新形势下工程承包商的索赔的法律规定-法师兄

新形势下工程承包商的索赔的法律规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-04 16:53:55 316 人看过

目标分析。首先，确定索赔所要达到的目标。承包商的索赔目标通常为承包商索赔的基本要求，是承包商对索赔解决的最终期望。它由承包商根据合同实施状况、所受实际损失和总的经营战略确定。其次，分析目标实现的基本条件和可能性。承包商的索赔目标可能有多个，有容易实现的，也有难以实现的。承包商应按其实现难度进行排序，并逐一分析其实现的可能性和基本条件。另外，分析目标实现的风险。国际工程索赔过程中的风险很多，作为承包商应主要分析在履行合同责任时由于自身的失误所导致的风险以及其它不利于索赔解决的影响因素。

对方立场分析。一是进行法律背景分析。包括民法典律基础的特点、对方商业习惯、文化特点、民族特性等。二是利益和期望分析。分析对方的兴趣和利益所在，研究双方利益的一致性和矛盾性。对双方利益和期望的分析是制订索赔基本方针和策略的基础。通常，双方利益差距越大，期望越高，索赔的解决就越困难。三是对方的反索赔分析。索赔和反索赔是相互依存的。反索赔有以下三层含义：采取措施防止对方提出索赔;反驳对方的索赔要求，即对对方索赔的客观性、合法性和合理性进行反驳;分析对方在合同实施过程中的失误和违约行为，以此为据反向对方提出索赔。承包商应对业主一切可能的索赔项目进行预测和评估，并与自己的索赔要求进行比较分析，列出分析比较表，找出双方要求的差异和利益平衡点。四是分析对方在索赔谈判过程中可能采取的立场和策略，并对可能的谈判过程及其结果进行预测和分析。

对外关系分析。工程承包是一项多元性、综合性强的系统工程。在合同实施过程中，承包商有多方面的合作关系，如，业主、工程师、设计单位、供应商、承包商的代理人、业主的上级主管部门或政府机关等。承包商应对各方面关系进行详细分析，争取各方面的理解、支持和合作，营造一种有利于承包商的氛围，从各方面向业主施加影响，使索赔解决更为顺利。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

合同条款
工程索赔指承包人向发包人的索赔

工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补

2023-08-09

220人看过
业主
承包商索赔有哪些情形

承包商施工索赔的情形：（1）合同文件的缺陷引起的索赔；（2）业主违约引起的索赔；（3）施工现场条件的变化引起的索赔；（4）工程变更引起的索赔；（5）工程师指令引起的索赔；（6）特殊风险引起的索赔；（7）其他承包商干扰引起的索赔；（8）其他第三方原因引起的索赔。承承包商索赔成立的条件承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件是：1．与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2．造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3．按合同规定，不应由承包商承担的风险。4．承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工

2023-07-27

73人看过
法律综合知识
新形势下受贿的主要形态

受贿的新形式主要有：1、以明显低于市场的价格向受托人购买房屋、汽车等物品的；2、以明显高于市场的价格向受托人出售房屋、汽车等物品的；3、以其他交易形式非法收受受托人财产的。国家工作人员利用职务上的便利，他人财产，或者非法收受他人财产，为他人谋取利益的，是受贿罪。在经济往来中，国家工作人员违反国家规定，以各种名义收取回扣、手续费，属于个人的，以受贿罪论处。受贿罪的主体要件有哪些？本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员，另据本法第93条规定，国家工作人员包括当然的国家工作人员，即在国家机关中从事公务的人员；拟定的国家工作人员，即国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企事业单位委派到非国有公司、企事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人

2023-07-02

303人看过
企业改制
新形势下企业改制过程中律师法律服务的主要内容

改制,企业,方案,律师,法律,意见书新形势下企业改制过程中律师法律服务的主要内容在新的形势下，律师参与企业的改制活动并为改制企业提供各种法律服务，因参与的阶段和参与的程度不同，其提供的法律服务的内容和形式也不一样。具体说来，律师为改制企业提供的法律服务大体分为：1、非诉讼类业务(1)企业改制前期调查和咨询主要是在改制的前期为参与改制的各方提供辅助性的尽职调查、就改制的初步方案及可能涉及的法律问题作专业咨询、应企业之邀到企业向广大经营者和员工介绍国家改制法规和政策等。(2)企业改制过程中出具相关的法律意见书主要是应有关主体的委托就委托的事项提供符合法律法规要求的法律意见书，如改制企业的产权界定方面的法律意见书、关于改制具体方案的可行性的法律意见书，关于国有产权或股权的出让的法律意见书，关于资产重组、债务重组、股权重组方案的法律意见书等。囿于职业资格的限制，这类业务只能由律师来完成，但律师行业

