小区道路未建好可以成为退房的理由吗?-法师兄

小区道路未建好可以成为退房的理由吗?

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-19 19:52:47 478 人看过

在实践中，购房者可能会遇到退房的情形。那么，小区道路未建好可以成为退房的理由吗?在相关法律规定方面，购房者能够要求退房的原因有哪些?在哪些情况下，开发商必须进行退房?小区道路未建好

业主能否拒绝收房

案情

2009年6月30日，原告李某与被告某房产开发公司签订了一份商品房买卖合同，合同约定被告应在2010年5月10日前，将符合合同约定的商品房交付原告使用，并约定如果被告迟延交付，则按日向原告支付已交房款万分之五的违约金。合同签订后，原告按约交付了购房款。

2010年6月，被告通知原告领取房屋钥匙，原告在房屋交接时发现商品房所在小区的道路尚未铺好，电表还未接装到户，且质量保证书和住宅使用说明书的内容均为空白，便拒绝领取房屋钥匙。其后，房产公司对相关设施进行了整改，并告知李某。李某遂于同年9月18日领取钥匙并交纳物业服务费。但当李某向房产公司要求支付逾期交房违约金时被房产公司拒绝，李某遂诉至法院。

审理

法院经审理认为，原告已履行了支付购房款的义务，被告应当按照合同约定的时间、质量要求交付房产，其不按时交付房产，应当承担违约责任。被告虽然在2010年6月通知原告领取房产钥匙，但被告所开发的房屋公建配套设施方面未能满足使用条件，因此原告有权拒绝领取房屋，并要求支付逾期交房违约金，遂判决被告向原告支付逾期交房违约金30721元。

评析

根据《城市房地产管理法》第27条第2款规定“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”及《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》、建设部《商品房销售管理办法》规定，商品房交付须符合下列条件:验收合格;具备《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;配套基础生活设施具备交付使用条件。买受人在收到出卖人的交房通知后，有下列情形之一的可以拒绝接收:房屋未经竣工验收合格的;交付时未提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的;道路、电梯、供水、供电、燃气等基础生活设施不具备基本使用条件的;擅自变更商品房的户型、朝向、结构等未通知买受人的;因房屋质量问题严重影响正常居住使用的。

本案中，被告房产开发公司通知原告李某领取房屋钥匙时，未依法提供房屋的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，且房屋所在小区的基础生活设施未能满足使用条件，不符合商品房交付的条件，原告依法有权拒绝接收房屋。因此，在此种情形下，虽然被告已于

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多退房相关文章

警告
学生成绩不好是否可以成为开除的理由？

学校因为成绩差而开除学生犯法。法律规定学校应当尊重未成年人受教育的权力，不得违反法律和国家规定开除未成年学生。大多数情况学校会给严重违纪的学生警告和严重警告，极少数情况会记过和留校查看，开除是很罕见的现象，义务教育阶段（小学和初中）不允许开除，但高中或大学严重违纪甚至违法可以劝退或开除。高中学校可以开除学生吗一、高中学校可以开除学生吗1、高中学校可不可以开除学生，需视情况而定：（1）对于处于九年制义务教育阶段的学生，学校是没有权利开除学生的学生严重违反校规校纪，只能进行批评教育工作，让其认识错误，进行改正；（2）如果纪相当严重的情况，高中有权利开除学生。2、法律依据：《全日制普通高等学校学生学籍管理办法》第二十九条保留入学资格、保留学籍、休学的学生，在保留入学资格、保留学籍、休学期间，不得报考其他学校。第三十条学生有下列情形之一者，应予退学：（1）学期考核成绩不及格课程经补考后，仍有三门主

2023-07-03

231人看过
业主
小区绿地可以改建为停车位吗

可以。绿地之争现象涉及到旧式开放式小区公共设施的权属及使用问题。对于一般旧式的开放式小区，其房屋最早多属国有或集体财产，由房管局、居委会等国有、集体单位代管，居住人交纳租金。房改后，居住人交纳了房款，取得了房屋的所有权，但业主购房款中通常并不包括购买公共设施的份额，因而像小区绿地、道路等公共设施的所有权仍属于国家或集体。这就造成了公共设施使用权与所有权的分离，导致了有些开放式小区公共设施无人管理或有关部门疏于管理、居民先占先得的混乱现象。绿地属于公共部位，归小区全体业主共有。小区公共绿化带改建成停车位，必须征得小区全体业主同意。因此，将绿地改建成停车场必须征得业主同意，物业公司以发放调查表的形式征求业主意见也是可以的，但必须征得业主的同意。另外，国家对小区绿化面积也有规定，因此，物业公司还要取得发改或规划部门的批准才能将花园改建成停车场。《民法典》第二百七十四条【建筑区划内道路、绿地等的权

