装饰公司工程部应该签什么样的用工合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-27 09:42:59 295 人看过

装修公司与施工队签定合同范本

发包方(以下简称甲方):徐州xx建筑装饰工程有限公司

委托代理人(姓名):联系电话:

承包方(以下简称乙方):

委托代理人:联系电话:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的宿州中山医院装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:甲方工作

1、甲方负责与业主洽谈装修;

2、甲方负责设计方案;

3、甲方负责施工现场的施工进度,工艺说明,巡视督导,验收等方面;

4、负责工程测量,预算,设计,导购,现场管理;

5、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

第二条:乙方工作

1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度,同一着甲方工服,施工现场必须在明显位置悬挂施工安全措施标识牌,施工工程进度表;

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,如乙方不按图纸及工艺施工,造成的损失由乙方负责;

3、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

4、乙方应处理好业主的关系,不得和业主争吵,有问题须及时向甲方反映,总包单位及时协调;乙方负责施工现场安全;

5、安全文明施工要求,施工过程中出现工伤事故由乙方全部承担及经济责任;a)、现场施工人员严禁在楼内开火做饭,不许赤身、穿拖鞋等不文明现象,如检查发现罚款50元/次;b)、施工人员必须按要求佩戴安全帽及安全带;c)、施工人员不得酒后上岗,发现责令停止工作并扣除罚款100元/次;d)、临时用水用电不得私拉乱接,用电隐患引起的火灾且后果自行承担;e)、施工人员不得乱丢烟头,吸烟到指定场所吸烟;f)、施工人员不得在施工现场随意大小便,发现扣除罚款30元/次;g)、施工人员杜绝粗言秽语及不文明举动,严禁打架斗殴如发现扣除罚款200元/次;情节严重应移交公安机关处理;h)、现场施工人员严禁向窗外抛洒废料及相应建筑垃圾,如发现扣除罚款100元/次;

6、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场;

7、保证施工现场的整洁,施工现场做到一日一清,施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点,材料、工具按指定位置整齐排放,工程完工后负责清扫施工现场;

第三条:

工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第四条;材料供应

1、按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

2、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收;

第五条:工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(a)、工程量变化或设计变更;(b)、不可抗力;(c)、甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

3、因乙方责任不能按期完工,工期不能延误;因乙方原因造成质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。

第六条:质量标准

1、双方约定本工程施工质量按>质量验收规范执行;

2、乙方应认真按照技术标准和设计要求施工,随时接受甲方检查,如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

第七条:工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

A、材料进场后的材料验收;

B、水、电、改造完后的隐蔽验收;

C、防水工程验收;

D、中期(木做收口)验收;

E、工程完工后的整体竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续;

3、本工程自验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续;

4、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年。验收合格签字后,填写工程保修单。

第八条:工程款支付方式

1、签订本合同时,工程款按月预付进度款,进度款支付方式为付当月施工队完成工程量的50%,工程完成验收后支付90%,工程预留10%为质保金;

第九条:违约责任

1、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

第十条:合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列1—2种方式解决:

1、向------仲裁委员会申请仲裁;

2、向----人民法院---起诉。

第十一条:附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包;

3、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

第十二条:其他约定条款(可另附页,附页签字盖章后与本合同具有同等法律效力)。

第十三条:自甲乙双方签订本协议之日起,甲乙双方先前所签定的所有协议约定即时解除。

甲方:乙方:

盖章:盖章:

