商品房交房屡拖延开发商无权自定打折违约金-法师兄

商品房交房屡拖延开发商无权自定打折违约金

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-22 14:30:43 455 人看过

西安市民李先生于2004年1月在西安购买了一套商品房，当时开发商承诺交房时间为同年8月，同时将在媒体上发布公告。但实际上，开发商的交房时间（以媒体公告为准）为2004年10月和2005年4月共两次，而在首次公告发布时，该商品房还未完全通过有关部门验收。

当李先生按照开发商交房时间去接收时，开发商则表示，所有住户必须都接受只收取30天违约金的条件，开发商才给予交房。规定一出，立即引起一些住户不满。李先生认为，违约金与接受房子并无关系，因此这样的规定不合理。随后，他便以此为由一纸诉状将开发商诉至法院。

法院认为，开发商支付违约金与是否给住户交房是两件不相干的事，经协调，李先生撤诉，双方达成一致：开发商给消费者先交房，之后按照相关规定支付违约金。

专家解析：陕西洪振律师事务所律师周文海说，只有经过相关单位综合验收后，商品房才具有交房的基础条件。像李先生这种现象在西安市房产市场一定程度上存在。此案中，即便是按照尚不具备交房条件的2004年10月算起，开发商的交房期限也至少超过一个月，而支付给消费者的却只有30天的违约金，并作为业主收房必须接受的一项强行规定，这显然是不合法的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

违约金
商品房延期交房违约金可以拿到吗?

商品房延期交付违约金的计算：1、双方有合同约定的，按照合同约定数额和计算方式赔偿，最高限额不超过实际损失的30%；2、没有约定的，双方当事人可以就违约金的数额或计算方式进行协商，协商一致即可按照协议来确定；3、违约金数额或者损失赔偿额还可以参照中国人民银行规定的标准计算。一、住房买卖违约金合同纠纷怎么处理当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：1、逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。2、逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

2023-03-15

97人看过
违约金
延期交房违约金什么时候找开发商要

一、延期交房违约金什么时候找开发商要实际中，开发商延期交房主要包括以下两种情况：1、正常延期交付比如由于施工迟延，或者因为相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致房屋交付逾期。其实，在这种情况下购房者需要给开发商一定的宽限期，等待一段时间后就可以收房了。并且，因为这也不是开发商能够控制的情况，非其主观故意为之，所以购房者通常不能主张违约金。2、非正常延期交付比如由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋，如果是因为这样导致延期交房的，因为开发商有一定的过错，所以购房者可以积极主张延期交房违约金。主张延期交房违约金时需要按照以下规定计算：1、按购房合同约定计算，一般就是事先在购房合同中约定好延期交房违约金，一旦发现开发商延期交房，就可以主张承担违约责任，并支付违约金。并且，如果认为约定的违约金低于实际损失，业主还可以要求增加违约金。2、购房合同中未

2023-04-04

156人看过
业主
开发商延期交房156名业主索要违约金

日前，经过北京市第一中级人民法院法官多次与律师、当事人、公司领导谈话、沟通，成功调解解决了一起历时两年156名业主与房地产公司房屋买卖合同纠纷案。原先生等155人分别与房地产公司签订了《北京市商品房预售合同》，在2008年8月11日交房时，双方就会所房屋是否达到使用条件产生了争议，因迟延履行违约金的计算时间意见不一，156名业主起诉到法院要求房地产公司支付自2008年8月12日至2008年10月24日止的违约金。诉讼中，该房地产公司答辩称会所依照合同已达到使用条件，且在小区的规划设计中，会所不包括游泳池，房地产公司为提升会所功能，将原规划的喷水池改建为游泳池，并为游泳池加装了玻璃幕墙及无障碍电梯。一审法院判决房地产公司向业主支付自2008年8月12日至2008年10月24日的违约金共计600余万元。房地产公司不服一审判决上诉到一中院。因业主方面的委托代理人比较集中，承办法官多次找到代理此案