2023-06-09

447人看过

不可抗力
建设工程中承包商如何索赔

一、承包商索赔成立的必备条件：1、与合同相比较，已经造成了实际的额外支出或工期损失；2、费用增加或工期损失的原因，不是由于承包商的过失造成的；3、按照合同约定造成的费用增加或工期损失不是应当由承包商承担的风险；4、承包商在索赔事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。二、承包商索赔的起因分类：按照承包商索赔的目的，可以分为两种索赔：工期索赔和经济索赔工期索赔:是指承包商向业主要求合理顺延合同工期。合理顺延工期可以使承包商免予承担逾期竣工的违约责任。经济索赔:也称费用索赔，是指承包商要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用。三、导致承包商索赔的原因有很多种，归纳起来主要有以下几种：1、工程量变化索赔，承包商对工程量的增加或者减少提出索赔要求；2、加速施工索赔；加速施工必然会引起施工成本增加，只在是非承包人的原因引起的加速施工，承包商可以请求加速施工索赔。3、工程拖期索赔；

2023-06-07

194人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
工程承包
法律规定工程的承包方式有哪些

一、工程的承包方式有哪些第一种是总承包，即一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。第二种是分承包，简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程或某种专业工程，在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。第三种是独立承包，指承包单位依靠自身的力量完成承包任务，而不实行分包的承包方式。通常仅适用于规模较小、技术要求比较简单的工程以及修缮工程。第四种是联合承包，是相对于独立承包而言的承包方式，即由两个以上承包单位组成联合体承包一项工程任务，由参加联合的各单位推定代表统一与建设单位签订合同，共同对建设单位负责，并协调它们之间的关系。第五种是直接承包，就是在同一工程项目上，不同的承包单位分别与建设单位签订承包合同，各自直接对

2023-03-01

348人看过
法律综合知识
推进新形势下人大工作创新

人大工作在新形势下越来越重要，我们要进一步加大工作创新、制度创新和理论创新。这是12月23日上午在浦东新区举行的2009年第四次区县人大常委会主任工作例会上形成的共识之一。会议围绕贯彻落实市人大工作会议精神，做好明年人大工作进行了深入研讨。市人大常委会主任刘云耕应邀出席并讲话。市委常委、浦东新区区委书记徐麟致欢迎辞，并介绍了浦东新区经济社会发展情况。大家在会上一致认为，市委召开的人大工作会议，为进一步做好人大工作指明了方向，注入了新的动力。我们要在市委领导下，解放思想、振奋精神、开拓创新，努力在做好立法、监督、代表等工作，完善市和区县人大联动机制等方面进一步探索，共同把人大工作提高到一个新水平。各区县人大常委会负责人结合今年工作实际，畅谈明年工作思路。进一步加大人大监督工作力度成为热议话题之一。浦东新区人大明年把全力推进世博筹办作为常委会的重点工作，选择世博配套项目建设、世博安全保障等作为

2023-04-24

111人看过

内部审计
论新形势下农村审计工作的完善

作者：蒋成杰2010-10-416:56:09来源：本站整理“三农”问题始终牵系着我国经济和社会发展的全局。党的十七大以来，我国提出了建设社会主义新农村的新使命，这是一项系统而长远的任务，其目标的实现离不开乡镇基层政府的努力，而农村审计工作将会对社会主义新农村建设起到有效的推动作用。笔者拟对该问题提出几点个人看法，以期对农村审计工作的有效开展和继续推进有所裨益。1.当下农村审计工作存在的若干问题第一，农村审计机构不规范。农村审计没有正式列入国家法律法规，法律地位不明确。而农业部、监察部、国务院纠风办发文（农经办〔2005〕12号）规定，农村审计由农村经管站负责组织实施，工作体系是由农业部门牵头负责，农村审计由农经站直接实施，缺少明确的、独立的审计机构。由于农经站从事审计的非专业性，往往在审管结合上难以统一，审计专业职能难以兑现到位，而法律没有赋予农村审计经济监督职能，农村审计所在开展工作中

