编制建设工程索赔报告的一般要求是什么-法师兄

编制建设工程索赔报告的一般要求是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:22:48 179 人看过

（1）应该有真正的要求。索赔报告中提到的干扰事件必须有可靠的证据证明。索赔事件的描述必须清晰明确，不包括任何估计猜测。

（2）责任分析应清晰、准确、有根据。索赔报告应认真分析事件责任，明确提出索赔依据的合同条款或法律规定，并说明施工单位的索赔完全按照合同规定的程序进行。（三）充分论证事件给施工单位造成的实际损失。索赔的原则是赔偿该事件给施工单位造成的实际损失，因此索赔报告应强调该事件对工程实施造成的干扰，造成工期延误和费用增加的严重性；并充分论证了事件影响与实际损失之间的直接因果关系。报告中还应说明，建设单位已尽最大努力避免事件的影响和损失，并已采取了可以采取的措施。（4）索赔计算必须合理、正确。应采用合理的计算方法和数据，正确计算经济补偿或延长工期的金额。在计算中，应尽量避免遗漏或重复，避免计算错误。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

审计报告
编制审计报告有哪些要求

一、要素完备指注册会计师编制审计报告的基本要素齐全，缺一不可。审计报告的基本要素包括：标题、收件人、范围段、意见段、注册会计师签名和会计师事务所签章、报告日期。每一个要素都有其特定的含义和独到的作用，如果缺少其中之一，审计报告也就失去了它的意义，同时也将影响审计报告所提供的信息质量。二、内容合法指注册会计师编制和出具审计报告必须符合《中华人民共和国注册会计师法》和《独立审计准则》的规定。三、证据充分指注册会计师所取得的审计证据足以支持审计意见。取得充分的审计证据是减少审计风险的前提，否则的话，审计报告及其所反映的意见犹如空中楼阁。注册会计师为编制审计报告应取得以下两类审计证据：第一类是为了证实会计报表各项目的证据。如针对现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、负债、所有者权益、收入和费用等项目实施审计测试取得的证据。第二类是为了证实会计报表整体合理性的审计证据，这些证据同样也将影响审计报

2023-04-24

476人看过
履行职责
编制环境影响报告书的建设项目怎么向社会征求意见

对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在编制时向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见。负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在收到建设项目环境影响报告书后，除涉及国家秘密和商业秘密的事项外，应当全文公开;发现建设项目未充分征求公众意见的，应当责成建设单位征求公众意见。相关知识点第五十七条公民、法人和其他组织发现任何单位和个人有污染环境和破坏生态行为的，有权向环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门举报。公民、法人和其他组织发现地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。接受举报的机关应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。第五十八条对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼：(一)依法在设区的市级以上人民政

2023-04-29

479人看过
工程监理
建设工程项目管理有什么编制方法

建设工程项目管理规划的编制方法有哪些【律师回答】（1）建设工程项目管理规划的编制应由项目经理负责，并邀请项目管理班子的主要人员参加。（2）由于项目实施过程中主客观条件的变化是绝对的，不变则是相对的;在项目进展过程中平衡是暂时的，不平衡则是永恒的，因此建设工程项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整。【相关法律知识】《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同

2023-06-15

69人看过
法律综合知识
建设工程索赔与反索赔的区别

一、建设工程索赔与反索赔的区别（一）两者区别1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2、因工程变更造成的时间、费用损失；3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7、非承包人的原因导致工程暂时停工；8、物价上涨，法规变化及其他。二、建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价

2021-12-04

457人看过

经理
建设工程安全报告

一、指导思想坚持“安全第一、预防为主”的方针，以遏制重大质量安全事故为目标，以《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《××市人民政府关于加强建设工程质量安全管理工作的意见》等法律法规和标准规范、规范性文件为依据，“四个重点部位”在建工程和易发高处坠落、坍塌、机械伤害等事故部位为重点，开展建筑施工安全生产专项控制。二、控制目标为健全工程质量安全保证体系，落实工程质量安全生产责任制度，规范建筑施工质量安全行为，改善施工现场质量安全状况，提高从业人员质量安全意识和技能，消除质量安全隐患，遏制特大事故和影响恶劣事故的发生，最大限度减少重大事故、多发性事故的发生，建立工程质量和安全生产的长效管理机制。三、组织领导为保证工作顺利进行，我单位成立工程质量和施工安全生产专项控制领导小组，由××经理任组长，各项目负责人为成员。四、控制范围

2023-04-27

345人看过
建筑工程索赔
土建工程要求索赔需要上报哪些资料

一、土建工程要求索赔需要上报哪些资料(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。(2)投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，在中标及签订施工协议书(Constrctionagreement)以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。(3)施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。(

2023-06-08

442人看过
合同条款
建设工程索赔的具体操作步骤是什么

在施工过程中，如发生索赔事件，承包人必须在事件发生后的索赔期限内，以正式信函形式向监理工程师（或业主）发出索赔意向书，并按合同规定抄送有关单位。索赔意向书不需要附上具体的索赔金额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表达索赔的愿望和要求，通常包括以下四个方面：（1）简单描述事件发生的时间和情况；（2）合同条款和索赔理由；（3）提供相关的后续信息，包括表明事件的发展趋势将被及时记录和提供；（4）对工程造价和工期不利影响的严重程度。需要指出的是：根据国际惯例，索赔有效期为28天。当然，这不是法律的强制性规定。合同双方可以根据自己的意愿自由约定索赔期限，也可以根据不同的索赔事项确定不同的索赔期限。2。承包人应继续施工，同时准备索赔材料。索赔事件发生后，承包人原则上应继续施工，保留索赔事件发生之日至终止之日的记录，并要求监理工程师说明是否需要其他记录。同期记录的内容包括：索赔事件发生时及期

