发包人承担违约责任的方式有哪些-法师兄

发包人承担违约责任的方式有哪些

来源：互联网时间： 2023-08-14 11:20:28 333 人看过

发包人承担违约责任的方式：

1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。

2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。

3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。

施工合同发包人的违约行为及相应的承担的违约责任方式

1、发包人的违约行为

发包人的违约行为包括发包人的违约行为；施工合同发包厢担的违约责任及相应的违约责任的方式。

2、承包人违约

承包人的违约行为承包人的违约行为包括：因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或者监理工程师同意顺延的工期竣工的；因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准；其他承包商不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况。

3、担保方承担的违约责任在施工合同中，一方违约后，另一方可按双方约定的担保条款，要求提供担保的第三方承担相应的违约责任。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条

当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

仲裁机构
发包人违约责任的承担方式都有哪些

承担违约责任的方式主要有：继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。(一)继续履行、继续履行，又称实际履行，是指债权人在债务人不履行合同义务时，可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。(二)补救措施、补救措施是债务人履行合同义务不符合约定，债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时，可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。(三)损害赔偿、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。一、签订协议后反悔要负什么责任？事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在违约方履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。如果转让协议已经生

2023-04-10

71人看过
继续履行
发包人违约责任的承担方式承担发包人

如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。发包人违约责任方式指的是哪些发包人违约责任方式指：1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。2、损害赔偿。因违约行为造成财

2023-08-12

226人看过
债权人
发包人违约责任承担方式

发包人违约责任的承担方式：1、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。3、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。发包人违约的处理方法是什么发包人违约的处理方法是：1、继续履行合同，支付违约金，赔偿损失，履行定金罚款；2、除上述救济方法外，其他救济方法；3、当事人还可以根据法律或合同的性质采取其他救济措施。根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人一方不履行非金钱债务或者非金钱债务不符合约定的，另一方可以要求履行，但有下列情形之一的除外，法律或者事实上不能履行，债务标的不适合强制履行或者过高，债权人在合理期限内不要求履行。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确

2023-08-02

357人看过
继承人
发包人承担违约责任的方式

一、发包人承担违约责任的方式1、发包人承担违约责任的方式包括：（1）赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式;支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法;（2）顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延;（3）继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约

2023-04-20

105人看过

要约
发包人承担违约责任的方式

发包人承担违约责任的方式包括：1、赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式；2、支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法；3、顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延；4、继续履行承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。一、购销合同违约责任条款有什么购销合同中违约责任条款的设置是为了约束合同的各方当事人，确保其完全履行合同约定的各项义务，实现合同签订的目的。违约责任条款的内容有:1、违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3、损害赔偿的范围。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相

2023-03-23

422人看过
继承人
发包人承担违约责任方式

发包人：发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。发包人承担违约责任方式有哪些：如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，适用《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况，发包人应当承担不履行、不适当履行

2023-03-16

373人看过