年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 08:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 装饰装修工程施工合同签订的注意事项有哪些?
    1选择正规的家装公司,签订合同之前,业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2参观装饰公司正在施工的装修现场,检查工地施工工艺以及工人的素质,还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。3一般装修公司会对减项有约定,即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也需要支付该项目一定百分比的费用,这样很多时候在装修中如果业主修改装修方案就会成为减项,而需要额外支付装修公司费用,建议把此条款改为对装修总款额的的约定,比如约定业主不能减项以使整个工程费用低于多少钱。4对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价,客户应该严格审定,如有可能找相关专家咨询。如果委托装饰公司选择建材的话,装饰公司一般会提供预选的材料样品,客户应该保存以便日后检查对照。5在签订合同时,应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等,同时
    2023-03-14
    100人看过
  • 公司应该和员工签订什么合同
    劳动合同及劳务合同。签劳务合同的主要情况是,不具备劳动合同主体资格的人不可以签订《劳动合同》;已领取养老金的退休人员;退休返聘人员;已与其他单位建立劳动合同关系的兼职人员;企业内退人员等。如与以上人员建立劳动关系,就只能签立《劳务合同》。临时用工也可以是劳务合同。一、哪些情形属于劳务关系劳务关系的情况有:1、用人单位将某项工程发包给某个人员或某几个人员,或者将某项临时性或一次性工作交给某个人或某几个人,双方订立劳务合同,形成劳务关系。2、用人单位向劳务输出公司提出所需人员的条件,由劳务输出公司向用人单位派遣劳务人员,双方订立劳务派遣合同,形成较为复杂的劳务关系。3、用人单位中的待岗、下岗、内退、停薪留职人员,在外从事一些临时性有酬工作而与另外的用人单位建立的劳务关系。由于这些人4、已经办手续的离退休人员,又被用人单位聘用后,双方签订聘用合同。这种聘用关系现已明确确定为劳务关系。5、一般来讲
    2023-04-10
    491人看过
  • 分项工程有哪些是装饰装修工程的一部分
    一、分项工程有哪些是装饰装修工程的一部分装饰装修工程是一件复杂的事,包含着许多项目,并且需要每一个项目都能够相互配合完成。装饰装修工程都包含这么项目:1.土建改造:按照规划打好线槽、底盒及墙体拆除;2.水电隐蔽工程:把强弱电分管,分项,分槽布好,之后用钢丝穿线;3.泥作工程:防水做好之后,进行48小时关水试验,厨房、卫生间墙地砖的铺贴,地面找平,线管的暗敷;4.木作工程:局部吊顶,造型处理,柜体的制作;5.漆作工程:腻子找平三遍,用砂纸打磨处理后,滚一遍底漆,再刷两遍面漆,再打磨;6.安装工程:灯具,洁具,开关,面板,五金挂件的安装;7.清洁:开荒清洁做完之后通知业主进行验收。二、装修合同怎么写装修合同属于建设工程合同,施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期
    2023-08-29
    351人看过
  • 装饰装修工程合同补充协议
    本补充协议作为甲、乙双方就业主房间签订的《北京市家庭居室装修工程施工合同》的附件,与本协议具有同等效力。在施工过程中,乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》进行施工。2。设施设备的安装应在甲方确认安装位置后进行。3。乙方无权擅自更换甲方提供的材料。乙方有义务妥善保管甲方提供的资料。如有损坏,乙方应按价格赔偿。乙方应文明施工,工人不得在现场做饭、生活。4。如乙方已确认使用甲方提供的材料,对工程质量有争议的,乙方不得拒绝修理或赔偿甲方提供的不合理材料,乙方提供的材料在使用前应经甲方及其委托代理人检验确认。乙方进行水电线路施工时,施工人员必须持证上岗,接线合理。同一位置通过的管线应采用均质管或护套包裹,施工长度按单根管线计算,不得单独计算。6。甲方按合同约定的付款方式支付工程款。付款过程中工程数量发生变化的,应根据变化的金额重新确定付款金额,甲方提供的材料应及时到位。乙方承诺,项目验收后
    2023-05-07
    189人看过
  • 农民工工资被建筑装饰公司拖欠,应该采取什么措施?
    装饰公司拖欠农民工工资,但最简单的方法是电话投诉到当地劳动执法监察大队,依法对用人单位进行监督检查,并责令其支付拖欠的工资。还可依据相关法律的规定,用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。也可以直接到当地劳动行政部门申请劳动仲裁,通过劳动仲裁向公司索要工资。按上述途径索取工资的同时,还可依据相关法律的规定,要求单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准的加付赔偿金。建筑装饰公司注册流程是什么建筑装饰公司注册流程:需要该注册建筑装饰公司确定一到两位法人代表。确定好法人代表之后,需要法人代表拿出身份证到当地的工商局去领取营业执照的申请表来填写;填写好申请表上的信息之后,需要申请表上的法人代表带上身份证亲自到申请的工商局上交申请表等等。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖
