建设工程专业分包合同示范文本-法师兄

建设工程专业分包合同示范文本

来源：法律编辑整理时间： 2021-08-25 09:16:35 435 人看过

一、建设工程专业分包合同示范文本

第一部分协议书

承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿

分包人（全称）：＿＿＿＿＿＿

依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分包工程承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、分包合同价款

金额：大写：人民币＿＿＿元，

小写：＿＿＿＿元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工；

竣工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工；

二、建设工程分包相关规定

（一）《建筑法》

第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

第四十五条施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

（二）《招标投标法实施条例》

第五十九条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

第七十六条中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

三、如何建设工程分包合同纠纷管辖

关于我国的最高人民法院对于我国的刑事诉讼法有明确的解释，在刑事诉讼法的第28条中有明确的规定，那么就明确了建设工程施工合同的纠纷问题，建设工程施工合同的纠纷问题是按照不动产相关的纠纷确定管辖，对于建设工程分包合同的纠纷案件是不包含在内的，那么对于建设工程分包合同纠纷的管辖应该是在被告人的所在地或者是签订的合同履行的地方进行法院的管辖。

《中华人民共和国建筑法》第二十八条

《中华人民共和国建筑法》第二十九条

《中华人民共和国建筑法》第四十五条

《中华人民共和国建筑法》第五十五条

［5］《中华人民共和国建筑法》第六十七条

［6］《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十八条

［7］《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十九条

［8］《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程施工合同
制定《建设工程施工合同示范文本》的哪些原则需要遵守

法律咨询：制定《建设工程施工合同示范文本》遵循哪些原则？律师回答：遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申

2023-08-17

135人看过
合同无效
附件工程承揽合同样本：示范文本

1、委托单位（甲方）与承揽单位（乙方）姓名；2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式；3、施工时间；4、甲方与乙方工作内容；5、验收和标准；6、工程款付款方式；7、违约责任与质保期；8、甲乙双方签字盖章。合同附件合同附件怎么写合同附件的写法：1、需要写明本合同的附件也是本协议不可分割的组成部分，与本合同效力均等；2、对于劳动合同，可以写明甲乙双方《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策及法规，于某年某月某日订立了《劳动合同》在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十

2023-08-04

270人看过
农民工
杭州市建筑业企业农民工劳动合同（示范文本）

合同编号：___________用人单位（甲方）全称：_________法定代表人：___________________单位地址：_____________________委托代理人：___________________本地办公地址：_________________劳动者（乙方）姓名：___________身份证号码：___________________户籍所在地：___________________本地住址：_____________________根据《中华人民共和国劳动法》、《杭州市劳动合同条例》等有关规定，双方在平等自愿基础上，经协商一致订立本合同。一、劳动合同期限，按下列第_______项确定：（1）合同期从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。（2）以完成一定的工作为期限，从至止（必须目前具体的起讫时间

2023-06-10

162人看过
不可抗力
劳务分包合同范本——施工领域专业分包合同

工程劳务分包合同的主要内容是：发包方：（简称甲方）和承包方：（简称乙方）的基本信息，分包工程名称，施工地址，发包人（全称），工程概况及承包工作内容，作业人员。合同工期，合同价款，在本合同之外签订的协议等。建筑工程施工劳务分包合同范本＜p＞承包人（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞劳务分包人（乙方）：＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞＆nbsp；＜／p＞＜p＞为确保甲方承建的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议：＜／p＞＜p＞一、工程概况＜／p＞＜p＞1、工程名称：＜／p＞＜p＞2、工程地点：＜／p

