工程合同纠纷要收集哪些证据
来源:互联网 时间: 2023-03-20 02:30:11 77 人看过

1、企业法人、个人合伙、个体工商户的资格证明,开户银行和帐号。起诉状上的原、被告名称,须与营业执照、合同章相符合,如不一致或被告主体已变更、合并、关闭,需加以说明,并提供被告现在的准确所在地。

2、法人的法定代表人、委托代理人的身份证明,授权委托书必须写明代理事项和代理权限。

3、合同及与合同有关的文书、电报、信函(包括信封)、图表;变更、补充合同的协议、合同和其他附件,合同签订地及其证明材料。应提供原件,复制件须经过核对。

4、送货、提货、托运、运输、验收、发票等凭证。

5、货款、工程款、运输费、保管费、租赁费、转让费、劳务费、酬金等结算凭证和有关财务帐目的复印件。

6、要求赔偿损失的依据及有关证明。

7、要求支付违约金的依据、计算办法及有关证明。

8、起诉前自行协商或通过有关部门处理的有关凭证。

9、其他与诉讼有关的依据。

一、建筑工程合同纠纷如何处理

(1)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。

(2)调解。凋解是指在第三人的主持下,通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。由于调解协议书不具有法律强制力,一方当事人不履行的,对方当事人不能就此请求人民法院强制执行,但可以采用其他方式来解决争议。

(3)仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人,根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议,将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有准司法性质,仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力,当事人应当履行。

(4)诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后,当事人如果没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。

二、签订建筑工程合同时需要注意什么

1、对通过市场跟踪所选择的合同当事人,应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息,并核查其使用的印鉴是否合法与真实,及验明其是否具有主体资质、权利能力、行为能力。

2、合同文件内不得存在违反国家法律、行政法规的禁止性规定,否则将导致合同无效或者合同内部分相关条款的无效。

3、合同用辞应表述准确,同样用辞的涵义应相互一致,不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。合同形式应与合同内容相符。