2023-05-05

96人看过
城市规划法
烟台市市区建筑退让道路管理规定

为满足城市交通发展的需要，改善道路两侧的景观环境，美化市容，根据《中华人民共和国城市规划法》等有关法律、法规规定，现对市区建筑退让道路作如下规定：一、凡在本市市区城市规划区范围内道路两侧新建、扩建、改建建设工程，均应遵守本规定。二、城市道路两侧建筑退让道路红线应符合下列规定：1.主干道（含快速干道，下同）：旧城区低层、多层建筑不少于20米，高层建筑不少于25米；城市新区低层、多层建筑不少于25米，高层建筑不少于30米。2.次干道：旧城区低层、多层建筑不少于15米，高层建筑不少于20米；城市新区低层、多层建筑不少于20米，高层建筑不少于25米。3.支路：旧城区低层、多层建筑不少于8米，高层建筑不少于12米；城市新区低层、多层建筑不少于10米，高层建筑不少于15米。三、绕城高速、疏港高速路两侧建设工程退让道路红线距离不少于100米。四、市中心区主要出口方向的快速干道和联系各功能组团非旧城区路段

2023-06-10

320人看过
交通安全
道路交通安全法适用于小区道路吗

道路的解释是这样的：道路从词义上讲就是供各种无轨车辆和行人通行的基础设施;按其使用特点分为公路、城市道路、乡村道路、厂矿道路、林业道路、考试道路、竞赛道路、汽车试验道路、车间通道以及学校道路等，古代中国还有驿道。另外还指达到某种目标的途径，事物发展、变化的途径。因此可以看出道路是公共的，产权归国家，管理归政府有关单位管理。小区道路，产权归小区全体业主，除非办理了产权移交，给国家了，所以，交通安全法不适用于产权归国家以外的产权单位。发生问题，可以双方协调解决，也可以去法院起诉。小区发生问题，还是有地管的。一、地面停车位产权归属应该怎么确定地面停车位产权归属的确定方式是：因停车位占用的是业主共有的道路或产地停放车辆属于占用的建筑区划内的道路，属于业主共有。法律规定，建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。二、房

2023-03-16

154人看过

辞退
公司以未打卡为由辞退员工可以吗

两种情况第一种不打考勤单位是不可以辞退劳动者的，不打考勤不属于严重违反公司的规章制度，如果是用人单位违反辞退劳动者的，应当向劳动者支付赔偿金。第二种劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同。理解这一条款，一是用人单位制定了规章制度，且规章制度具有合法性，包括内容合法和程序合法。二是员工违反规章制度的行为属于情节和性质严重。员工严重违纪，必须依据合法有效的规章制度，合法有效的规章制度是用人单位辞退违纪员工的重要依据。用人单位通过民主程序制定的规章制度，不违反国家法律规定，行政法规以及政策性规定，并已经向劳动者公示的，可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。公司辞退员工未补偿怎么办可以向当地劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，用人单位解除与劳动者劳动关系分以下三种情况，对照下属于哪种情况，应该支付经济补偿金或赔偿而没有支付给的，可以在1年内申请免费的劳动仲裁维护自己的合法权益：

2023-07-29

172人看过
业主
小区建筑红线外绿化道路归属

建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。对于一般旧式的开放式小区，其房屋最早多属国有或集体财产，由房管局、居委会等国有、集体单位代管，居住人交纳租金。房改后，居住人交纳了房款，取得了房屋的所有权，但业主购房款中通常并不包括购买公共设施的份额，因而像小区绿地、道路等公共设施的所有权仍属于国家或集体。这就造成了公共设施使用权与所有权的分离，导致了有些开放式小区公共设施无人管理或有关部门疏于管理、居民先占先得的混乱现象。“需要说明的是，以上开放式小区的公共设施，业主虽不拥有所有权，却拥有共同使用权，个别居民的乱占乱用，必然侵犯其他业主的使用权。根据有关法律规定，任何组织或自然人占用小区公共设施，必须经过业主大会通过才行。”以上公共设施，可

