建筑工程停工损失需要哪些证据-法师兄

建筑工程停工损失需要哪些证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-14 00:15:23 378 人看过

一、建筑工程停工损失需要哪些证据

建筑工程停工损失需要的证据如下：

1．合同或协议：证明与业主或其代表之间存在施工合同或协议关系，包括施工范围、期限、价格等详细条款。

2．停工通知或决定：业主或其代表发出的停工通知或决定，以及与承包商之间的书面沟通记录，例如停工原因、开始和结束日期等。

3．损失清单：详细记录因停工造成的直接和间接损失，包括人员、材料、设备、运输、现场维护等费用。

4．财务记录：证明因停工造成的财务损失，例如工资单、发票、收据等。

5．照片和视频：记录停工现场的照片和视频，以证明实际遭受的损失情况。

6．专家意见：如果可能的话，可以寻求专业人士的意见，例如工程师或会计师，以评估损失并提供相关证明文件。

7．其他证据：根据具体情况，可能需要其他证据来支持停工损失的主张，例如市场研究、政府文件等。

二、建筑工程停工损失赔偿哪些

1．机械设备闲置费：对于因停工而闲置的机械设备，可以计算其闲置费用作为损失。

2．管理人员及工人工资：需要支付在停工期间管理人员和工人的工资。

3．因停工额外支出的费用：因停工而产生的额外支出，如仓储费、材料价格上涨等费用，也应计入损失。

4．可获得工程价款的利息损失：如果停工导致工程价款延迟支付，可以计算其利息损失。

三、建筑工程停工损失赔偿有哪些注意事项

建筑工程停工损失赔偿注意事项是什么

1．按照合同条款进行赔偿：赔偿应按照施工合同或相关法律法规的规定进行，确保双方利益不受侵犯。

2．明确责任方：在确定停工损失后，需要明确造成停工的责任方。如果是建设单位的责任导致停工，可以要求其进行相应的赔偿；如果是施工单位的责任导致停工，需要自行承担损失。

3．收集证据：为了证明停工损失的存在和数额，需要收集充分的证据，如现场照片、视频、财务记录、专家意见等。

4．避免过度索赔：在申请赔偿时，应注意不要过度索赔，以免引起不必要的纠纷。

5．及时处理：在发生停工事件后，应及时处理并寻求合理的解决方案，以避免损失的扩大。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

建筑工程审计
建筑工程审计有哪些程序，建筑工程审计需要注意哪些事项

一、建筑工程审计有哪些程序？1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件，在进行工程决算审计工作之前，必须对其进行收集整理，并进行详细地了解。2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据，必须全面熟悉了解，核对所有图纸，清点无误后依次识读。3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明，了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围，应根据工程性质，收集熟悉相应的单价、定额资料。二、建筑工程审计需要注意哪些事项？1、资料要齐全包括施工合同，各原始预算，设计图纸及会审纪要，设计变更，施工签证，竣工图，施工中发生的其他费用，施工单位的资质证书和取费标准，施工现场地形及工程地质等。2、重点是看图在拿到工程施工图后，首先要按图纸会审纪要

2023-04-23

70人看过
法律综合知识
建筑工期纠纷要哪些证据材料

一、建筑工期纠纷要哪些证据材料1．招标文件、合同文本及附件，其他各种签约（备忘录、修正案等），业主认可的工程实施计划，各种工程图纸（包括图纸修改指令），技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。2．来往信件（书信、电子邮件等）。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等。这里注意，商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。在合同实施过程中，承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。来信的信封也要封存，信封上的邮戳记载着发信和收信的准确日期，起证明作用。3．各种会议纪要。在标前会议和决标前的澄清会议上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要；在合同实施过程中，业主、工程师和各承包商定期会商，研究实际情况，作出决议或决定。它们可作为

2023-05-06

66人看过
误工费
停工的误工费需要哪些证据?

一、停工的误工费需要哪些证据?1、提供证明收入状况的证据(一)《收入证明》有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。2、提供证明误工时间的证据(一)《病历》或者《出院小结》。正常情况下，应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。(二)《误工证明》所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章。(三)《误工期司法鉴定书》即关于误工时间的司法鉴定文书。可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。二、误工费赔偿标准《最高人民法院关于审理人身损害赔