2023-05-07

269人看过
合同条款
建设工程索赔的重要性与作用

索赔本身是一个含义比较宽泛的概念：“是指作为合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿，换句话说，凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失，无论是时间上的还是经济上的，只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支，应该得到经济和时间补偿的，均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求，是应该争取得到的合理偿付，而不是无理争利。一般我们讲施工索赔，是指承包商向业主提出的要求，这是狭义的索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔，这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范，普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔，通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失，向业主提出的经济补偿或工期延长的要求，称为“

2023-07-03

135人看过

会计机构负责人
财务报表有什么编制要求？

1、数字真实财务报告（表）中的各项数据必须真实可靠，如实地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。这是对会计信息质量的基本要求。2、内容完整财务报表应当反映企业经济活动的全貌，全面反映企业的财务状况和经营成果，才能满足各方面对会计信息的需要。凡是国家要求提供的财务报表，各企业必须全部编制并报送，不得漏编和漏报。凡是国家统一要求披露的信息，都必须披露。3、计算准确日常的会计核算以及编制财务报表，涉及大量的数字计算，只有准确的计算，才能保证数字的真实可靠。这就要求编制财务报表必须以核对无误后的账簿记录和其他有关资料为依据，不能使用估计或推算的数据，更不能以任何方式弄虚作假，玩数字游戏或隐瞒谎报。4、报送及时及时性是信息的重要特征，财务报表信息只有及时地传递给信息使用者，才能为使用者的决策提供依据。否则，即使是真实可靠和内容完整的财务报告，由于编制和报送不及时，对报告使用者来说，就大大降低了会计

2023-06-07

222人看过
合同条款
建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据

建设工程索赔程序是什么，需要什么证据？1。我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的索赔程序为：1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知书；

2023-05-02

317人看过
工程施工
建设工程施工怎样索赔

索赔本身是一个含义比较宽泛的概念：“是指作为合法的所有者，根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿，换句话说，凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失，无论是时间上的还是经济上的，只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支，应该得到经济和时间补偿的，均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求，是应该争取得到的合理偿付，而不是无理争利。一般我们讲施工索赔，是指承包商向业主提出的要求，这是狭义的索赔。从广义上讲，索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔，这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范，普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔，通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失，向业主提出的经济补偿或工期延长的要求，称为“

2023-04-27

475人看过
工程造价
如何编写时间索赔报告

【网友咨询】如何撰写工期索赔报告？[律师答疑]工期延误索赔报告。2。根据合同约定，成本增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。根据现行法律法规、合同文件和工程惯例，因发包人原因造成工期延误，借土方不在现场的，提出工期索赔。三、索赔概述我公司承建的某工程于2013年12月27日举行开工仪式。2013年12月28日，我公司积极组织动员，投入大量机械设备和人员，确保工期。但自2014年3月6日起，施工方联系的借土石方未到达现场，现场处于停工或半停工状态。至2014年4月26日，对a区缺土情况进行了复测，最终确定我公司在红线外开挖借土进行场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延误时间为54天。根据甲方提供的地勘资料，钻孔1～4、6～12至设计标高均为土方工程。在现场施工过程中，发现1孔至4孔、6孔至12孔土方量大，局部有大量石方，与原设计地质条件不符，增加了施工难度，增加了施

2023-05-07

118人看过

法律综合知识
一般建设工程质量是指什么问题？

工程在建设初期经常会有人来查看，这是为了工程能够正常的施工以及避免安全问题的发生，因为一旦发生此类问题严重的甚至影响工人或者是完工后使用者的生命安全，所以大家就会有一个疑问，那就是建设工程质量是指什么问题呢？一起来看一下吧。一、建设工程质量是指什么问题？建设工程质量问题通常分为：工程质量缺陷、工程质量通病、工程质量事故等三类。二、具体的包括哪些呢？（一）工程质量缺陷工程质量缺陷是指建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷；一般缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。（二）工程质量通病工程质量通病是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。犹如“多发病”一样，故称质量通病。（三）工程质量事故工程质量事故是指对工程结构安全、使用功能和外形观感影响较大、

2024-01-11

410人看过
笔录
建设工程安全事故处理报告要写什么

建设工程安全事故处理报告主要包括以下内容：职工重伤、死亡事故调查报告书；现场调查资料（记录、图纸、照片）；技术鉴定和试验报告；物证、人证调查材料；间接和直接经济损失；医疗部门对伤亡者的诊断结论及影印件；企业或其主管部门对该事故所做的结案报告；处分决定和受处理人员的检查材料；有关部门对事故的结案批复等；事故调查人员的姓名、职务，并签字。一、工伤处理流程及注意事项是怎样的1、如果用人单位不提起工伤认定，工伤职工或其亲属应当在事故发生1年内申请认定工伤，并享受工伤待遇。2、申请时间：事故发生30日内，如果用人单位不提请工伤认定，工伤职工或其亲属，必须要提高警惕，防止对方恶意拖延时间。申请要越快越好，这有利于及时调查取证，有利于工伤职工及时享受有关待遇。3、调查取证和认定工伤：劳动行政部门接到工伤报告和申请后，一般会在60日内，作出是否认定工伤的结论，认定工伤以书面形式通知。调查取证材料要包括：有

2023-06-23

477人看过