不可抗力有哪些主要因素
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-23 08:33:01 62 人看过

不可抗力主要包括以下几种情形:

(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹;

(2)政府行为,如征收、征用;

(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。

一、建筑工程不可抗力合同的相关问题有哪些

建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。

二、行政诉讼时效是否存在中断

行政诉讼时效与行政起诉期限连专业律师都会混淆的问题,现就此问题介绍如下:1、行政诉讼不存在诉讼时效问题,准确的表述应当是行政诉讼起诉期限。行政诉讼起诉期限系不变期间,不适用民法中诉讼时效的中止、中断的规定。2、根据《行政诉讼法》第48条的规定,起诉期限因不可抗力或其他不属于起诉人自身的原因耽误的,被耽误的时间不计算在起诉期限内。另外,除不可抗力或其他不属于起诉人自身原因以外的其他特殊情况耽误起诉期限的,在障碍消除后十日内,可以申请延长期限,是否准许由人民法院决定。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。其他不属于起诉人自身原因以外的其他特殊情况,法律及司法解释没有具体规定。但现实中常见的有,被羁押等人身自由被控制,或等待法院判决、等待行政机关答复期间等。

三、合同不可抗力条款内容怎么写

合同中约定的不可抗力条款一般应包括以下内容:

1、不可抗力事件的范围,通常可分为两大类,一类是由于自然力量所引起的,如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾等;另一类是由于社会力量所引起的,如战争、罢工、政府禁令等;

2、不可抗力事件发生后通知对方的期限;

3、出具的证明文件及证明机构;

4、不可抗力事件的法律后果。主要表现在以下几个方面:解除合同、免除部分责任、延迟履行合同。

不可抗力引起的直接的法律后果就是受不可抗力影响的一方免责,即可以部分或全部免除履约责任,而无需承担违约责任,但法律另有规定的除外。

模板如下:

第________条 不可抗力

(1)不可抗力的确认

本合同所称的不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

(2)不可抗力的通知

不可抗力事件发生后,受阻方应立即通知另一方,并于不可抗力事件发生后的__________天内向另一方提供有关该事件的公证文书和书面说明,书面说明应包包括延迟履行或部分履行本合同的的原因说明。