2023-06-05

253人看过
银行贷款
开发商失联拖延交房超3年半,开发商延期交房怎么维权

开发商忽悠借来210万后失联拖延交房超3年半因**水立方缺少周转资金，由某银行信贷员当中间人，开发商给付高于银行的利息，沈阳市民刘女士将手里的210万元“闲钱”借给了开发商，开发商开了“借款合同”，其中一项是将13套房子抵押给刘女士……结果呢?房钱两空!5月31日，本报10版以《忽悠人借来210万后，开发商突然失联了》为题对此事进行了报道。5月31日上午，微博认证身份为“**博荣置业董事长”的@李博，在微博上发出一则“声明”，对本报报道做出回应：“本人电话24小时开机，销售现场销售工作一切正常，公司总机、销售电话均正常通话，施工现场全部正常施工，不存在记者文章表述情况……”现实情况真的和“声明”中说的一样吗?沈阳晚报、沈阳网记者拨通了售楼热线，却发现无人接听。当天上午，记者赶到**水立方销售中心。销售中心大厅内空空荡荡，楼盘沙盘及桌椅随处可见蒙尘迹象。前台站着两名年轻男子，自称是销售人员，

2023-04-29

126人看过

违约金
开发商要求交房违约金为0.5%

我国目前尚未出台关于逾期交房违约金的具体赔偿标准，开发商与购房人所执行的行规普遍为日万分之三到万分之五；但是法律同时规定，签订合同时，要遵循公平公正的原则，同一份合同，双方的违约赔偿金不一致，显然是有失公平。延期交房违约金有哪些标准延期交房违约金标准：1、逾期交付的违约金一般在1％－10％之间约定，违约金按房价总额计算，消费者无损失不能成为开发商免责的理由；2、约定的逾期交付违约金应按合同支付，除非开发商有免责原因，如地震、战争等不可抗力原因，并及时履行通知义务，否则不得承担逾期交付违约责任；3、逾期交付违约金的计算没有明确约定的，应当按照有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评估的买受人在同一地段购买的类似房屋租金标准确定。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金

2023-07-19

377人看过
违约金
开发商延期交房违约购房者获赔7500元

开发商延期交房违约，购房者获赔7500元。重庆市长寿区消费者权益保护委员会近日成功调解了一起开发商延期交房违约投诉案。5月18日，家住凤城校园路的潘先生向长寿区消委投诉，他于2006年1月19日在长寿某开发公司购买商品房一套。合同约定：2006年9月30日前交房，交房时开发商应出具《商品房竣工验收备案登记证》《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如开发商交房时不出具上述证件，购房者有权拒绝接房，由此产生的延期交房责任由开发商承担。由于开发商在约定交房时间内未完备上述手续，潘先生拒绝接房。之后潘先生多次催促开发商完备手续交房，但至今仍未落实。截至2007年5月20日，已延期交房230天，潘先生要求开发商按合同约定支付违约金10875元，被开发商拒绝，无奈之下潘先生向长寿区消委投诉。长寿区消委受理投诉后，立即进行调查，发现消费者反映情况属实，便于5月22日组织双方进行调解。开发商提出，由于去

2023-06-10

314人看过
违约金
开发商怎么算违约交房支付违约金

双方有合同约定的，按照合同约定数额赔偿，没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。一、哪些条件可以认定开发商逾期交房1、除了不可抗力因素以及合同中约定开发商免责的原因外，如果开发商没有在合同约定交房时间内取得建筑工程竣工验收备案表，那就说明开发商违约逾期交房了。2、如果出现了法律规定的不可抗力以及合同中约定开发商可以免责的原因，但是开发商没有按照规定在合同约定的期限内告知购房者，开发商同样要承担违约责任，也就是逾期交房。3、在交付房屋的时候，如果开发商的房屋没有达到合同约定的使用条件，购房者可以拒绝验收房屋，一直到房屋达到合同约定的使用条

