北京市内销商品房买卖契约范本
来源:互联网 时间: 2023-06-13 19:23:12 272 人看过

买方(以下简称乙方):()

甲方按照《xx市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定,通过()方式,取得北京市()区(县)()地块的土地使用权,土地面积为()平方米,土地使用年限()年,自()年()月()日至()年()月()日止,国有土地使用证号为(),经xx市房地产管理局审核,准予上市销售,xx市商品房销售许可证号为()。

第三条:乙方同意在本契约签定()日内将购房款全部汇入甲方指定银行。甲方指定银行:()银行帐号:()

第四条:甲方同意在()年()月()日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:()。甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定,自房屋交付之日超对乙方购置的房屋进行保修。

第五条:乙方同意其购置的房屋由甲方认可的管理公司代管。

第七条:本契约生效后,除不可抗力(人力不可抗拒的自然灾害和其他事故;非甲方所能控制的原因并须有关部门证明)外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天超至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日超生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第八条:本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日超至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过()(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条:本契约由双方签字之日超生效,未尽事项双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充契约,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条:本契约在履行中双方如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十一条:本契约正本一式二份,甲乙双方各一份,副本()份,房地产管理部门一份。()。

甲方(签章):乙方(签章):

法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

联系电话:联系电话:

邮政编码:邮政编码:

代理人:代理人:

联系电话:联系电话:

身份证号码:身份证号码:

年月日年月日

预售登记机关:(章)

经办人:

