什么是工程延误
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-15 15:33:54 416 人看过

一、工程进度推迟:

工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。

(1)工程延误。

由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。

(2)工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。

二、工程延期及工程延误的处理

1、当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时,项目监理机构应予以受理。

2、当影响工期事件具有持续性时,项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后,先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后,项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况,并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

工程延期申请表应符合附录A7表的格式;工程临时延期审批表应符合附录B4表的格式;工程最终延期审批表应符合附录B5表的格式。

3、项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前,均应与建设单位和承包单位进行协商。

4、项目监理机构在审查工程延期时,应依下列情况确定批准工程延期的时间:

施工合同中有关工程延期的约定;

1、工期拖延和影响工期事件的事实和程度;

2、影响工期事件对工期影响的量化程度。

3、工程延期造成承包单位提出费用索赔时,项目监理机构应按本规范第6.3节的规定处理。

4、当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时,项目监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月13日 19:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 每天工程延误的罚款是多少
    没有固定的数字,需要根据合同确定。一般以支付合同总金额的0.1%~0.5%为宜,上限一般不超过20%~30%。根据《建筑工程量清单计价规范》(GB500500-2013(09))的有关规定,合同工程延期的,除合同另有约定外,延期赔偿的最高金额为合同价款的5%。赔偿后,承包人不得免除本合同项下的任何责任和义务。二、法律依据:《建筑工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(09)9.13误期赔偿。承包人因承包工程延误,应当赔偿发包人因此遭受的损失,并按照合同约定向发包人支付延误赔偿金。即使承包人支付了误期赔偿金,也不能免除承包人按合同承担的任何责任和义务。9.13.2发包人和承包人应在合同中就延误赔偿达成一致,并规定每个日历日的赔偿金额。除合同另有约定外,误期赔偿的最高金额为合同价格的5%。延误赔偿应列入竣工结算文件,并从结算中扣除。9.13.3如果在工程竣工前,合同工程中的一个单位工
    2023-05-07
    309人看过
  • 工期延误的情形有什么
    法律综合知识
    工期延误的情形有:1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款;5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7、不可抗力或其他因。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    2024-04-24
    153人看过
  • 什么是误诊、漏诊和延误诊断
    1、误诊是指幅医务人员工作不负责任或者专业技术水平没有达到应该达到的标准而导致的诊断错误,其中包括:判断错误,即对疾病的判断错误;2、漏诊,即对同一患者同时存在不同种疾病,医生遗漏某种疾病的诊断;3、延误诊断,即在应当对疾病做出诊断的时间内,没有及时做出诊断。其中诊断错误包括:1、完全错误,即无病误认为有病。2、完全漏诊,即有病误认为无病。3、完全误诊和完全漏诊,即甲病误认为是乙病,对乙病为完全误诊,对甲病则为完全一、对待误诊的正确态度由于误诊有失误的含意,误诊常常导致误治而延误了时机,加重了病情,有时甚至会造成医疗纠纷。在社会舆论中,误诊有时被视为不负责任或技术水平低的问题,所以广大医生对误诊常持有敏感的、回避的态度,认为被认定误诊就意味着要负责任,就有损于自己的声誉。然而,误诊又是临床工作中普遍存在的问题,即使是具有丰富临床经验的医生也难免发生误诊。所以,对于误诊也应看当时家属是否给医
    2023-06-27
    118人看过
  • 包工头挪用工程款延误工期
    一、包工头挪用工程款延误工期包工头挪用工程款数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。二、挪用家装工程款如何量刑依据我国相关法律的规定,挪用家装工程款的,是属于挪用资金的行为,构成犯罪的依据挪用数额量刑,数额较大处三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企
    2021-11-27
    210人看过
  • 建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对
    2023-04-27
    401人看过
  • 工程保险最长延误时间是多久
    1、施工保险的最长续保期是多长如果甲、乙双方续签施工合同,施工保险最长可续保2个月,具体续保时间以保险公司的规定为准。用户可携带续保合同、个人身份证等相关信息到保险公司营业柜台或拨打客服热线办理工程保险续保审批并缴纳相关保险费。有关法律《工伤保险条例》第二十六条申请鉴定的单位和个人对设区的市劳动能力鉴定委员会的鉴定结论不服的,可以自收到鉴定结论之日起15日内,向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会申请重新鉴定。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会的结论为最终结论。第二十八条自劳动能力鉴定结论之日起满一年后,受伤职工或者其近亲属、所在单位或者机构认为伤残情况发生变化的,可以申请劳动能力复核鉴定。建筑保险承保的自然事件包括地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、冰冻灾害、冰雹、沉陷、滑坡、雪崩、火山爆发等具有不可抗拒破坏力的自然现象。2。意外事故建筑工程保险承保的意外事故,是指
    2023-05-31
    196人看过
  •  延误工期能否要求赔偿施工延误
    根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误,您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法,您可以按照以下步骤进行:首先,根据定额计价的工程索赔费用计算合同,或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,
    2023-10-03
    324人看过
  • 工期延误索赔的计算步骤是什么?