    2023-07-08
    194人看过
  • 装饰工程劳务分包合同
    发包方(甲方):承包方(乙方):兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:工作量清单。4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、DB31/30-2003《住宅装饰装修验收标准》。7、工期要求:年月日至年月日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工
    2023-06-04
    372人看过
  • 装饰工程施工合同审查要点
    1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1)对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。(2)2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;(四)承包人非法转包建设工程的;(五)承包人违法分包建设工程的。因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中,律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致;包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖
    2023-11-27
    207人看过
  • 工程装饰合同范本格式
    装饰合同纠纷
    一、工程装饰合同范本格式委托方(甲方):承接方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条:工程概况1、工程地址:___________________________________2、居室规格:总计:施工面积____________平方米。3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4、工程开工日期:______年______月______日5、工程竣工日期:______年______月______日工程总天数:________天第二条:工程价款工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。第三条:质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见
    2023-06-04
    161人看过
  • 装饰工程施工合同纠纷打官司麻烦吗?
    律师解答:不麻烦。1、装饰工程施工合同纠纷打官司不麻烦。2、合同纠纷属于一种常见的民事纠纷,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。3、首先向人民法院提交起诉状和相关证据材料,按照法院的通知时间参加庭审就可以了。4、如果有委托律师的,就可以由诉讼代理人参加庭审。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十五条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
    2024-05-05
    50人看过
  • 一般酒店装饰工程施工合同的内容有什么
    甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:第一,工程概况及承包方式1、工程名称:某大酒店装修工程2、工程地点:某地3、工程承包方式:包工包料4、工程概况:建筑面积约474.06平方米。第二,工程装修内容1、某大酒店装修工程室内天棚面、墙面、地面、电气等装饰工程第三,工程造价1、工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:¥845674.00元。大写人民币:捌拾肆万伍仟陆佰柒拾肆元整。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)第四,工程期限工程开工日期:某年某月某日工程竣工日期:某年某月某日第五,量要求按国家建设部行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属
    2023-06-29
    352人看过
  • 深圳市小型装饰装修工程施工合同
    第一条本合同双方当事人:出租方:_________(以下简称甲方)地址:_________电话:_________法定代表人:_________承租方:_________(以下简称乙方)地址:_________电话:_________法定代表人:_________甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定,双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则,订立本合同。第二条甲方依据本合同出租土地的使用权,土地所有权属_________,地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为,均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定,不得损害社会公共利益。第四条甲方出租给乙方的地块位于_________,出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。第五条本合同项下的租