2023-03-14

277人看过
收房
可以因未收房为理由不交物业费吗

业主不可以以未收房为理由不缴纳物业费，但物业对空置的房屋收取的物业服务费用一般是较低的。我国《物业管理条例》规定，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。业主与物业使用人约定由物业使用人交纳物业服务费用的，从其约定，业主负连带交纳责任。不交物业费的正当理由有哪些？以下几种情况可以拒交物业费：（1）因为房屋质量问题还未交房，物业费是由开发商缴纳；（2）物业公司未履行物业合同服务责任的，全体业主可以拒交，但要有有力的证据；（3）物业公司提供的服务质量达不到物业合同约定的标准；（4）物业公司没有物价管理部门各项审批文件原件；（5）物业公司擅自增加的收费项目、扩大收费范围、提高收费标准的。不缴纳物业费在绝大多数情况下都是违反物业管理条例的有关规定和没有合理理由的，应当尽快缴纳。另外，在一些特殊情形下是存在不缴纳物业费的正当理由的，这些情形包括因房屋本身质量问题引起的拒交以及物业公司对方当事

2023-07-31

349人看过
强制执行
未成年可以在封闭道路开车

未成年人无法考取驾照，所以属于无证驾驶，按无证驾驶论处。但是考虑到是未成年人，所以不会拘留，只罚款，但是监护人会受到教育。一、未成年开摩托车撞到人会被抓住吗全责，民事赔偿避免不了的，未取得驾驶证驾驶机动车在道路上行使，处200-2000元罚款并处15天以下拘留，一般未成年人不予拘留，要求其家长或者监护人带回严加管教，而且属于无证驾驶未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款二、酒后无证驾驶不去处理会怎么处罚酒后无证驾驶不去处理将受到严重的处罚，交通违章未处理的，驾驶人将无法考取驾驶证，且也可能被申请法院强制执行；驾驶人在收到交通违章处罚决定书之日起15天内不缴纳罚款的，将每天按照罚款数额的3%加处罚款，并可以被申请强制执行。三、无证驾驶拘

2023-03-30

307人看过

空置房
物业可以将小区改成单行道吗

只要符合交通法规和安全的要求当然合法，在确保安全的前提下造成一些不方便也是合理的。物业应该在前期修改道路的时候就已经去有关部门申请了，还会把结果及时通知全体业主，并会和业主委员会共同发表声明，这样物业才可以开工。一、物业服务合同未到期业主可以解聘吗物业服务合同未到期业主是否可以解聘，需要全体业主作出决定。除此之外，制定和修改业主大会议事规则、制定和修改管理规约、选举业主委员会或者更换业主委员会成员；选聘或解聘物业服务企业或者其他管理人等事项，需要业主共同决定。业主共同决定事项，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。二、房屋空置6个月减免物业费新规确实有房屋空置6个月减免物业费的相关规定。这个规定是合规合法的，像山东省那一边，就已经开始推行这个规定了，如果你的房子是空置房，只要时间超过六个月没有人住，那么你就可以少交一部分的物业费。一般情况下，少交的这

2023-02-23

125人看过
退房
房价下降,能否以未办理过户为由退房

房屋买卖双方签订《房屋买卖合同》后,楼市出现下滑趋势,买方未付齐首期款违约,却以卖方逾期未办理过户手续为由将其告上法院。广州市增城区法院16日通报称,该院已审结此案,判决驳回买方要求解除买卖关系、卖方返还双倍定金等所有诉求。事情要追溯到2014年5月2日,当天,卖方阿瑶与买方阿美委托的代表阿-莉(三人均为化名)、某房地产公司签订了一份《房屋买卖合同》,其中,合同约定“买卖双方同意该物业成交价为50万元,交易过户手续需在2014年6月30日前完成。买方于签订本合同当天付2万元作为定金。首期楼价款(含定金)共计5万元应于产权清晰后付清”。签订合同当天,阿-莉向阿瑶支付定金2万元。后来,双方逾期未办理房屋过户手续。2014年9月20日,双方签订《补充协议》,约定双方必须在2014年9月22日办理过户手续。可在2014年9月22日,双方来到房管局,却没有依约办理房屋过户手续。其后,阿美起诉到法院,

