如何防范建设工程合同的风险-法师兄

如何防范建设工程合同的风险

来源：互联网时间： 2023-02-08 20:10:34 268 人看过

防范建设工程合同的风险的办法是：

1．发包方必需对承包方的主体资格进行认真审核。审核内容包括营业执照、企业等级证书、安全生产合格证以及其以往承包工程的质量等。

2．建设工程应采取招投标方式确定承建人，并严格按照招投标的有关规定操作。招投标应公平、公正、公开地进行，定标时要综合评价投标人的报价、工期、施工方案等，择优确定中标人。

3．合同条款约定必须明确，以免给合同履行和纠纷解决带来困难，建设工程合同应对工程质量、价款支付、工程期限、工程验收以及质量保修责任等条款有明确具体的规定，否则一旦发生纠纷既影响工程建设，又造成经济损失。

一、建筑工程招标与投标流程是什么

建设工程与施工招标投标流程：

1．建设工程项目报建。

2．提出招标申请，自行招标或委托招标报主管部门备案。

3．编制资格预审文件、招标文件并报备案。

4．发布招标公告或者发出投标邀请书。

5．资格审查。

6．发放招标文件。

7．踏勘现场。

8．投标答疑会。

9．接收投标书。

10．开标、评标、定标。

11．宣布中标单位。

12．签订合同。

二、建设工程包括哪些内容

1．工程质量：包括其在安全、使用性能以及耐久性能、环境保护等方面的要求；

2．工程质量标准：是指工程施工、检验和评定质量的技术依据；

3．工程完成：就是指施工单位完成了约定的各项内容；

4．竣工验收：是指工程完工以后，施工单位向建设单位提出竣工验收报告，然后，勘察、设计、建立单位出具合格证明，再由建设单位组织的勘察、设计、监理、施工等单位及专家进行的验收。

5．竣工验收备案：是指建设单位自工程验收合格之日起15日内，依照规定，向工程所在地的建设行政主管部门进行备案。

6．验收通过：就是参见验收的勘察、设计、监理、建设单位各方形成了一致的认可意见。

7．保修：是指对建筑工程验收在保修期内出现的质量问题、质量缺陷进行修复。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程分包
探讨建设工程分包中法律风险的防范策略

建设工程分包中法律风险的回避方法如下：1、发包人不得直接指定专业施工分包人或劳务分包人。2、发包人不得将应由一个承包人完成的建设工程肢解，发包给几个承包人。3、总承包人进行专业分包，必须经建设单位认可。4、分包须经建设单位认可，劳务分包属于一个例外5、总承包人不得全部转包，也不得肢解后以分包的名义发包给其他承包人。6、将工程的主体结构交由他人施工。禁止的范围从主体结构的禁止，演化成主要工作量、再演化成群组工程中的过半数。7、专业分包和劳务分包都要具备资质，并且在资质等级许可的范围内承揽业务。从这里就可以知道，开始的案例二劳务公司再与罗某个人签订《分包协议》不可能是真正的合法的分包协议。股权受让中的法律风险（1）标的公司存在未知的或有债务，如标的公司对外偿债，将影响受让股权的价值。（2）零对价股权存在风险。股权受让中的风险点和问题比较多，如转让的股权是否具有完全、合法的处分权、是否已履行法定

2023-07-07

340人看过
合同风险
租赁合同风险点如何防范？

租赁合同风险点如何防范?1.集体土地租赁合同的法律风险防范及处理关键点集体土地租赁合同的风险主要体现在其合法性方面。现阶段，我国存在着大量擅自将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的现实。根据现行法律规定，其仍然是国家严格限制的行为。在审判实践中，擅自出租集体土地使用权行为也多被法院认定为无效行为。因此，对于签订集体土地租赁合同取得企业经营用地，需要谨慎对待并尽量进免相应法律风险。由上可知，任何单位或个人进行建设，如果不符合规定的集体土地使用权主体资格，则必须依法申请使用国有土地。在现实中，普遍存在着土地承租者直接与集体土地所属的村委会签署土地租用协议的操作方式，这一做法并不妥当，擅自出租集体土地的行为会被法院认定为无效行为。双方当事人所签订的《土地租赁合同》等也均因违反国家法律的强制性规定而成为无效合同。确有特殊情况需要租用集体土地的，也必须先行征用并转为国有土地后