2023-07-11

329人看过

工程施工合同
建筑工程施工合同示范文本签订的法律问题

(一)法律定性：建筑工程施工合同示范文本是原国家建设部、国家工商总局制定。包含协议书、通用条款、专用条款、承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、建设工程质量保修书等内容，在施工实践中具有广泛的应用价值。二)施工合同签订时须注意“八大”重要条款：1、工程承包范围。工程范围是指承包人承包的工作范围和内容。是决定工程总价和单价计算依据。如经过招投标的，应根据招投标文件填定，其他可根据图纸填写。2、工期。工期分开工日期与竣工日期。施工方应依约按工期施工，严防工期延误。工期问题是发包方拒付或延付工程款常用的手段之一，施工方一旦工期延误，易被发包方索赔从而导致工程价款减少。开工日期应约定如下：x年x月x日开工，同时以甲方具备开工条件的最后一项，并发出开工指令为准。竣工日期约定如下：x年x月x日竣工，如因发包人原因或不可抗力，工期顺延。3、工程质量条款。施工人施工义务是按照工程设计图纸和施

2023-06-10

54人看过
工程发包
共济开发区建设工程发包合同样本示例

建设工程发包合同样本是：承包方。发包方。工程概况：工程名称、地点、范围和内容、计划批准单位及文号等。工程期限：总工期时长、开工日期、竣工日期等。工程合同总价。材料、设备供应：所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，材料、设备供应范围的划分和检验等。工程质量和检查验收：工程保修期为1年等。施工设计变更。双方负责事项：发包方负责事项，承包方负责事项等。工程价款的支付与结算：支付时间、支付方式等。违约责任以及争议解决方式。最后写好落款即可。建设工程发包合同样本是哪些建设工程合同样本为：1、项目概况：项目名称、地点、范围和内容、计划批准单位和文号等；2、工期：总工期、开工日期、竣工日期等；3、工程合同总价；4、材料、设备供应：所需建筑材料、构件、设备等材料的供应方式、材料、设备供应范围的划分和检验；5、工程质量及检验验收：工程保修期为1年；6、施工设计变更；7、双方负责事项：发包人负责事

2023-07-22

269人看过
工程施工合同
关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函

关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函住房和城乡建设部关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函关于征求《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）意见的函建市施函[2011]17号各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市城建委（建设交通委），中央管理有关企业，有关行业协会：为规范建设工程施工承包合同管理，从制度上指导合同当事人防范因合同条款粗放、风险预防不明确、相关法律法规调整等因素产生合同纠纷，我们委托有关单位对《建设工程施工合同（示范文本）》（99版）进行了修订，组织起草了《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）。现印发给你们，请研究提出修改意见，并于2011年4月10前将书面意见反馈我司施工监管处。《建设工程施工合同示范文本》（征求意见稿）可在住房城乡建设部网站（网址：www.mohrd.gov

2023-06-10

74人看过
法律综合知识
建设工程专业分包合同进行备案，实际履行合同

一、建设工程专业分包合同进行备案，实际履行合同（一）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修；（二）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用；（三）在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；（四）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行；（五）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定；（六）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点；（七）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作。二、工程专业分包合同需要备案吗需要，根据法定要求，总承包单位都对施工安全、质量等负有主要责任的，所以为了对中

2021-11-15

91人看过

业主公约
北京市业主公约示范文本（示范文本）

为加强本物业的管理，维护全体业主和物业使用人的合法权益，维护公共环境和秩序，保障物业的安全与合理使用，根据国家有关物业管理的法规政策制订本公约。全体业主和物业使用人均须自觉遵守。一、在使用、经营、转让所拥有物业时，应遵守物业管理法规政策的规定。二、执行业主委员会或业主大会的决议、决定。三、委托物业管理企业负责房屋、设施、设备、环境卫生、公共秩序、保安、绿化等管理，全体业主和物业使用人应遵守物业管理企业根据政府有关法规政策和业主委员会委托制定的各项规章制度。四、全体业主和物业使用人应积极配合物业管理企业的各项管理工作。五、为业主或物业使用人对物业管理企业的管理工作如有意见或建议，可直接向物业管理企业提出，发生争议时可通过业主委员会协调解决。六、加强安全防范意识，自觉遵守有关安全防范的规章制度，做好防火防盗工作，确保家庭人身财产安全。七、业主或物业使用人装修房屋，应遵守有关物业装修的制度，并事

2023-04-23

186人看过
工程施工合同
《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）确定的可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修