2023-05-05

241人看过
小区物业
小区外的道路归哪管

小区外的道路城管有权管理，小区内部的道路城管无权管理。小区内的道路属于物业管理。一、喝酒在停车场挪车算酒驾吗喝酒后在停车场挪车算酒驾。驾驶员为了挪车需要在停车场、居民小区等场所短暂驾驶车辆，但根据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定，向社会开放通行的小区、单位内部道路、公共停车场、地下车库等均属于道路的范畴。虽然一些驾驶员认为挪车不能算是驾驶，而在司法实践中，将驾驶行为概括为三步，即上车、打火、移动轮胎，只要机动车在道路上发生了物理上的位移，即可认为驾驶行为已经完成，因此在小区、停车场挪车的行为也属于驾驶行为。二、小区内的交通事故不是属于道路交通事故《道路交通安全法》规定的道路是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。虽然《道路交通安全法》没有明文列举小区道路的道路范畴，但该明确了道路的本质属性是允许社会机动车通行用于公

2023-04-06

407人看过
房屋装修
农村道路建设由谁负责？

归县交通局管理。农村公路实行统一领导，分级管理，以县为主，乡村配合的原则，形成县道县管，乡道乡管，村道村管的养护管理体系。县级人民政府应当按照国务院有关规定落实本行政区域内农村公路建设的主体责任，对农村公路建设质量、安全负责，落实财政保障机制，加强和规范农村公路建设管理，严格生态环境保护，扶持和促进农村公路绿色可持续发展。农村修路拆房子补偿标准第一、是对房屋本身价值要有一个补偿，根据建筑结构的不同，补偿标准也不一样。第二、是对房屋装修的补偿，这个根据装修成本和使用年限进行评估。第三、是对房屋的附属设施包括门窗、电表、水井等等进行评估补偿。第四、是对院落空地按照土地性质进行评估补偿。第五、是对房屋周边的花草树木进行评估补偿。第六、就是一些地方制定的按时签约的奖金等。注：拆迁补偿没有统一的标准。总的补偿原则是不降低原来的生活居住水平和条件，应当有适当地改善和提高。具体的方案和标准要结合当地的政

2023-07-09

276人看过

强制执行
已经建好的违建房可以强拆吗

一、已经建好的违建房可以强拆吗1、已经建好的违建房可以强拆。具体如下：（1）可以申请人民法院强制执行；（2）由县级以上人民政府责成有关部门强制拆除。2、法律依据：《中华人民共和国土地管理法》第七十七条未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。超过批准的数量占用土地，多占的土地以非法占用土地论处。二、强拆怎么举报最有效公民的房屋遭受到非法强拆时，举报方法如下：1、公民是可以向公安机关报案，来维护自身权益；2、如果不涉及到犯罪，还可

2023-08-06

315人看过
业主
小区道路停车收费合法吗

虽未明确规定物业可收取停车费用，但目前大多物业是受开发商或业委会、业主委托，或事实上存在管理、服务关系，因此物业对业主停车进行收费是合法的。如果是地面停车位的，业主委员会是有这个权利的。对于小区内业主共有部分的公共场所可不可以停车、停车该不该收费、收益的归属、没有购买车位的业主停车应不应该收费等问题应该由业主通过业主大会来讨论决定，并可制定管理规约。一、老旧小区车位收费合法吗是否合法要分情形，具体分析如下：小区停车费的性质有两种，一种是土地使用费，一种是管理费。述关于小区停车位归属的分析，总结如下：1、在第一种情况下，物业公司是没有权利收取停车费的。因为此时各个车位属于购买或接受赠与的业主所有，停车场内的公共部分属于所有拥有车位所有权的业主共有。2、在第二种情况下，物业公司经过建设单位的授权之后是可以代替建设单位向业主收取停车费的，但此时的停车费标准也不是由物业决定，由业主和建设单位在合同

2023-06-20

216人看过