2023-04-16

487人看过
不可抗力
工程合同哪种情形工期可以顺延,如何防范工程合同的风险

工程合同可以延期的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将

2023-06-15

320人看过
购房合同
签有哪些风险，如何防范购房合同的风险？

老百姓辛辛苦苦一辈子就买这么一套房子，买房时都非常谨慎，可谨慎还是能被骗。因为房屋买卖的过程当中，实在是潜藏了太多的风险了。那么，签购房合同有哪些风险，如何防范购房合同的风险下面为您介绍。一、签购房合同有哪些风险（一）开发商利用自制的商品房认购书或预购协议损害购房人合法权益。不少开发商自行拟定认购书或预订协议，设法引导购房人尽快交付定金和签订正式合同，环环相套，步步紧逼。由于协议约定期限较短，购房人还来不及细致领会正式合同内容，就不得不草率地签订了包含开发商自制不平等格式条款的合同正本，陷自身于不利境地。（二）开发商利用自制合同格式条款损害购房人合法权益。合同格式条款是指合同文本提供方为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与消费者协商的条款。它有着节省交易成本增进安全等优点，但也存在着不能协商等缺陷。部分开发商不惜违反法律、法规，以自制不平等合同格式条款的方式，利用消费者急于购房的心理，

2023-02-17

360人看过

工程施工合同
工程施工合同管理中的风险与防范

实践中，发包人往往出于种种目的，将工程发包给没有资质的承包人，而建筑工程又是伤亡事故多发的行业，一旦将工程发包给没有资质的承包人，则必将给房地产企业带来巨大的风险隐患。根据《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。我国严格禁止发包单位将工程发包给没有资质的单位承建，建设单位应当将建设工程依法发包给具有相应承包资质条件的承包单位。同时根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第

2023-06-08

342人看过
欠款
工程垫资的法律风险有哪些，如何防范工程垫资风险

一、什么是建筑工程垫资通常情况下是不超过工程总预算的30％，但很多建设单位（投资）资金一时无法到位，而你又不想工程停工，那么你必须在垫资30％以后还会继续垫资，关键是看你与投资单位的合同怎么约定，在你垫资30％的情况下，工程进度达到总预算20％的时候，投资单位必须预付工程款40％，当工程进度达到总预算35％的时候，投资单位必须预付工程款60％，如果投资单位（通常为甲方）不履行合同，造成一切损失由甲方承担等。二、工程垫资的法律风险有哪些，如何防范工程垫资风险垫资承包施工，是长期以来在中国建设工程施工领域存在的一种承包方式。根据我国现行法律规定，工程建设中是允许垫资的。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，但承包人

2023-02-23

144人看过
合同条款
向无资质主体发包建设工程的法律风险防范

一、相关法律法规关于建设工程施工主体资格以及相关法律责任的法律法规主要包括：(一)建筑工程类《中华人民共和国建筑法》;《建设工程质量管理条例》;《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号);《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》;《住房和城乡建设部关于修改的决定》;《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》;《释义》;《建筑业企业资质标准》;《建设部关于印发的通知》(建市[2007]72号);《建设工程安全生产管理条例》;(二)合同类《中华人民共和国合同法》;《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》;(三)劳动类《中华人民共和国劳动合同法》;《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》等。二、建设工程施工的主体资格根据前述法律法规的相关规定，建设施工内容主要包括：(1)各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管

2023-06-08

262人看过
口头合同
口头合同如何防范法律风险

口头合同是指当事人用口头语言做出意思表示订立合同，而不用文字表达协议内容的形式。合同采用口头形式不用当事人特别指明，在实际经营过程中更是非常普遍。凡是当事人没有约定，法律没有规定用特定形式的合同。都可以采用口头形式。但是发生争议时，当事人必须证明合同的存在以及合同关系的内容。因为口头合同难以取证，不易认定当事人的权利义务内容，口头缔约，特别是不能即时清洁，而且标的额较大的合同采取口头缔约时，将存在相对人否认合同成立、否认合同标的的法律风险。但是，采取口头形式并不是说没有任何凭证，商店的购物发票、小票等能够作为合同成立的证明，但是不能作为合同成立的书面形式。所以，订立标的额较大或者不能即时清洁的合同时，最好采用书面形式。企业订立口头合同时要审慎，一定要注意订立合同的时机和方式。一、一般口头约定合同是否有效人们往往错误地将合同理解为“书面合同”，认为只有白纸黑字地写下来的才是合同。其实，除了书

2023-03-24

108人看过

合同风险
如何防范商务活动中的合同风险

如何防范商务活动中的合同风险第一招注意合同名称与合同内容是否一致第二招注意列明每项商品的单价第三招在合同中明确违约金和赔偿金计算方法第四招确定管辖法院第五招注意用词严谨还有一份合同在结尾中这样写：合同在双方签字盖章后生效。但是一方只签了字没有盖章，事后不久双方闹至法院，一方提出由于合同只签了字而没有盖章，双方约定合同成立的要件不全，因此合同部成立。第六招签约对象的主体资格第七招合同条款必须对等性第八招注意定金与“订金”的区别第九招注意项目分包合同的特殊要求第十招仲裁机构名称要写具体、明确————————————————————————————广东星辰律师事务所星辰律师，心诚服务地址：深圳市福田区深南中路中心公园旁田面城市大厦24楼联系人：杨贤湖律师13798469948电话：82816072（直拨）82813366（总机）传真：8281685582813398电子邮箱：szyangxian