4、对于名为购销合同、实为分包合同的合同,应尽量使用分包合同的适用文本,或参照分包合同的管理要求而对所使用的材料采购合同标准文本做出所需的完善。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月02日 23:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程合同纠纷相关文章
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题,现将自己的经验成果和大家分享:一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上
    2023-06-15
    318人看过
  • 工程质量纠纷处理如何收集证据
    1.施工现场的证据收集,应当考虑证据的来源。证据的固定方式与保全方式,因为施工现场随时间的推移,有些现场会被覆盖或破坏,而且有些招、摄影的背景很难区分现场的实际位置。除了摄像、拍照,还可以采用封样方式,比如工地用料、木材、钢材、墙砖、水泥等,可现场封样。2.制作调查笔录,通过对施工人员、项目部管理人员或驻工地代表、监理人员、材料管理员、鉴定人员的走访调查,寻找对当事人有利的书面证据。3.工商查档的方式。可以了解施工企业的资质及经营业绩,对于合同的有效性、法律文书的执行及诉讼的主体资格具有重要意义。4.收集一切可能收集到的书面证据。如合同,补充合同,备忘录,现场签证,开工令。设计变更通知书,隐蔽工程验收证明书等。一、工程竣工验收注意事项有哪些1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管
    2023-02-18
    205人看过
  • 旅游纠纷维权收集证据有哪些?
    一、面对旅游纠纷,消费者维权的时候如何收集证据?法官提醒,市民出行旅游,应注意收集证据,保留好与旅行社签订的合同和旅游行程表、发票以及其他有效凭证或材料。如果旅游中权益受到侵害,应提供的能够证明旅行社提供的服务与合同约定不相符的最有力证据,如车船票据、门票、购物发票、接待单位的证明等,也可提供有关物证、拍摄的声像资料及其他有效的文字资料。此外,出游前应购买健康意外保险和人身意外保险,以防患于未然。如遇到消费问题,可向当地消费维权机构12315反映投诉。二、旅游纠纷维权手段有哪些?1、与旅游经营者协商和解。旅游者在旅途中若遇旅游纠纷,可先与组团社的全陪、领队或地接社导游多沟通,不能解决时,再与组团社联系,要求妥善处理。要及时向他们反映自己的意见和建议,听取旅行社的答复后再做决定。2、请求消费者协会调解。《旅游法》规定,消费者协会、旅游投诉受理机构和有关调解组织在双方自愿的基础上,依法对旅游者
    2023-04-27
    479人看过
  • 专利知识产权纠纷证据收集需要哪些
    1、主体资格证据的收集原告主体资格(即专利权人)的证据,这个比较简单,一般只要具备专利证书、专利登记本、专利年费交纳票据等即可。2、侵权事实证据的收集根据专利法相关法条的规定,外观设计专利侵权行为必须符合一定的要件,一般为:未经权利人许可;实施专利;制造、销售、进口外观设计专利产品。3、损失赔偿证据的收集以上就是关于侵犯专利权案件证据如何收集这方面的法律知识,希望能对您有所帮助。如果您遇到一些比较棘手的法律问题,而您又有委托律师的想法,我们网站有许多律师可以给你提供服务。一、知识产权纠纷处理方式有什么以及常见的纠纷有哪些1、协商是指双方当事人在知识产权纠纷发生后,在自愿互谅的基础上,按照有关法律的规定,通过直接的协商和谈判,自行达成和解协议,从而使纠纷得到解决的活动。2、调解是指知识产权纠纷发生后,经双方当事人申请,由人民法院、仲裁机构或调解人从中协调,使双方当事人在自愿协商的基础上,互作
    2023-02-16
    380人看过
  • 合同纠纷的证据有哪些合同纠纷有什么证据
    一、怎么确定合同纠纷的法院管辖?(一)在有约定的情况下:当事约定管辖时,在不违反法院级别管辖和专属管辖的情况下可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。(二)在无约定的情况下:在无约定的情况下可以在被告住所地或合同履行地的法院为管辖法院。1、买卖合同:在合同中明确约定了履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地;仅约定了交货地点的,交货地点为合同履行地;对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的,或者虽有约定但未实际交付货物,且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地,以及口头购销合同纠纷案件,均不依履行地确定案件管辖;购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地点为合同履行地。2、承揽合同:承揽合同履行地为承揽方所在地;3、租赁合同:租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地;4、补偿贸易合同:补偿贸易合同,
    2023-03-27
    57人看过
  • 便民诉讼指南!股权转让合同纠纷需要收集哪些证据?
    1、当事人主体资格的证据。(1)自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证;(2)法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。2、股权转让合同关系的证据。(1)股权转让合同、协议;(2)股东同意转让股权(出资)的证据。3、合同履行情况的证据。(1)出让或者接受股权(出资)的证据;(2)出资证明、股东名册;(3)公司管理权转移的证据;(4)资产评估报告、验资报告。一、股权转让纠纷去哪里起诉?(一)当事人约定管辖。股权转让涉及到股权转让合同书,而合同书内会约定好争议的解决条款,其中就包括股权转让纠纷的管辖法院。(二)约定不明走法定管辖。因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。(三)将公司列为被告的管辖。将公司列为被告的应由公
    2023-05-07
    411人看过
  • 劳动合同纠纷的证据收集需要注意什么?
    需要根据诉求搜集相应的证据,对于劳动者而言,提供基本的证据即可,与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的,用人单位应当提供;用人单位不提供的,应当承担不利后果。在调查取证中,必须反对主观性、片面性、表面性,不能先入为主或附加任何外来的成份。在收集证据的时候,要力求全面、客观。劳动合同纠纷劳动合同纠纷是劳动争议的一种。根据《劳动争议调解仲裁法》的规定,在中国境内的用人单位与劳动者因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议都属于劳动合同纠纷。(1)确认劳动关系纠纷;(2)集体劳动合同纠纷;(3)劳务派遣合同纠纷;(4)非全日制用工纠纷;(5)追索劳动报酬纠纷;(6)经济补偿金纠纷;(7)竞业限制纠纷。综合上面所说的,劳动合同解除如果出现了纠纷,那么就可以利用诉讼的方式来进行处理,但对于此诉讼我国也是专门制定了相应的条款,而且对于时间也是做出了限制性,就是为了让劳动者可以在最短的时间之内
    2023-07-06
    455人看过
  • 房产纠纷诉讼需要收集哪些证据,由谁举证?