2023-04-28

73人看过
建筑工程审计
建筑工程审计需要哪些材料，建筑工程审计流程怎么走

一、建筑工程审计的种类有哪些？工程审计包括两大类型：工程造价审计和竣工财务决算审计。造价审计一般是对单项、单位工程的造价进行审核，其审计过程与乙方的决算编制过程基本相同，即按照工程量套定额。这由造价工程师完成。对于建设单位来说，由于造价审计只是审核单项、单位工程的合同造价，一个建设项目的总的支出是由很多单项、单位工程组成的，而且还有很多支出比如前期开发费用、工程管理杂费等是不需要造价审计的，所以还要有一个竣工财务决算审计，就是将造价工程师审定的，和未经造价工程师审核的所有支出加在一起，审查其是否有不合理支出，是否有挤占建设成本和计划外建设项目的现象等，来确定一个建设项目的总的造价。这由注册会计师完成。二、建筑工程审计流程怎么走？1、合理确定工程造价审核人员。工程造价审核人员是指根据委托方的要求和工程项目情况，用自己的专业知识为项目工程造价问题进行审核活动的专业人员。2、审核资料的收集、整理

2023-03-25

227人看过

书面合同
哪些建筑工程不需要质量备

一、哪些建筑工程不需要质量备案建筑工程施工合同一般情况下是不需要进行备案的，只有在法律要求的范围内才需要进行备案，因此只要知道哪些合同需要备案，将这些合同剔除掉之后剩下的就是不需要备案的合同了。建筑工程施工合同备案分为：施工总承包合同或专业承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、监理合同、合同变更备案。二、建筑工程合同备案需要提交哪些材料1、《建设工程施工许可申请表》原件；2、合同正式文本一式4份原件；3、合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4、承包人为外地企业的，应提交承包人资质证书以及项目经理（建造师）资格证书复印件（核原件）；5、招标工程，应提交招标文件和建设工程招标（发包）程序完成证明书或中标通知书复印件（核原件）；6、非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造

2023-06-04

87人看过
法律综合知识
建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任

一、建筑工程停工期间的损失由谁承担法律责任建筑工程停工损失的责任承担问题，需要分析造成停工的具体原因，如下：1．发包人原因导致工程停工的，其带来的损失和工人工资由发包人承担。2．承包人原因导致工程停工的，其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。3．因不可抗力导致工程停工的，损失由双方合理分担。《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程停工期间损失的赔偿内容包括什么建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项：1．人工费损失：包括停工、窝工期间工人工资的支付，以及工人低生产效率的损失。2．材料费损

2023-12-26

492人看过
合同无效
建筑工程建筑类哪些工程不能分包

建筑工程主体结构的施工不可以分包。承包单位不可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。一、基础工程可以单独分包吗基础工程不可以单独分包。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，除总承包合同中已约定的分包外必须经建设单位认可，施工总承包的建筑基础工程必须由总承包单位自行完成。二、包工头是属于违法分包吗包工头不属于违法分包。违法分包，是指下列行为：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。违法分包，是指在分包过程中的违法行为，包括总承包

2023-06-20

463人看过
法律综合知识
建筑工程款被拖欠，要准备哪些证据材料

在实践中，通过法律途径追讨建筑工程款所需的证据材料很多，但一般要准备以下证据材料：1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料，公司的是双方工商登记资料，如营业执照或工商查询资料。2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同，会议纪要，来往邮件、信函，现场工程签证单等等一切相关的证据材料。3、证明建设工程合同履行情况的证据材料。（1）工程预、决算报告；（2）支付工程款的付（收）款凭证；（3）当事人对工程量、工程质量共同确认的证据，如工程验收、结算凭证，质检报告等。4、提交其它诉讼相关的证据资料。如向法院提交主张赔偿金额的计算方法及计算清单等。事实上，建筑工程纠纷涉及的因素往往比较多，尤其是对相关费用的计算，更是容易引发纠纷的热点，一般人往往是难以在既准确又能保障自身利益的前提下，通过法律处理的。要是情况复杂，涉及金额大的，建议委托律师介入处理更为保险。此外，施工方被拖欠建筑工

2024-04-02

174人看过

法律综合知识
建筑工程中隐蔽工程有哪些，建筑工程工程项目包括哪些

一、建筑工程中隐蔽工程有哪些建筑工程中隐蔽工程有以下几点：1．给排水工程；2．电气管线工程；3．地板基层；4．护墙基层；5．门窗套基层；6．吊顶基层；7．强电线缆；8．网络综合布线线缆（网线，电话线，监控线，电梯通话线）。二、建筑工程工程项目包括哪些建筑工程工程项目包括如下：1．地基与基础2．主体结构3．建筑装饰装修4．建筑屋面5．建筑给排水、排水及采暖6．建筑电气7．智能建筑8．通风与空调9．电梯。三、建筑工程一般垫资多少垫资费用大概是按照所垫资金0．8％收取。垫资是有一定风险性，是一种违法行为，采用垫资一定要垫资机构出具以下做账原始凭证：1．现金交款单（回单）即为钱存入验资帐户证明，假如没有这张凭证，会计无法做帐，跟本反应不出来注册资本是否存入验资专户。2．贷方特种转帐凭证即为钱从验资专户转入基本账户凭证。3．现金支票存根或转账支票存根即为注册资本这笔钱是怎么取走的，也是会计做帐的重要

