一、建筑工程索赔的起因有什么
1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。
2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。
3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。
4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。
5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。
二、建设工程索赔的条件
1、正当的索赔理由;
2、有效的索赔证据;
3、在合同约定的时间内提出。
必须有正当的索赔理由是任何索赔事件成立的前提条件。对正当索赔理由的说明必须有证据,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。所以索赔证据要真实、全面、关联、及时并具有法律证明效力。
三、承包人索赔的程序
1、承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书。
2、发包人指定专人收集与索赔有关的资料。
3、承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表。
4、发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表,认为索赔理由正当,索赔证据充分真实、全面、有说服力时予以受理。
5、发包人指定的专人进行费用索赔核对,经造价工程师复核索赔金额后,与承包人协商确定并由发包人批准。
6、发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表或发出要求承包人提交有关索赔的进一步详细资料的通知,待收到详细资料后,重新按4、5条执行。发包人在收到最终索赔报告后在合同约定时间内未向承包人作出答复,视为该项索赔已认可。
-
建筑工程索赔的起因有哪些
83人看过
-
建筑工程索赔的起因有哪些
385人看过
-
建筑工程合同索赔的原因
91人看过
-
建筑工程索赔的程序是什么
381人看过
-
建筑工程怎么索赔?
322人看过
-
建筑工程索赔程序
226人看过
建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>
-
建筑工程索赔条件有什么浙江在线咨询 2022-09-13索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。《》第106条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担。
-
建筑工程的索赔程序吉林省在线咨询 2023-01-251、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料; 3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可; 5、当该索赔事件持续
-
建筑工程索赔程序是什么广东在线咨询 2021-09-29索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失,施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:(1)索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知
-
建筑工程的索赔有哪些?四川在线咨询 2022-10-09关于建筑工程的索赔法律法规有:《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《合同法》不仅有原则性规定,而且《合同法》第十六章建设工程合同,则对违约导致的索赔责任作了详细的规定,如:《合同法》第二百八十三条规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资
-
建筑工程索赔什么证据河北在线咨询 2022-01-05项目索赔证据的内容是:索赔事项的发生和索赔存在的依据;施工单位已按照规定的程序提出索赔和项目的实际损失。项目索赔证据包括:施工公司工商登记资料、招标文件、中标通知书、施工合同、施工过程中的补充合同、项目预、决算报告、付款凭证、工程验收、结算凭证、质量检验报告等。