2023-06-07

419人看过
前科
物业合同如何进行风险防范

一、物业合同如何进行风险防范为了积极管理风险，有效地控制和防范风险。笔者认为，物业服务企业可以从以下三个方面来防范各种风险。1、知法懂法物业管理行业发展至今已成为一个高风险行业，这就要求物业服务企业去加强企业管理，要了解和熟悉物业管理及其他相关法律法规，依法理顺与开发商、业主、业主委员会及相关政府职能部门等的法律关系。在订立《物业服务合同》时，物业服务企业需明确各方之间的权利和义务，依法把握细节，不能任意承诺，大包大揽，认真审定企业自身的合法权益在《物业服务合同》中的责任条款;同时向业主宣传物业管理法规，让业主了解物业管理工作，只有深入人心，才能使双方共同按照《物业管理条例》的规定做事，规避可能出现的风险。2、加强企业内部管理目前，我国许多物业服务企业内部制度很齐全，但未充分考虑制度操作的可行性，造成员工对制度要求无能为力;有的制度虽然很到位，但缺乏强有力的执行性，造成完善的管理制度成为纸

2023-05-13

335人看过
合同风险
合同风险防范签订流程

一、合同要约阶段的风险防范要约阶段的风险主要包括：（1）把要约误认为要约邀请；要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，常见的邀约邀请有拍卖公告，招标公告，招股说明书等；（2）要约内容不当，对己方有不利的条款；（3）要约撤回不当，要约已经对方承诺，合同已经生效，错误的认为要约已经撤回；由于要约一经对方承诺，合同就宣告成立，只要该合同不违反法律强制性规定，就会在双方间产生约束力。因此，企业在给他人发要约时，一定要注意以上的问题，一旦对要约的内容考虑不清楚，或为与他人签订合同把自己接受不了或无法接受的内容写入要约，这样一旦对方给予了承诺可能就会给企业造成风险，要约撤回时一定要确认对方承诺尚未做出。二、合同承诺阶段的风险防范承诺阶段的法律风险主要有（1）承诺方式不当；承诺一定要以书面的形式做出，不要未经书面承诺直接以行为的方式给予承诺，以免给自己造成风险；（2）把新要约当承诺；产生这种原因主要

2023-04-03

195人看过
拒绝履行
合同履行有哪些风险如何防范合同履行风险

一、合同履行有哪些风险合同中未明确约定，当事人应如何合法确定合同的履行方式？在经济生活中，因合同履行而产生的法律风险有以下几种？1、恶意不履行；当事人由于自身的主观原因不按照合同约定的义务履行，即虽有履行义务的能力和条件，但却以种种理由拖延履行或拒绝履行，常见的现象为有货不交、拖欠货款、转移财产、赖帐不还等。2、因故不履行；3、履行不当。二、当事人如何防范合同履行风险1、明确违约责任违约责任是合同各方在合同中约定或者补充约定的，当事人出现违约行为时应当采取的补救措施。违约责任也不是一定不变的，合同各方在违约以后，可以再行约定采取合适的补救措施。常用的违约责任的承担方式：(1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的、必须履行的。不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元

2023-02-27

257人看过

法律综合知识
建设系统构建廉政风险防范机制

近日，记者从市规划和建设局了解到，全市规划和建设系统将开展建立权力运行廉政风险防范机制工作。此项工作将从3月31日起至6月30日结束，主要解决思想认识不明确、风险排查不深入、规划制度不健全、制度执行力不强的问题。通过3个月推进规划和建设领域建立权力运行廉政风险防范机制工作，逐步建立城乡规划、房产开发等权力运行廉政风险防范机制，全面排查权力风险、管理风险、制度机制风险、人员素质风险，着力构建内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系，最大限度铲除滋生腐败的土壤和条件，努力提升反腐倡廉建设科学化水平。

2023-06-08

73人看过
工程施工
黑合同在建设工程施工中的法律风险

除了招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订的变相降低工程价款的合同无效外，其他黑合同的效力，法律和最高院司法解释均没有明确为无效。建设工程施工合同无效的法律后果1、合同无效对工程造价的影响在合同无效的情形下，如工程竣工验收合格，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《施工合同司法解释》）第2条规定，承包人有权请求参照合同约定支付工程价款，即“无效合同有效化的处理原则”。因此，工程造价确定与合同效力关系不大。若合同有效，则应按照合同约定的计价原则计价，若合同无效，也可参照合同约定进行计价。在合同没有约定计价方式时，可参照当地政府定额及市场价格确定，即工程造价确定与合同效力无关。尽管工程造价确定与合同效力无关，但是对于工程款支付的违约责任，有效合同与无效合同却存在很大差别，若合同

2023-07-03

90人看过