2023-04-24

59人看过
建筑工程索赔
关于工程索赔的法律法规及解析

进行工程索赔的法定条件有：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。建设工程索赔证据（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，在中标及签订施工协议书（Constrctionagreement）以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔

2023-08-14

288人看过
产品
电子资讯产品包装在新形势下的要求

在国际贸易中，伴随着关税贸易壁垒的逐步降低或取消，取而代之的一些非关税壁垒在国际贸易中所起的作用越来越大。除了一些传统的贸易保护手段，如反倾销、反补贴、保障措施外，新的技术性壁垒、绿色环保壁垒等措施日渐增多，其中绿色贸易壁垒正成为难以逾越的障碍。对此，电子资讯产品打造绿色包装势在必行。随着中国电子信息产业的快速发展，中国已成为世界电子信息产品制造和出口的大国。这几年，电子信息产品出口额以年均30%以上的速度增长。2003年，中国实现电子信息产品出口额1421亿美元，占全国外贸出口总额的三分之一，为世界电子信息产品贸易总额的20%。电子信息产业在快速增长的同时，也带动了包装产业迅速发展。《两指令》限制包装物料中国加入WTO已达两年多，加上经济全球化发展形势大好，中国对外贸易也大量增长。尤其是今年欧盟东扩成功，由原来的15个国家增加到25个国家，与此同时，欧盟对中国家用电器的进口配额已解冻，欧

2023-06-06

175人看过
法律综合知识
法律规定下的工伤认定流程

一、法律规定下的工伤认定流程工伤认定程序如下：1．提出申请。用人单位或者劳动者本人及其亲属向相关部门提出工伤认定申请。工伤保险部门根据申请人提交的材料出具《收件回执》，如材料不齐的出具《补齐材料告知书》。2．受理环节。基本资料收齐核实且符合受理条件后，工伤保险经办部门对符合受理条件的予以受理，出具《受理通知书》，对不符合条件的出具《不予受理决定书》。3．承办环节。如申请人为受伤害的职工或其近亲属、工会组织，工伤保险部门应向用人单位发出《关于伤亡事故调查处理的通知》，核实有关情况。收到用人单位书面回复后，如双方有争议，工伤部门进行调查、核实。4．办结环节。工伤保险部门就正式受理之日起60日内做出工伤认定的书面决定，并于20个工作日内送达申请工伤认定的职工或者其近亲属、工会组织以及该职工所在单位。二、工伤认定是否需要劳动合同工伤认定并不是一定要劳动合同。虽然职工和用人单位没有签订劳动合同，但双

2023-09-04

460人看过

法律综合知识
目前有哪些法律规定可以保护承包商的工程款

一、目前有哪些法律规定可以保护承包商的工程款施工企业被拖欠工程款，以下法律保护施工企业的合法权益：《中华人民共和国民法典》第八百零七条的有关规定，以及《中华人民共和国建筑法》第十八条的相关规定。《中华人民共和国建筑法》第十八条，建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。《中华人民共和国民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、如何准备工程款拖欠起诉所需证据当事人主张对方拖欠工程款的，可以提供以下证据：1．当事人诉讼主体资格的证据，如营

2023-10-20

103人看过
工程承包
国际工程承包索赔的程序怎么走？

现在是顺应全球化进程的时代，除了做国际货物买卖、国际技术投资和国际租赁，国际工程承包也是一种国际贸易。不过，实际中，在做国际工程承包的时候，也会出现工程事故，需要按规定进行索赔。实际中，要是发生工程承包问题的，想要去索赔的，国际工程承包中施工索赔的程序大概如下：1、提出索赔通知，应当在索赔事项发生后的两个星期或规定的时间内向业主提出书面索赔申请。2、提供索赔依据，阐明发生的与合同约定不符的、超出原条件的事项列出清单和缘由，并列出相应的佐证材料，如监理工程师同意的文字材料、发生重大变故的证明材料等。3、出具索赔报告。一般地，索赔报告要包含下面内容：1、索赔理由和依据；2、在许可的情况下，应附上有关索赔事项的已发生事实的证明材料的原件或复印件等信息；3、根据发生的索赔事项，列出给承包商造成的损失或加大支出，应索赔的金额及其索赔内容、计算方式、作为参考的指数资料等，明确说明自己想要得到哪些方面的

2023-04-30

478人看过