2022-07-15

192人看过
法律综合知识
办理二级建筑工程资质需要哪些证件

一、办理二级建筑工程资质需要哪些证件1．企业注册材料：、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证明、法定代表人身份证明。2．资质相关材料：建设工程施工总承包三级（含）以上或专业承包一级（含）以上资质证书复印件、相关技术负责人的职称证书复印件、技术负责人的从业经历证明、相关项目业绩证明，包括合同、竣工验收证书等。3．其他必备材料：企业章程及股权结构证明、经营范围及业绩情况描述、企业财务状况报表、安全生产管理制度及安全生产组织架构图、资质申请费用缴纳证明。二、二级资质建筑公司可以承接多大的工程二级资质建筑公司可以承接下列工程：1．高度100米以下的工业、民用建筑工程；2．高度120米以下的构筑物工程；3．建筑面积4万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；4．单跨跨度39米以下的建筑工程。三、建筑工程二级资质要多少钱建筑工程施工总承包二级资质一般需要300－500万左右，有些地区可能会更贵或者

2023-11-13

293人看过
施工合同纠纷
建筑工程施工合同纠纷证据

(一)建筑合同纠纷比较复杂一项建筑工程的顺利进行，既离不开建设方、施工方、分包方等多方合同的顺利履行;也离不开农民工、政府和其他各方工作的顺利支持。(二)建筑合同纠纷比较专业在建筑工程施工过程中，行政审批、环评，勘测设计、施工组织、建设方、施工方、监理方等各方的合同关系、工程关系均比较专业。(三)建筑工程合同纠纷的有效解决，离不开律师的介入合理合法维护当事人权益，有效解决建筑工程施工前后和施工中的纠纷，离不开律师扎实的法律知识。一、工程设计变更相关法律知识《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合

2023-03-15

364人看过
工程施工
注册建筑工程公司需要哪些资质，注册建筑工程公司需要什么手续

建筑工程公司跟普通的公司在注册这方面会有所不同，因为建筑工程公司涉及的层面很宽，他需要一定的办理资质才能申请注册，因此要求也会比其他公司注册多一些。且建筑工程公司分为几个资质标准，所以再办理的时候更需要注意。一、注册建筑工程公司需要哪些资质1、一级资质标准公司资产：净资产超1亿元。公司主要人员：建筑及机电工程的注册建造工程师总数不得少于12人，其中注册建筑师不少于9人；技术负责人在工程施工管理方面的经营不少于10年，并具有结构工程专业高级职称；施工现场并持有岗位证书的管理人员不少于50人。施工人员，质量人员，安全人员，机械师，成本顾问，劳动力人员等人员齐全；通过评估或培训的中级以上技术工人人数不少于150人。公司业绩：在过去的5年中，承担了下面中的至少2类工程，工程质量合格；地上25层以上土建1项或地上18－24层土建2项；在100米以上的结构工程不少于1项，或高度在80－100米（不含）

2023-04-23

403人看过

法律综合知识
建筑工程人员误工费是否需要提供相关证据

一、建筑工程人员误工费是否需要提供相关证据建筑工程人员误工费需要提供相关证据。证据包括：1．当事人的陈述；2．书证；3．物证；4．视听资料；5．电子数据；6．证人证言；7．鉴定意见；8．勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。二、建筑工程纠纷的解决方法有哪些建筑工程纠纷解决的途径如下：1．协商。双方依靠自身力量，相互妥协和让步，解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和，但应以书面方式记载协商内容。2．调解。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步，最终化解矛盾。当争议各方失去对话基础，寻求第三方调解实为高明选择。3．仲裁。有仲裁协议的，将纠纷提交仲裁机构，由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制，一方不履行仲裁裁决，对方可以申请法院强制执行。4．诉讼。一方向法院提出请求，由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制，是当事人保护权利的最后屏障。《民法典》第五百六十五条当事人

2023-09-30

409人看过
财产清查
一个建筑工程项目需要哪些人员

1、项目负责人2、项目技术负责人3、施工员4、安全员5、质量员6、标准员7、机械员8、材料员9、资料员建筑工程项目包括：工程建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。建设项指具有一个设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，管理上具有独立组织形式的工程建设项目。一个建设项目往往由一个或几个单项工程组成。一、工程质量罚款列入营业外支出。建筑工程质量：建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。由上述定义可知建筑工程质量等同于工程项目质量。性质：工程项目质量具有单件性、建成的一次性和寿命长期性的特点。按施工层次控制：通常任何一个大中型工程建设项目可以划分为若干层次。例如，对于建筑工程项目按照国家标准可以划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批等层次；而对于诸如水利水电、港口交通等工程项目则可划分为单项工

2023-06-27

421人看过