    (一)合作建房纠纷证据1、提供合作建房的书面合同及补充协议等证明材料。2、出地一方的合作者应提供土地使用权证书、建设工程规划许可证、土地使用权转让合同等证明材料。3、出资一方应提供出资数额、资金到位时间等证明材料。4、提供房屋建设情况及资金使用情况等证明材料,房屋已建成并出售的,应提供收回资金数额及由谁占有和利润分配等证明材料。5、违约一方的违约事实及应承担违约责任的证明材料。(二)商品房合同纠纷证据1、提供商品房预售合同或销售合同。2、预售方应提供以出让方式取得的土地使用权证书,建设工程规划许可证、商品房预售许可证和从事房地产开发经营的营业执照。3、提供预售房建设情况及预购方预付房款数额等证明材料。4、违约一方的违约事实及应承担违约责任的证明材料。(三)土地使用权有偿出让、转让合同纠纷证据1、提供土地使用权有偿出让或转让合同书。2、提供土地使用权出让金或转让金数额、交付时间的证明材料,如
    2023-03-03
    171人看过
  • 房屋拆迁土地纠纷收集哪些证据?
    一、房屋拆迁土地纠纷收集哪些证据?房屋拆迁土地纠纷收集的证据包括被拆除房屋的所有权证、证明被拆除房屋的结构、房屋的性质(住宅、办公和或商用)、房屋的建筑面积等的证据。具体还需要收集以下证据:1、亲属关系证明、继承权公证书、放弃权利声明等。当被拆迁房屋所有权证上记载的所有人与主张权利的被拆迁人不同时,还需要提交证明被拆迁人对于被拆迁房屋享有接受补偿安置权利的证据(包括亲属关系证明、继承权公证书、放弃权利声明等);2、证明房屋被拆除的时间的证据。在征地拆迁项目实施的前期,被征收方应当保障自己的房屋属于合法建筑,积极整理出能够证明被征收房屋合法的各种权属证书和证明文件,对于丢失或未及时办理的文件,主动依照法律规定去相关部门进行补办。这些文件主要包括产权证、土地使用证、营业执照、税务登记、纳税凭证等等各类证件。对于被征收方而言,证件越齐全,在维权时就更加有利!在实践中经常有被征收方没有法律意识,导
    2023-06-16
    113人看过
  • 律师代理同居纠纷案件可收集哪些证据?
    律师代理同居纠纷,应调查收集证明下列事实的证据:1、同居基本情况(1)双方当事人同居时间;(2)是否属非法同居;(3)同居期间的相处状况。2、同居期间财产现状(1)同居期间财产来源及出资情况;(2)财产权属登记情况,使用现状;(3)双方是否有其他书面约定;(4)是否有债权债务;(5)双方对财产的分割意见;3、同居期间子女基本情况(1)子女出生情况;(2)子女过去主要由哪一方照顾抚养;(3)子女现居住状况;(4)子女本人的倾向;(5)同居双方抚养意见及抚养能力;(6)双方有无任何不利于抚养子女的习性或疾病;(7)一方或双方还有无其他继子女、养子女或婚生子女。4、发生同居纠纷的原因及双方或一方有无过错。5、双方同居纠纷的主要争议焦点,比如是主要在解除同居关系方面还是财产分割方面,或者是子女争议方面。6、了解同居纠纷是否涉及第三人(尤其是合法配偶及子女)的相关权益,以便于律师确定是否要收集相关证
    2023-06-11
    164人看过
  • 征地拆迁纠纷诉讼中需要收集哪些证据
    一、征地拆迁纠纷诉讼中需要收集哪些证据征地拆迁诉讼中需要收集的证据:(一)当事人在房屋拆迁补偿纠纷诉讼中需要收集的证据(1)被拆除房屋的所有权证;(2)证明被拆除房屋的结构、房屋的性质、房屋的建筑面积等证据;(3)当被拆除的房屋所有权证上记载的所有人与主张权利的被拆迁人不同时,还需要提交证明拆迁人对于被拆迁房屋享有接受补偿安置权利的证据;(4)证明房屋被拆除的时间的证据;(5)已达成前拆补偿协议的,还应当提交拆迁补偿协议;(6)经过房屋拆迁主管部门的裁决的,还应提交裁决书;(7)拆迁许可证;(8)房屋拆迁公告及张贴公告的照片资料;(9)新建建筑物的《建设工程规划许可证》及工程竣工验收证明;(10)房屋被拆除前的面积丈量报告;(11)向被拆迁人支付补偿金、房屋搬迁费、电话迁移费、及过渡期安排补助费的凭证;(12)提供过渡时期临时用房给被拆迁人的证据;(13)用以安置被拆迁人的房屋平面图、建筑
    2023-04-23
    374人看过
  •  应对合同纠纷时,如何进行证据收集?
    在解决纠纷时,需要提供证据来支持自己的主张。证据种类包括物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据以及鉴定意见等。在收集证据时,应根据不同的合同纠纷情况选择相应的证据,例如购买住宅合同纠纷、合同、银行支付证明书、收据、资金监督证明书等,以及对方违反合同的证据,如邮件、微信、通话记录、中介等第三者的证言等。提供证据时,应灵活把握不同情况,但原则是证据需要证明所主张的事实。在解决纠纷时,您需要提供证据。证据的种类包括物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据以及鉴定意见等。如何收集证据也取决于不同的合同纠纷情况。例如,购买住宅合同纠纷、合同、银行支付证明书、收据、资金监督证明书等,提供对方违反合同的证据。例如,邮件、微信、通话记录、中介等第三者的证言等,提供民间贷款合同纠纷、借款合同、收据、银行汇款证明书、利息证明书等,需要根据当时的情况灵活把握,但原则是证据需要证明所主张的事实。 证 据 种
    2023-09-02
    475人看过
  • 施工纠纷证据收集注意事项
    1、项目会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保全。2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表,提供设备的要求到货时间表。3、施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。4、将业主和监理的口头指示及时以书面形式报告监理和业主予以承认。5、工程照片需有专人管理,将照片按工程进度整理编排。6、所有合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、变更单、材料物。资单据、支付凭证。7、手机短信作为证据材料,搜集和保存。一、投标的具体过程是怎样的1、研究招标文件。重点是投标者须知,合同条款,设计图纸,工程范围,供货范围,设备规格、型号、数量,工程量表,技术规范要求及特殊要求等。2、进行详细的调查研究。重点调查研究的方面是:(1)投标工程有关的法律法规,劳动力与材料供应状况,设备市场租赁情况,专业公司的经营状况,价格水平等。(2)认真调查研究具体工程所在地的自然条件、施
    2023-06-22
    184人看过
  • 施工纠纷证据的收集与保全
    施工纠纷可以搜集以下证据:1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约;2、来往信件(书信、电子邮件等);3、各种会议纪要;4、施工进度计划和实际施工进度记录;5、施工现场的工程文件;6、工程照片;等等。施工纠纷证据收集的注意事项有哪些?1、项目会议记录和有关工程的来往信件,都必须全部保全。2、各种施工进度表,包括业主代表和分包编制的进度表,提供设备的要求到货时间表。3、施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。4、将业主和监理的口头指示及时以书面形式报告监理和业主予以承认。5、工程照片需有专人管理,将照片按工程进度整理编排。6、所有合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、变更单、材料物。资单据、支付凭证。7、手机短信作为证据材料,搜集和保存。《中华人民共和国关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约
    2023-07-08
    229人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    工程合同纠纷是指因签订、履行工程合同而引起的争议和纠纷。这些纠纷可能涉及到合同条款、工程进度、质量、费用、违约责任等方面。 解决工程合同纠纷的方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。在处理工程合同纠纷时,需要遵循法律法规和政策规定,确保公平、公正... 更多>