    2023-06-10
    105人看过
  •  能否让装饰分公司签署合同?
    根据装饰总公司的授权,装饰分公司具有签订合同的资格。虽然装饰分公司不具备独立的主体资格,但其实际已领取营业执照且从事相关的经营活动,经授权有权签订合同,属于总公司下属的直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构。根据装饰总公司的授权,装饰分公司具有签订合同的资格。装饰分公司虽不具备独立的主体资格,但其实际已领取营业执照且从事相关的经营活动,经授权有权签订合同,属于总公司下属的直接从事业务经营活动的分支机构或附属机构。 装 饰 分 公 司 属 于 总 公 司 的 哪 个 部 门 ?根据我国《公司法》第四十六条的规定,装饰分公司属于总公司的职能部门。装饰分公司在总公司授权范围内开展经营活动,其法律责任由总公司承担。因此,装饰分公司属于总公司的职能部门。根据授权,装饰分公司具有签订合同的资格。虽然不具备独立的主体资格,但已领取营业执照且从事相关的经营活动。经授权有权签订合同,属于总公司下属的直接
    2023-09-06
    112人看过
  • 作为装饰公司可以签合同吗
    装饰分公司可以签订合同。分公司虽然不具备独立的法人资格,但是依照法律的规定进行登记,取得了营业执照,具备经营资格,可以以自己的名义签订经济合同,但一般要在公司的授权范围内进行。如果不在总公司授权范围之内签的合同,该合同就属于是效力待定的合同,需要由总公司进行追认才会发生效力。一、分公司签订的合同能否告总公司分公司签订的合同可以告总公司的。实质上,总公司与分公司之间是代理的法律关系,分公司是总公司的代理人。总公司授权了分公司在一定范围内进行经营活动,分公司在总公司授权范围内对外签订的合同,一般都是有效的。但分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。因此,对分公司签订的合同有异议的,可以告总公司。二、分公司有权对外签订合同吗分公司可以以自己的名义对外签订合同,只要是在总公司的授权范围内对外签订的合同即为有效。分公司虽然不是独立的法人,但是一般也是领取营业执照了的,可以在总公司的授权范围内从事
    2023-06-22
    241人看过
  • 建筑装饰工程属于什么工程
    建筑装饰工程是建筑装饰装修工程的简称,对于一个包含基础、主体、装饰装修等的总承包项目,建筑装饰工程属于分部工程;对于一个纯装饰装修工程,建筑装饰工程属于单位工程。建筑装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。凡从事建筑装饰装修的企业,必须经建设行政主管部门进行资质审查,并取得资质证书后,方可在资质证书规定的范围内承包工程。建设单位不得将建筑装饰装修工程发包给无资质证书或不具备相应资质条件的企业。一、建筑装饰工程二级资质标准企业资产:净资产200万元以上。企业主要人员:(1)建筑工程专业注册建造师不少于3人。(2)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或建筑工程专业注册建造师(或注册建筑师或注册结构工程师)执业资格;建筑美术设计、结构、暖通、给排水、电气等
    2023-02-25
    227人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 装饰公司欠我工钱该报什么部门
      澳门在线咨询 2022-10-26
      劳动监察大队举报。冷静对待,依法维护权利才是保护自己的最佳方式
    • 请问装饰分公司应该怎么签订合同?
      西藏在线咨询 2023-05-05
      1、装饰分公司可以签订合同。 2、分公司虽然不具备独立的法人资格,但是依照法律的规定进行登记,取得了营业执照,具备经营资格,可以以自己的名义签订经济合同,但一般要在公司的授权范围内进行。
    • 家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办?
      河南在线咨询 2022-06-22
      房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程 5、给排水工程 住宅装饰装修工程施工合同装饰办就是这个。
    • 没有签合同装饰装修合同的工程款怎么办
      宁夏在线咨询 2022-10-07
      按照实际工程量进行解决。最好双方选择一家造价公司进行造价审核,按照审核内容结算。另外,对于工程中的问题,可以要求进行赔偿。口头约定的合同也是合同,不一定非要有双方书面签订的合同,但因为没有合同,也就没有约定纠纷处理的方式方法,因此,纠纷处理应当按照合同法等相关法律的规定,本着公平公正的原则进行处理。同时,在处理纠纷的过程中,应当注意取证,必要时可以请公证机构协助处理。
    • 装饰工程公司怎么注册
      澳门在线咨询 2024-05-02
      装饰工程公司的注册流程如下:1、需要该注册建筑装饰公司确定一到两位法人代表;2、法人代表拿出身份证到当地的工商局去领取营业执照的申请表来填写;3、亲自到申请的工商局上交申请表;4、到指定的窗口去办理申请注册建筑装饰工程公司的手续;5、一般在十五个工作日之后,工商局就会让法人代表去领取办好的营业执照,可以让他人代领。