2023-02-13

340人看过
不可抗力
商品房交房须知及开发商延期交房应对

商品房交房注意事项：（一）注意房款约定，如果客户与开发商在合同中约定，在房款结清之前，开发商有权顺延交付房屋，则客户须结清房款之后，才能接收商品房。（二）注意三物业费可以按月交。（三）注意物业费不能乱涨价。（四）注意缴纳契税签协议。（五）注意五先验房再办理手续。（一）正常延期交付的处理：正常延期交付主要指由于施工迟延、相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种情况下，业主完全可以选择等待，并要求开发商按合同承担延期交付房屋的违约责任、（二）非正常延期交付的处理：非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等；如不幸发生上述情况，建议业主立即退房，如开发商负债已经超过其资产，业主还可以向法院申请开发商破产，以最大限度的保护业主的利益商品房交房要注意什么，商品房交房注意事项收房要注意八点1、注意一收房注意房款约定如果客户与开发商在合同中约定，在房款结清之

2023-07-06

267人看过

商品房纠纷
警惕商品房开发商的另类违约

随着消费者法律意识的提高，当前因商品房销售合同本身产生的违约已经明显减少。但这并不意味着商品房纠纷就此终结。有些开发商为追求利润，通过“挂羊头卖狗肉”，玩起了“另类违约”:售楼广告所描述的条件与环境和实际交房时大相径庭。消费者也往往直到交房后才发现上当受骗，这不能不让人警惕!配套服务，不过是空头支票利华房地产开发公司对外发布促销广告称:其已经与一家公交公司达成协议，只要是其开发小区内的居民，不仅每天有专门公交车接送去市区上、下班，而且免费。管岚看了广告后与该公司签订《商品房预售合同》，购买了一套两居室房屋。交房后，管岚发现，别说免费乘坐，就是进出小区的公交车也根本没有。公司对此解释为，由于商品房销售还不多，入住率也不高，如果现在兑现公交接送，必然导致成本过高，加上《商品房预售合同》并没有将此作为必备条款，只好暂缓执行，待条件成熟后再说。管岚知道，鉴于当时现状，条件成熟那是猴年马月的事，更何

2023-06-10

435人看过
房产证
商品房交房开发商费用

1、房款尾款:新房交房业主就得把房贷尾款给付清,这个根据双方合同约定进行就可以。2、面积差额款:在办理入住手续时首先要做就是结算面积,退、补房屋尾款。虽然我们在购买房产时已经知道了该房产的面积,但是房产的实测面积与购买合同中还是会存在一些微小的差异。所以,在办理相关手续时,我们应依据测绘部门出示的《面积实测表》,积误差进行结算。如果房屋面积减少,开发商应该按合同中的具体约定将减少面积的房款退还业主,反之亦然。3、装修变更费用:有的业主会在房屋装修上进行变更,所以涉及的费用等相关问题一般会签订补充协议,这一部分费用需要根据业主与开发商的补充协议收取。4、车位款:有的业主是需要购买车位的,这一条是针对买车位的业主,当然要是购房合同里面约定是赠送的那就不用交费了。一、商品房房产证办理流程是怎么样的1、确定开发商已经进行初始登记，开发商办理初始登记是自己办理房产证的必要前提条件，因此在收房入住后的

2023-06-23

443人看过
违约金
商品房延期交房违约金分为哪些情况

1、解除合同退房的违约金如果业主已经决定和开发商解除购房合同，并要求退房的话，那么购房者主要损失的是按揭贷款的利息，那么作为开发商应该承担因为违约而要付出的代价，需要给购房者支付按揭贷款利息损失。2、逾期交房而不解除合同虽然开发商逾期交房了，但是业主不希望解除合同的话，只希望开发商承担违约责任赔偿业主违约金的话，法律规定开发商需要根据购房合同中签订的违约金对业主进行赔偿。如果业主的购房合同中没有明确约定违约金的比例，那么一旦开发商逾期交房了，开发商应该按照当时的银行利率进行支付相应的违约金。一、开发商延期交房可以退房吗有相关法律规定，如果开发商延期交房，购房者想解除购房合同前必须先催告，在催告过后接下来3个月，开发商仍然不交房的，购房者可以退房。因地震而导致延期交房应该经过权力机关认定属于不可抗力。属不可抗力因素的，必须由政府、法院等职权部门认定，并通过法律约定。如果确实出现了因地震影响而