    #工程合同纠纷
    相关咨询
    • 跟合作方发生纠纷,合同纠纷应收集哪些证据呢?
      湖北在线咨询 2023-03-29
      (1)自然人应当提交记载其姓名、性别、年龄、民族、住所、联系方式、身份证号码等基本信息的材料如身份证、户口簿、居住证明、护照、港澳台胞回乡证; (2)法人或者其他组织应当提交法人或者其他组织的营业执照、注册登记证书或者组织机构代码证以及法定代表人或者主要负责人的身份证明书。
    • 劳务损害纠纷要哪些证据(工程款纠纷需要哪些证据)
      海南在线咨询 2023-08-02
      (一)当事人诉讼主体资格的证据;(二)证明建设工程合同关系成立的证据;(三)证明建设工程合同履行情况的证据;(四)提交诉讼请求的计算依据。根据我国《民事诉讼法》规定,证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    • 建筑劳务合同纠纷要哪些证据(建筑工程劳务合同纠纷)
      河北在线咨询 2023-08-02
      根据《建筑法》和建设部《建筑企业资质管理规定》等关于建筑施工企业从业资格的规定,那么建筑工程劳务合同纠纷应该如何处理,从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质,在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。禁止施工企业向无质资或不具备相应质资的企业分包工程。
    • 公司之间的纠纷要哪些证据(工程纠纷的证据需要哪些)
      西藏在线咨询 2023-08-02
      1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。 2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同,会议纪要,来往邮件、信函,现场工程签证单等等一切相关的证据材料。 3、证明建设工程合同履行情况的证据材料。 (1)工程预、决算报告; (2)支付工程款的付(收)款凭证; (3)当事人对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证,质
    • 建设工程施工纠纷证据收集的标准是什么,施工纠纷证据种类包括哪些
      湖北在线咨询 2022-03-06
      一、施工纠纷证据收集标准是什么 1、必须严格按照法定程序进行。 2、必须主动及时。 3、必须客观全面。 4、注意依靠群众和运用科学技术手段。 5、收集的证据必须妥善保全。 二、施工纠纷证据种类 1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约。 2、来往信件(书信、电子邮件等)。 3、各种会议纪要。 4、施工进度计划和实际施工进度记录。 5、施工现场的工程文件。 6、工程照片。 7、气象报告。 8、工程