(3)不可抗力后果的承担

不可抗力引发的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。如受阻方无力继续履行合同的,双方应当根据该事件对本合同的履行程度协商对本合同的修改或终止。如一方在发出正式协商书面通知书之日起________日内,双方无法就此达成一致,任何一方有权解除合同而无需承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月24日 04:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 不可抗力因素的条件
    1、不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件,必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,它在合同订立后的发生纯属偶然。当然,这种预料之外的偶然事件,并非是当事人完全不能想象的事件,有些偶然事件并非当事人完全不能预见。但是由于它出现的概率极小,而被当事人忽略不计,把它排除在正常情况之外,但结果这种偶然事件真的出现了,这类事件仍然属于不可预见的事件。2、不能克服。不能克服指的是对于已经发生的事件,当事人无法通过自己的努力消除或减弱该事件的负面影响。例如,发生了地震,当事人无法将已完工程移离地震地区,只能任其坍塌。如果通过当事人的努力可以将损失避免,对于这部分损失而言,该事件不能认定为不可抗力。3、不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当事人及时合理的作为而避免,则该事件就不能认
    2023-02-17
    392人看过
  • 索赔与不可抗力因素
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》
    2023-07-05
    377人看过
  • 房屋因不可抗力因素延期交房的情况有哪些
    延期交房的不可抗力因素一般有以下几种情况:(一)自然原因,如洪水、地震等人类无法控制的灾害事故;(二)政府行为,如政府禁止令、征收、征用等引起的。其中,和大家密切相关的是,政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规等政策性文件,例如最近新出的房产限购令等。此时开发商也无权要求购房者承担合同不能履行的责任;(三)社会环境原因,如战争、罢工、骚乱等。一般来说,开发商延期交房包括两种情况:(一)正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间,购房者给开发商一定的宽限期,经过一段时间等待就可以收房的情况;(二)非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。依据我国民法典规定,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
    2023-04-17
    177人看过
  • 拆迁不可抗力能否要求赔偿,不可抗力因素认定
    一、拆迁不可抗力能否要求赔偿房屋拆迁是不可抗力因素,造成一方当事人不能履行民事义务的,不承担民事责任,所以不能要求赔偿。但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力因素认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标
    2023-06-28
    319人看过
  • 延期交房不可抗力因素
    1、因为自然原因,如火灾、地震、风灾等引起的;2、由社会原因引起的社会现象,如如战争等;3、因为政府制定新的行政法规等政策性文件导致延期交房的。一、合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括:不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;不可抗力是人类不可抗力,包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等,一些社会现象,比如战争等;不可抗力是一种独立于人的行为,不受当事人意志支配的现象,是各国法律免责的原因。除法律另有规定外,不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。二、有关指定管辖的法定情形指定管辖的法定情形有:1、依据法律规定有管辖权的人民法院因为某种特殊原因而不能行使管辖权的,如事实上的原因,发生了地震、洪水等不可抗力因素或者是法律上的原因需要回避;2、两个以上人民法院都具有管辖权,人民法院之间因为关管辖权发生争议的,经双方法院协商仍未能解决管辖权争议的,就可以采取指定管辖。三、
    2023-06-24
    214人看过
  • 修路算不可抗力因素吗
    一、修路算不可抗力因素吗属于。所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。所以修路时不能避免而发生的情况是属于不可抗力的。二、如何约定合同的不可抗力条款不可抗力因素在合同中的约定,要从以下几个方面着手:1、不可抗力事故的范围:对于这个问题,一般容易引起当事人的争议,所以在一般情况下,应当规定的具体一些,不能笼统或含糊不清。防止一旦发生不可抗力事故,容易产生不同解释,出现纠纷。2、不可抗力事故的法律后果:除应规定清楚在哪些情况下可以解除合同、在哪些情况下只能中止合同外,还应规定买卖双方都可援引的不可抗力免责。3、不可抗力事故出具证明,在我国一般由中国国际商会出具。在国外是由事故发生地点的政府主管当局签发,或由当地的商会以及登记注册的公证人出具。我国《民法典》规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理时间内提供
    2023-05-06
    193人看过
  • 怎样判定不可抗力因素
    一、怎样判定不可抗力因素1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,就是在某种具体情况下,一般理智正常的人能够预见到的,合同当事人就应预见到;如果对该种事件的预见需要有一定专门知识,那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的,则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准,就是在某种具体情况下,根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平,教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准,可以单独运用,但在多种情况下应结合使用。2、不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当
    2023-05-03
    408人看过
  • 不可抗力因素车险赔吗
    一、不可抗力因素车险赔吗车险不可抗力不一定可以赔。拿车损险举例,车损险可以赔付的不可抗力包括暴风,龙卷风,雷击,雹灾,暴雨,洪水,海啸,地陷,冰陷,崖崩,雪崩,泥石流,滑坡,地震,载运保险车辆的渡船遭受自然灾害等;不可以赔付的不可抗力包括战争,军事冲突,暴乱,政府征用等。所以还是要看车险险种的保障范围和免责条款,都会有详细说明的。二、不可抗力因素保险给理赔吗很多人认为保险中“不可抗力”是免赔的,其实并非如此,有些“不可抗力”造成的损失还是可以获得理赔的,只是对于能不能赔偿,就需细看保险条款才能了解,应从投保人投保时就需格外慎重。就比如说家财险中的自然灾害需要根据具体灾害类别予以区别。包括台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等在内的自然灾害引起的房屋、房屋装修、室内财产损失是可以得到理赔的,但是地震和海啸往往被列入此类保险的免赔责任。在社会因素方面,战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐
    2023-06-07
    213人看过
  • 疫情期间是属于不可抗力吗,不可抗拒因素包括哪些
    一、疫情期间是属于不可抗力疫情期间是属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。疫情属于不可抗力。根据《民法典》第一百一十七条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。同时《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。二、不可抗拒因素包括哪些不可抗拒因素包括以下:1.社会因素,即公众发起的游行,骚乱等;2.自然因素,即泄洪、火山爆发、冰雹、沙尘暴、台风、雾霾等;3.政治因素,即战争、政府征收或征用;4.可抗拒因素包括的其他情形。不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,它在合同订立后的发生纯属偶然。不可控制的客观性。不可抗力事件必须是该事件的发生是因为债务人不可控制的客观原因所导致的,债务人对事件的发生在主观上既无故意,也无过
    2023-05-06
    427人看过
  • 对于哪些疫情是不可抗力因素的变化
    疫情属于不可抗力因素。不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象,如地震、台风,也包括社会现象,如军事行动。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。一、违约责任的免责事由是怎样的法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由,主要指不可抗力约定免责事由是指当事人约定的免责条款。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、威海租房屋有医疗或不可抗力吗属于。疫情是可以算租房合同的不可抗力的,不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如疫情、台风、地震、洪水、冰雹以及非租赁双方所能控制的社会异常事件。因
    2023-03-21
    89人看过
  • 疫病属于不可抗力因素还是经济因素?
    疫情属于不可抗力因素。不可抗力的来源包括自然现象,也包括社会现象,是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。一、疫情防控期合同可以终止不予生效吗疫情防控期合同提前终止是否算违约责任,要看疫情防控是否为不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据相关法律规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力的处理办法有哪些不可抗力的处理办法有:部分或全部免除责任,但是法律
    2023-03-20
    381人看过
  • 恢复专利权的不可抗因素有哪些
    专利权利恢复根据当事人申请的原因和期限,可分为如下两种:一、当事人因不可抗力的事由而延误法定期限或指定期限而导致权利丧失的,提出请求的时间应在自障碍消除之日起2个月内或者自期限届满之日起2年内。所谓的“不可抗力的事由”法律界简称不可抗力,是指当事人不能预见、不能避免和不能克服的自然因素或社会因素所引起的不可抗拒的理由,如地震、旱灾、动乱等。由该种原因导致权利丧失的,当事人可以在上述期限内,说明理由,出具相关证据,向国家专利局提出申请,并及时缴纳恢复权利请求费;二、当事人因其他正当理由延误法定期限或指定期限而导致权利丧失的,提出请求的时间自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内。所谓的其他正当理由是指不是由于当事人的故意或过失而造成的原因,如因病住院、超过推定期限仍未收到有关文件等,基于这种原因导致权利丧失的,可以请求恢复该权利,同时应补偿原来应办理的手续,缴纳恢复权利请求费。但是,并不
    2023-06-11
    125人看过
  • 合同中不可抗拒因素是哪些
    合同中不可抗拒的因素包含:1、自然因素,例如,台风、洪水、冰雹,暴雨等;2、政治因素,例如,政府征收、战争等;3、社会因素,例如,罢工、骚乱、抗疫、游行示威等;4、合同中不可抗拒的其他因素。一、恶意竞争的手段有哪些恶意竞争的手段有:1、最常见的恶意竞争目的是争夺市场地位。例如,在对农夫山泉的挑战中,最关键的因素是市场地位。农夫山泉的短期困难无疑使始作俑者受益匪浅;2、一方面,争夺关键资源。比如人力资源的竞争越来越激烈,技术、客户、业务、团队跳槽都很常见。经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。二、酌定量刑包含哪些情节酌定情节如下:1、犯罪的动机。就像抢劫犯罪一样,有的追求腐败生活,有的基于家庭生活的困难,前者的主观恶性相对大于后者;2、犯罪的手段。例如,使用一般强制方法实施的强奸犯罪,与使用不人道、极端野蛮的强奸犯罪相比,前者的情节明显轻于后者;3
    2023-03-30
    319人看过
  • 房屋买卖的不可抗力因素
    1、不能履行。又叫给付不能,是指债务人在客观上已经没有履行能力,或者法律禁止债务的履行。在以特定物为标的物的合同中,如房屋,该特定物毁损灭失,构成不能履行。不能履行以订立合同时为标准,可分为自始不能履行和嗣后不能履行。前者可构成合同无效者是违约的类型。2、延迟履行。又称债务人延迟或者逾期履行,指债务人能够履行,但在履行期限届满时却未履行债务的现象。其构成要件为:存在有效的债务够履行务履行期徒过而债务人未履行务人未履行不具有正当事由。是否构成延迟履行,履行期限具有重要意义。3、不完全履行。是指债务人虽然履行了债务,但其履行不符合债务的本旨,包括标的物的品种、规格、型号、数量、质量等不符合合同约定等。不完全履行与否,以何时为确定标准以履行期限届满仍未消除缺陷或者另行给付时为准。如果债权人同意给债务人一定的宽限期消除缺陷或者另行给付,那么在该宽限期届满时仍未消除或者令行为给付,则构成不完全履行。
    2023-03-05
    296人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 不可抗力因素包含哪些呢,具有什么要素呢
      吉林省在线咨询 2022-07-22
      关于不可抗力因素包含哪些的回答为所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定; (2)不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责
    • 造成不可抗力的因素都有哪些
      湖南在线咨询 2023-07-12
      不可抗力因素或其他因素是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力致使合同当事人不能按照约定履行义务的,可以根据不可抗力的影响情况,部分或者全部免除责任。
    • 哪些法律规定不可抗力因素
      北京在线咨询 2023-10-14
      律师解答 不可抗力因素的意思是当事人双方订立合同时所遭受到的不能避免、不能预见并不能克服的客观情况。不可抗力因素主要包括如台风、政府行为、地震、洪水、社会公众行为等。
    • 不可抗因素的范畴有哪些
      云南在线咨询 2023-04-25
      不可抗力包括哪些情形 1、自然灾害。如水灾、地震、台风、海啸等。 2、政府行为。即当事人订立合同后,因政府发布新的法律和行政法规而导致合同客观上不能履行。 3、社会突发事件。如战争等社会事件的突然发生,使原定的合同不能履行。而一般的社会骚乱、罢工等应归人意外事件领域,主要由情势变更原则进行调整。 《中华人民共和国民法典》第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者
    • 合同中未标注不可抗力因素,当发生不可抗力因素是否有效
      山东在线咨询 2022-10-01
      只要是真实意思表达,不违反法律的禁止性规定,一般有效