年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 15:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多商品房买卖相关文章
  • 北京限价商品房买卖可以吗?
    可以买卖,但是有一些限制,从本质来说还是商品房,是可以进行上市交易的,但是,因为是低廉的限价房,所以国家对于限价房的买卖也进行了相应的限制。北京市规定,限价房购房人在取得房屋所有权证或契税完税证明未满5年的,不得出售,确需出售的政府折旧后回购。满5年的,购房人应按同地段普通商品住房和限价房价格之差的35%上交土地收益金,上交后可以转让。北京市有限价房预售合同,建议跟开发协商,签订限价房预售合同,该合同在市工商行政管理局网站上有模版。限价房,又称限房价、限地价的“两限”商品房。是一种限价格限套型(面积)的商品房,主要解决中低收入家庭的住房困难,是目前限制高房价的一种临时性举措,并不是经济适用房。限价商品房按照“以房价定地价”的思路,采用政府组织监管、市场化运作的模式。与一般商品房不同的是,限价房在土地挂牌出让时就已被限定房屋价格、建设标准和销售对象,政府对开发商的开发成本和合理利润进行测算后
    2023-06-24
    254人看过
  • 北京市内销商品房管理暂行规定[失效]
    一、为加强北京市内销商品房管理,保障买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关规定,制定本规定。二、各房地产开发企业在本市开发建设的内销商品房,适用本规定。三、商品房内销实行许可证制度。房地产开发企业内销商品房,须向北京市房地产管理局(以下简称房地局)申请登记,取得《北京市商品房销售许可证》后,方可销售。四、申请预售内销商品房须符合以下条件:1.有市计委、建委批准的商品房项目建设计划文件;2.已取得国有土地使用证或土地使用权来源证件;3.取得建设工程规范许可证和建设工程开工证;4.有纳入市建委销售计划的证明文件;5.按申请预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上,或达到相应的工程进度,并已确定施工进度和交付日期。五、预售商品房还须提交下列文件:1.在北京的银行开立代收房屋预售款的专门帐户,并和银行订立了预售房款的监管协议。2.已确定的商品
    2023-03-16
    313人看过
  • 外销商品房预售契约
    商品房预售
    卖方(以下简称甲方):()买方(以下简称乙方):()甲方按照《北京市实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例〉细则》的规定。已合法取得北京市()区(县)()地块的土地使用权,土地面积为()平方米,土地使用年限()年,自()年()月()日至()年()月()日止,国有土地使用证号为()。甲方在上述地块上建设项目的名称为(),现已具备规定的预售条件,经北京市房地产管理局批准,准予上市预售,外销预售许可证号为()乙方自愿购买甲方的()房屋,甲方已于()年()月()日收到乙方预购房屋的定金元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本契约。第一条:()房屋,建筑面积为()平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地面积()平方米(含共有共用面积)土地使用期限自房屋产权过户之日起至()年()月()日止。上述各项面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以北京市房地产管理局实测面积为准。第
    2023-06-10
    359人看过
  • 《北京市草莓买卖合同》示范文本发布
    草莓产业近年来成为北京市郊区农民增收的重要产业之一,为保障买卖双方的合法权益,减少交易纠纷,12月1日,由北京市工商局与北京市农业局共同制定的《北京市草莓买卖合同》示范文本正式施行。示范文本对草莓买卖交易中双方当事人的重点权利、义务和责任作出了明确。草莓的品种、等级和规格、数量等基本情况将通过表格的形式加以明确。同时,示范文本对草莓的质量要求、包装要求、定价及结算、运输及验收等交易环节都逐一列明。根据示范文本,双方可选择以3种价格进行结算。一是保护价,即交付草莓时市场价格低于保护价的,按照保护价成交;市场价格高于保护价时,双方可协商上调成交价格。二是固定价,即价格一经确定,不得变更。三是市场价,即双方不事先约定价格,以交付草莓时的市场价为基准,协商确定成交价。
    2023-06-09
    124人看过
  • 怎样写一个规范的房地产买卖契约范本
    房地产买卖契约立契约人:甲方(卖方):乙方(买方):由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币(大写)元,双方同意就下列房地产买卖事项,订立本契约,共同遵守。一、甲方自愿将座落在**的房地产出售给乙方(该房地产的基本情况见本契约附件)。乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解,愿意购买该房地产。二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格:若土地使用权取得方式为出让则成交价格为人民币(大写)*万元,¥*元;若土地使用权取得方式为划拨,则成交价格为人民币(大写)万元,¥:元。乙方由年月日前次付清给甲方,购房定金将在最后一次付款时冲抵。付款方式:三、双方同意于年月日由甲方将上述房地产正式交付给乙方。房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的土地使用权一并转移给乙方。四、甲方保证上述地产权属清楚。若产生与甲方有关产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。五、
    2023-05-31
    254人看过
  • 个人商品房合同买卖范本
    个人商品房买卖合同甲方(出售方):乙方(购买方):甲乙双方及中介方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋事宜达成协议如下:第一条甲方自愿将其座落于**区**路**号**小区**号楼**号,建筑面积**平方米,结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。第二条甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币***元整大写:人民币**万元整。本协议签订当日,乙方一次性支付甲方**元整,付款方式为银行转帐。第三条甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内并已取得其他共有人同意。第四条所有购房款付清后本协议自动生效,房屋买卖即成事实。乙方随即享有该房产的所有权,并承担该房产毁损、灭失的风险。甲方及继承人不再享有该房产的所有权,不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利,如甲方与其他第三方发生产
    2023-06-02
    221人看过
  • 北京市业主公约示范文本(示范文本)
    为加强本物业的管理,维护全体业主和物业使用人的合法权益,维护公共环境和秩序,保障物业的安全与合理使用,根据国家有关物业管理的法规政策制订本公约。全体业主和物业使用人均须自觉遵守。一、在使用、经营、转让所拥有物业时,应遵守物业管理法规政策的规定。二、执行业主委员会或业主大会的决议、决定。三、委托物业管理企业负责房屋、设施、设备、环境卫生、公共秩序、保安、绿化等管理,全体业主和物业使用人应遵守物业管理企业根据政府有关法规政策和业主委员会委托制定的各项规章制度。四、全体业主和物业使用人应积极配合物业管理企业的各项管理工作。五、为业主或物业使用人对物业管理企业的管理工作如有意见或建议,可直接向物业管理企业提出,发生争议时可通过业主委员会协调解决。六、加强安全防范意识,自觉遵守有关安全防范的规章制度,做好防火防盗工作,确保家庭人身财产安全。七、业主或物业使用人装修房屋,应遵守有关物业装修的制度,并事