2023-08-10

477人看过
连带之债
建设工程总包、转包、分包合同

建设工程合同可以分为总包合同、转包合同与分包合同。总包合同总包合同是由一个承包人独立地对全部建设工程承担责任的合同。在实践中，一般只有大型的建筑安装企业才有足够的技术力量和设备独立承包大型基本建设工程。总包合同是建设工程中法律关系较为简单的合同。转包合同转包合同是承包人将其已经接手的筹建工程的一部分转包给第三人完成。转包的法律后果是承包人成为新的发包人，而第三人成为承包人。第三人就其所承担的工程部分对承包人负责，承包人就整个工程对筹建单位负责，对其转包给第三人的部分，承包人首先要承担责任，然后再由第三人向承包人承担责任。我国法律禁止承包人向第三人转包。分包合同分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。从法律关系上分析，分包有两种情况：1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订

2023-06-09

221人看过
前期物业管理
示范文本：前期物业管理合同

甲方：法定代表人：住所地：邮编：乙方：法定代表人：住所地：邮编：资质等级：证书编号：根据《物业管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方选聘乙方对（物业名称）提供前期物业管理服务事宜，订立本合同。第一章物业基本情况乙方从停车费中按露天车位元／个月、车库车位元／个月的标准提取停车管理服务费。2、停车场属于甲方所有、委托乙方管理的，业主和物业使用人有优先使用权，车位使用人应按露天车位元／个月、车库车位元／个月的标准向乙方交纳停车费。乙方从停车费中按露天车位元／个月、车库车位元／个月的标准提取停车管理服务费。3、停车场车位所有权或使用权由业主购置的，车位使用人应按露天车位元／个月、车库车位元／个月的标准向乙方交纳停车管理服务费。第十条乙方应与停车场车位使用人签订书面的停车管理服务协议，明确双方在车位使用及停车管理服务等方面的权利义务。第十一条本物业管理区域内

2023-07-11

386人看过

工程造价
建设工程合同怎么写范本（最新版施工合同范本）

对于做工程的人来说，写工程合同是每天都要进行的工作，建设工程施工合同是指建设单位和施工单位为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。所以施工合同的内容要做到准确严谨，不能出现任何的差错，所以想要写好施工合同也是有一定难度的！今天和大家分享的这份建筑施工合同范本，是由中建进行编制的，共90套，包含了钢筋采购合同，基坑支护合同，建分包合同，工程资料承包协议和脚手架子工程劳务承包合同等内容，一应俱全，范本内容规范标准，都是经过多年经验所编写的，word格式，可直接套用，方便省事，有需要的工程人快收藏一份备用吧！中建内部的建筑施工合同范本，标准规范，可直接套用，方便省事!目录一、工程承包合同二、钢筋工程采购合同三、建设工程造价咨询合同四、基坑支护合同五、......【文末可领取资料！】内容展示工程承包合同工程承包合同工程承包合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同建设工程造价咨询

2023-06-04

249人看过
律师事务所
《合同示范文本》的解读

预付、现付、后付本质都一样，预付费已经达成买卖合同关系，而价格是合同中最主要的条件。上海海天律师事务所律师薄海豹认为，约定价格本是预付费消费的题中之意。理论上讲，只有在一种情况下商家可以调整价格，即适应情势变更原则。比如，油价上涨，导致出租车提价;或者剧烈的通货膨胀，导致商品涨价。除此以外随意涨价都是违反合同关系的。保证价格是商家最基本的责任。因为他是强势一方，通过发卡得到回笼资金、培育客户等利益，消费者则承担商家落跑、质量下降等风险。人大代表呼吁立法薄海豹说：立法是预付费消费管理的一种路径。首先，《合同示范文本》不能强制商家使用;其次，只能在仲裁时充当证据;最后，未能把商家的违约责任通过强制力落实。如果没有落实，很快就会变成一纸空文。薄海豹是上海市人大代表。连续两届上海两会，他提出《研究制定地方性法规对预付费式服务实行强制监管》的书面意见，并拟写出法规草案。去年3月，市人大财经委组织市商

2023-06-09

370人看过