2023-03-19

333人看过
违约金
延期交房开发商不赔偿违约金会怎么样

开发商延期交房不赔偿违约金的购房者可以根据购房协议的内容向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼，要求开发商赔偿违约金；判决后开发商拒不履行的，购房者可以请求人民法院强制执行。一、买房虚假宣传可以退房吗购房者因为虚假广告的影响购买房屋的，如果开发商无法承诺广告宣传的内容，购房者可能要求解除合同退房。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思表示的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销二、开发商逾期交房怎么解决开发商逾期交房的解决方案有：1、与开发商协商，注意协商过程中维权方式的合法性，不能采取过激行为，更不能采取围堵等扰乱公共秩序的行为；2、向法院提起诉讼，如果不能与开发商协调，可以向法院提起诉讼，要求开发商赔偿损失。这里需要提供购房合同和相关发票证明。法律规定，逾期交房可分为正常延期交房和非正常延期交房。正常延期交付主要是指因施工延误、相关政府办理

2023-06-24

323人看过

违约金
开发商延期交房一年多违约金用代金券抵偿

自己在科技六路建邦华庭买的房子，开发商延期交房一年多，对方虽然承诺称按合同赔偿，但打算给业主的不是现金，而是可用来购买车位的代金券。这到底是违约金啊，还是变相让我们业主买车位?该反映人称，按合同约定，开发商应在2013年5月交房，到2014年9月才交了房。合同上写着如果延期交房，需按照万分之二赔偿费用。该反映人称，让很多业主没想到的是，开发商同意给的违约金竟是购车位的代金券。开发商还表示，延期时段中还有200多天属于不可抗力因素不能算违约金。这样的处理方式让很多业主无法接受，1月中旬，开发商最后同意用现金支付违约金。2月2日，华商报记者联系到建邦华庭售楼部，工作人员称，现在违约金已打给业主。据西安市仲裁委统计，近几年延期交房在商品房买卖纠纷中的占比超过1/4。延期交房除影响业主置业计划外，实际赔付更让人闹心。据了解，多数开发商约定的违约金赔付标准最高不会超过已交房款的万分之五。陕西圣拓律师

2023-06-07

408人看过
违约金
开发商延迟交楼且拒付违约金

接到投诉后，相关负责人回应会再和业主沟通近日，市民阿凯(化名)称，其购买的星海岸城市花园4、5座单位，根据购房合同约定应在2011年10月31日前交付业主使用，但直到今年11月10日楼盘方面才通知收楼。此外，阿凯还称，对于业主要求开发商按购房合同规定赔偿违约金一事，开发商置之不理。12月14日下午，星海岸城市花园相关负责人回应本报称，该楼盘仅迟交楼9天，且迟交楼的原因属于不可抗力，会再和业主沟通。楼盘被投诉迟交楼市民阿凯称，他在去年年底的时候购买了星海岸城市花园一套三房单位，根据购房合同约定，该单位应于今年10月31日前交付业主使用。但到了今年的11月10日，我才收到楼盘方面的收楼通知，明显已经迟交楼了。于是我们提出要求开发商按购房合同规定赔偿违约金，但开发商却不理我们。阿凯告诉新快报记者，根据当初签订的购房合同约定，如果迟交楼，楼盘方面要按日支付已交房款万分之五的违约金给业主。因不可抗力

2023-06-05

155人看过