    2023-04-23
    186人看过
  • 北京市工业品买卖合同(BF
    出卖人:_______________________________签订地点:_______________________________买受人:_______________________________签订时间:_______________________________第一条标的物(注:空格如不够用,可以另接)标的物名称商标规格型号生间厂家计量单位数量价款单价金额合计人民币金额(大写)第二条质量要求:_________________________________________________。第三条包装标准、包装物的提供与回收:_____________________________。第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:______________________________。第五条合理损耗标准及计算方法:________________________
    2023-04-23
    184人看过
  • 房屋买卖合同(商品房预售)范本
    出售方(甲方):地址:___________________________________邮码:_______________电话:_____________购买方(乙方):_________________________姓名:性别:出生:年月日国藉:身份证号码:地址:邮码:电话:第一条甲方经批准,取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。地块编号:____使用年期____年,自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系____定名____,由甲方预售。第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡,土地面积/㎡(其中:基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。第三条甲方定于____年__月__日交付乙方使用。如遇下列特殊原因可延期交付使用,但不得超过____天:1.人力不可抗拒的自然
    2023-05-05
    103人看过
  • 重庆市商品房买卖定金协议(官方范本)
    甲方(卖方):__________住所:__________________邮编:_______________法定代表人:____________联系电话:___________乙方(预订方):______联系电话:___________住所:__________________邮编:_______________证件名称:______________证号:_______________甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。第一条乙方预订_______区_______街(路)_____号《_________》项目______幢______层______室(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋的商品房预售许可证(证书号:________________),并经___________测绘机构预测,该房屋建筑面积为________平方米,套内
    2023-06-10
    126人看过
  • 本契约适用于存量房屋买卖立契。
    一、请用钢笔、毛笔等不易退变色且不易擦除的书写工具填写。二、本契约的任何涂改,均由甲乙双方在涂改处签章确认。三、在□中打√表示选中,打×表示不选中。除违约责任可以复选中外,其他均为单选中。四、本契约条款空白处由买卖双方商定填写。五、请仔细斟酌第六条和第八条的具体涵义,采取相应措施,以保护自己的合法权益,并以免侵害他人合法权益。六、请仔细阅读面积误差特别提示和补充约定,以免引发纠纷。七、甲乙双方通过中介公司成交的,务必如实签填附记栏内容,以切实保护各自的合法权益。以上须知,请仔细阅读,以切实保证自身的合法权益不受侵害。xx房地产买卖契约甲方(卖方):立契约人乙方(买方):附记人中介机构:甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商一致,就下列房屋买卖事项订立本契约。第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:(一)坐落于
    2023-03-17
    141人看过
  • 商品房买卖预约视为本约的认定
    一、具备《办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容的认定对何为具备商品房买卖合同的主要内容,有两种理解,一种意见认为,《办法》规定商品房买卖合同应当具备上述十三项主要的内容,亦即上述十三项内容系商品房买卖合同均应具备的主要内容,因此,只有预约合同中上述十三项内容悉数齐备时,才应认定为具备商品房买卖合同的主要内容。另一种意见认为,只要双方当事人对标的房屋、价款达成合意,即具备商品房买卖合同的主要内容,其他内容可根据交易习惯、诚信原则等予以确定。笔者认为,上述两种意见均难值赞同。首先,对第一种观点的不同意见。商品房买卖预约合同之所以要具备商品房买卖合同的主要内容才能视为本约,乃是为了消解履行上可能存在的法律或事实上的障碍。但是《办法》第十六条列举的部分内容(例如第(七)项、第(九)项、第(十)项、(十二)项等),并非商品房买卖合同的必备条款,上述内容如果不作约定,亦不构成履行的障碍,《解释
    2023-03-01
    496人看过
  • 土地使用权出让的买卖契约范本
    1、房屋出卖方:_____投资有限公司(以下简称甲方)2、房屋买入方:_____(以下简称乙方)3、房屋买卖标的:_____(1)甲方同意将上海___中心大厦内第___楼___室公寓房屋___套(包括室内装修、设备、家具等等)卖给乙方。本买卖契约所规定的房屋面积(指建筑设计图计算)共计_____平方米(附房屋平面示意图,室内用品清单各一份)。(2)本买卖契约所涉之_____大厦地址为上海市____路_____号,该地块是经上海市土地局批准,甲方以_____万美元中标,获得五十年有偿使用权(截止公元___年___月___日),因此乙方购入的公寓房屋连同相应的_____平方米的土地使用权一并购入。乙方拥有对本契约所规定的买卖范围的房产权和_____平方米的土地使用权截止期限为公元___年___月___日。(3)如甲方的土地有偿使用权结束时,本合同即行终止。4、房屋买卖价格:本契约所规定的公寓房
    2023-06-10
    497人看过
  • 北京市商品房认购书(BF
    商品房认购书
    出卖人:_______________________认购人:_______________________本认购书不是签订商品房买卖合同的必经程序,双方经协商一致,可以直接签订商品房买卖合同。认购人以交付预付款性质费用的方式认购商品房的,不适用本认购书。出卖人:_______________________________________________________通讯地址:_____________________________________________________邮政编码:_____________________________________________________营业执照注册号:_______________________________________________企业资质证书号:__________________________________
    2023-06-10
    312人看过
换一批
#商品房
北京
律师推荐
    展开