    因工期延误索赔的计算方法如下:1、按定额计价的工程索赔费用计算合同或全文件约定的索赔内容计算;2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价,参照工程拦标价;3、未按约定支付的工程款,发包人发生意外,需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息;4、停工、窝工时发生的索赔费用计算,包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。违约赔偿在建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付固定的资金数额给业主。工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔
    2023-07-02
    152人看过
  • 装修工程延误是否违反合同规定
    装修超期构成违约应满足以下几点:1、装修合同明确规定了交付期限。违约,顾名思义是违约的意思,所以前提必须有明确的协议;2、超期的原因不是业主的错,而是装修方的问题。装修超期一定是原因造成的,有些情况下是业主造成的。比如业主提供装修材料时,由于业主提供材料的时间延迟,无法按时装修。业主未按约定时间支付装修费用时,装修服务提供商延期装修不构成违约。装修超期多久可以起诉3-6个月。民事案件纠纷自立案之日起三到六个月内审结。装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿,而延误工期给你实际造成了一些自己事先向装修公司声明过的延误工期将会给本人造成的损失情形的话,可以按实际损失主张赔偿,或者还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。《中华人民共和国民
    2023-07-05
    212人看过
  • 延误索赔的成因是什么?
    延误索赔的依据是:1、工期延误索赔可按合同约定执行。合同未约定的,可以按照实际损失赔偿;2、根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。延误病情医院是否存在过错的认定依据是什么?在审判实践中,法官可以具体结合以下原则,运用“医疗水准”这一判断标准来认定医方的过错:1、“医学判断”法则。所谓“医学判断”法则,是指只要医疗专业者遵循专业标准的要求作决定,不能仅因事后判认其所作的决定错误而对其课以责任。医方在对患者施行诊疗时,若其已尽到符合其专业要求的注意、学识及技术标准,即便治疗结果不理
    2023-07-04
    462人看过
  • 邮件投递延误罪是什么
    根据我国刑法以及相关法律法规的规定,故意延误投递邮件罪指的是,邮政工作人员实施了故意延误投递邮件的严重不负责任行为,该行为致使了公共财产、国家以及人民利益遭受到了重大损失的违法犯罪行为。行为人触犯本罪,会被判处二年以下有期徒刑又或者是拘役。如果不构成犯罪的,将给予行政处分。新刑法对故意延误投递邮件罪既遂的量刑标准邮政工作人员严重不负责任,故意延误投递邮件,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处二年以下有期徒刑或者拘役。法院量刑会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。《邮政法》第三十九条邮政工作人员拒不办理依法应当办理的邮政业务的,故意延误投递邮件的,给予行政处分。邮政工作人员玩职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,依照《中华人民共和国刑法》第一百八十七条的规定追究刑事责任。
    2023-07-01
    157人看过
  • 什么是飞机延误保险呢?
    一、什么是飞机延误保险?航班延误险,是指投保人(乘客)根据航班延误保险合同规定,向保险人(保险公司)支付保险费,当合同约定的航班延误情况发生时,保险人(保险公司)依约给付保险金的商业保险行为。在购买航空延误险的时候有多种选择,商旅人士可以选择自己购买航空延误险,目前购买航空延误险的最主要方法有两种,一是自己主动去保险公司购买保险,二是在购买飞机票是选择航空延误险。其实,在消费者购买机票时,有一些航空公司已经帮消费者购买了航空意外险,这其中就包含了航班延误险,但也有部分航空公司是不包含飞机延误险的。但一般而言,大多数商旅人士会在出行之前购买交通意外险和旅游意外保险,这其中便附加含有飞机延误险,这具体的情况还是要根据保险公司的条款。二、如何申请飞机延误险的理赔?1、被保险人必须在30天内向保险公司报案,申请理赔,然后填写申请表,提交保险单以及个人的身份证明,出示航空公司或者其代理人出具的延误时
    2023-04-11
    141人看过
  • 涉及延误军情是什么罪?
    涉及隐瞒、谎报军情罪,军人故意掩盖军事情况,不报告或者报告不真实的军事情况,因而对作战造成危害的行为。故意隐瞒、谎报军情或者拒传、假传命令,对作战造成危害的,处三年以上十年以下有期徒刑;致使战斗、战役遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。这里的对作战造成危害,是指具有下列情形之一的:(1)造成领导、上级决策失误的;(2)造成重大任务不能完成或者迟缓完成的;(3)造成死亡一人以上的,或者重伤二人以上,或者轻伤三人以上的;(4)造成军事装备、设施损毁,直接影响作战任务的;(5)造成其它危害的。隐瞒、谎报军情犯罪而致使战斗、战役遭受重大损失的,是本罪的加重处罚事由。这里的致使战斗、战役遭受重大损失,是指造成我军人员重大伤亡,武器装备、军事设施和军用物资严重损失,直至战斗、战役失利等。本罪在客观方面表现为隐瞒、谎报军情,对作战利益造成重大危害的行为。本罪是选择性罪名。隐瞒是指对按规
    2023-04-20
    125人看过
  • 工程工期延误罚金有哪些规定?
    一、工程工期延误罚金有哪些规定?工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金
    2024-01-06
    269人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程延误是不是工程延期
      浙江在线咨询 2022-10-18
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 那么请问工程延期与工程延误一样吗?
      河南在线咨询 2023-05-19
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 工期延误误工费什么时候交
      河南在线咨询 2023-06-09
      一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。 二、在大型的建设项目中,时间是施工的基本要素,建设方和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。 三、其违约赔偿一般的计算公式为:LD=0
    • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?
      安徽在线咨询 2021-11-20
      所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进度,存在工期延误的事实。但这一事实有改变的可能性,比如可以通过赶工措施等加快进度。另一种是工程竣工验收后,但这一事实无法改变,因为工程已经竣工验收。此时根据工期延误的原因分析各方相应的法律责任。所谓工
    • 交叉延误工程怎么赔偿
      新疆在线咨询 2021-09-29
      违反合同的约定拖延工期,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国合同法》第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百二十八条【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