    商品房买卖是指一手房买卖,即房地产开发商将新开发建设的商品房出售给购房者其法律关系主要由买卖双方当事人签订的房屋预售合同或者现房销售合同所确定。在商品房买卖法律关系中,购房者要按照房屋买卖合同约定支付房款,而开发商则要按照合同约定交付房屋,... 更多>

    #商品房买卖
    相关咨询
    • 市内销商品房预售契约能办吗
      香港在线咨询 2022-11-01
      1、只有五证齐全且小区通过综合竣工验收合格后的房子才可以办理房产证的,而新房通常三个月拿到房产证,二手房过户以后,一个月左右拿到房产证。2、根据《商品房销售管理办法》的规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起90日内,将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。3、由于开发商的原因造成购房者
    • 怎样签商品房买卖契约?
      贵州在线咨询 2022-10-23
      建设部1998年2月发布《关于加强商品房销售管理的通知》中明确指出:商品房销售应当签订书面合同,开发商不得使用强制性的格式合同,购房者有权对合同内容提出变更和修改。据此,购房者完全可以根据自己对商品房的要求及开发商的承诺修改格式合同,修改的内容作为原格式合同的补充协议,与原格式合同具有同等的合同效力。签合同时第二个注意的事项是商品房的质量条款。据调查资料显示,商品房质量纠纷中主要质量问题是屋面、厨
    • 房地产买卖契约范本以及契约签订的注意事项
      天津在线咨询 2023-02-20
      一、首先写明合同签订人的基本情况。 二、写明房屋的基本情况。 三、写明房屋价格、付款方式、付款日期。 四、写明房屋交付时间。 五、写明违约责任。 六、最后双方签字确认写明日期。 需要注意下列事项: 1.注意合同主体认定是否明确。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都有可能产生问题。 2.卖方解除合同条款。 3.处理结果是否明确。很多合同中常可以看到这
    • 如何申请办理商品房买卖手续,商品房买卖契约如何办理
      贵州在线咨询 2022-10-30
      一、如何申请办理商品房买卖手续商品房在中国兴起于80年代,它是指在市场经济条件下,具有经营资格的房地产开发公司(包括外商投资企业)通过出让方式取得土地使用权后经营的住宅,均按市场价出售。其价格由成本、税金、利润、代收费用以及地段、层次、朝向、质量、材料差价等组成。另外,从法律角度来分析,商品房是指按法律、法规及有关规定可在市场上自由交易,不受政府政策限制的各类商品房屋,包括新建商品房、二手房(存量
    • 商品房买卖认购书的范本
      吉林省在线咨询 2022-05-12
      商品房认购书属于预约合同,当具备合同的生效要件时,是具备法律效力的。根据《民法典》第四百九十五条,当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等,构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的,对方可以请求其承担预约合同的违约责任。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定,商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六