工期延误需要哪些证据
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-23 10:22:06 122 人看过

当建筑工期延误的,承包人可以收集以下证据资料,用以证明确实是由发包人原因导致的:

1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;

3、发包人或者工程师签认的签证;

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;

5、国家有关法律法令政策性文件;

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片;

7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等,各种验收报告和技术鉴定;

8、工程有关的图片片和录象、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料;

10、其他,如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

一、工期索赔的具体依据

承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:

1、合同约定或双方认可的施工总进度规划;

2、合同双方认可的详细进度计划;

3、合同双方认可的对工期的修改文件;

4、施工日志、气象资料;

5、业主或工程师的变更指令;

6、影响工期的干扰事件;

7、受干扰后的实际工程进度等;

二、确定的可以顺延工期的条件

法律规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:

1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

7、专用合同条款中约定的其他情形。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月16日 02:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 延期交房违约金需要哪些证据支持
    若甲乙两方在协议中明确规定了毁约罚则的情况下,那么他们便应依照协定严格执行赔偿金额,然而,一旦设定的罚金低于实际遭受的损失,则法院或仲裁机关将有权依据当事人的申诉而对其进行相应的调整与增设;反之,若协定罚金过高,超过实损部分,同样地,法院或仲裁机关也会根据当事人的申诉,对其进行适度的削减。若甲乙双方并未在协议中预先设定罚金的话,则需按照实际产生的损失来承担相应的违约责任。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。第五百八十七条债务人履行债务的,定金应当抵作价
    2024-05-14
    405人看过
  • 误工费证明需要哪些、误工证明怎么写?
    交通事故误工费需要哪些证明伤者交通事故发生日前三个月的收入证明,包括单位开具的误工证明,医疗机构开具的休假证明,劳动合同,个税完税证明(如收入超过个税起征点),以及交通事故认定书。保险公司要的误工费材料也只是由医院开的假条,由单位出具的月收入证明,写有实际误工天数及扣发工资金额的原件,超纳税起征点的要到地税局开完税证明,还有就是要提供受伤前三个月及受伤期间的工资条。通常误工费包括工资部分,由全责方负责赔偿。如果任何一方不赔误工费(包括)工资,可以诉讼公交运输责任、全责方意外伤害和人员公司工伤赔偿。误工证明怎么写兹证明,男(女),族,身份证,是我司(厂、店)员工,自年月入职以来,一直在我司(厂、店)工作,月工资约为元。自年月日发生交通事故以来,因其无法正常工作,我司(厂、店)未向其发放工资。特此证明。单位年月日误工费最低多少钱一天根据当事人实际工资损失数额确定,在《人身损害解释》中,对于误工
    2023-04-19
    427人看过
  • 法院起诉误工费信需要收集哪些证据
    一、法院起诉误工费信需要收集哪些证据?证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。(一)收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。(二)误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。二、误工费的法院起诉书的基本格式是什么?损害赔偿民事起诉状格式原告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。被告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。诉讼请求:1、要求被告赔偿原告(费用名称如医药费、误工费、护理费、伤残补偿金等)损失××元。2、本案诉讼费由全部由被告承担。事实和理由:应写明侵害行
    2023-04-18
    192人看过
  • 工期延误的情形有哪些?
    工期延误的情形有哪些?详情如下:1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程
    2023-04-23
    359人看过
  •  延误工期能否要求赔偿施工延误
    根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误,您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法,您可以按照以下步骤进行:首先,根据定额计价的工程索赔费用计算合同,或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,
    2023-10-03
    324人看过
  • 吉林地区住院误工费需要提供哪些证据?
    一、吉林地区住院误工费需要提供哪些证据?证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。(一)收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。(二)误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。二、2020年误工费的标准1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收
    2023-04-28
    293人看过
  • 医院的医疗费证据有哪些,误工日期证明证据
    一、医院的医疗费证据有哪些1、抢救医院和县级以上医院的抢救费用和医院的医疗费单据。2、医院治疗诊断证明书`病历`转误工日期证明证据院治疗证明,法医鉴定书。3、医疗终结后,需要继续治疗的费用,应当有治疗医院的继续治疗意见或法医鉴定意见。4、自购药费单据,应当附治疗医院的处方二、误工日期证明证据1、治疗医院出具的住院治疗与休治时间或法医鉴定确定的休治时间。但评定伤残等级的,评定伤残之日前为误工日期。2、当事人有固定收入的,由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明。其收入包括工资`奖金`及国家规定的补贴`津贴。奖金以交通事故发生时上一年度本单位人均奖金计算。超出奖金税计征点的,以计征起点为限。农业人口中有固定收入的从事农`林`牧`渔业的在业人员,其收入按照交通事故发生地劳动力人均年纯收入计算。3、无固定收入的、交通事故发生前从事某种劳动,包括城乡个体工伤户,家庭劳动服务人员等,应有街道办事处、或
    2023-12-03
    163人看过
  • 工期可以延误原因有哪些
    一、工期可以延误原因有哪些1.工程量增加;2.发包人变更设计;3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4.发包人未按约支付工程款;5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6.工程质量鉴定;7.不可抗力或其他因素。二、工期延误纠纷怎么解决1.和解和解是建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上,互相沟通、互相谅解,从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时,当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上,在工程建设过程中,绝大多数纠纷都可以通过和解解决。2.调解调解是建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷,第三人依据一定的道德和法律规范,通过摆事实、讲道理,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解,不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。3.仲裁仲裁,亦称公断,是当事人双方在纠纷发
    2023-12-03
    459人看过
  • 假如证明误工费的种类和数额需要哪些证据
    证明误工费数额需要的证据:需要有收入状况和误工时间的证明文件,缺少其中一个都没有办法准确的证明误工费的赔偿数额。没有固定收入的受害者,还需要去当地社保局由工作人员给开具当地职工的平均收入的明细,才能确定具体误工费金额。一、天津市误工费最低标准一天多少钱天津市误工费赔偿标准:误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入,包括工资、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等,但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。当事人无固定收入的,按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,可以参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。二
    2023-03-29
    212人看过
  • 误工日期证明证据
    1、治疗医院出具的住院治疗与休治时间或法医鉴定确定的休治时间。但评定伤残等级的,评定伤残之日前为误工日期。2、当事人有固定收入的,由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明。其收入包括工资`奖金`及国家规定的补贴`津贴。奖金以交通事故发生时上一年度本单位人均奖金计算。超出奖金税计征点的,以计征起点为限。农业人口中有固定收入的从事农`林`牧`渔业的在业人员,其收入按照交通事故发生地劳动力人均年纯收入计算。3、无固定收入的、交通事故发生前从事某种劳动,包括城乡个体工伤户,家庭劳动服务人员等,应有街道办事处、或乡镇人民政府的证明。4、当事人还应提供户籍证明,身份证明等项证明。一、发生车祸误工费怎么赔(1)有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入。(2)无固定收入人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和÷3年÷12个月×误工时间。或受诉法院所在地相近行业上一年度职工的
    2023-06-26
    476人看过
  • 需要提供误工费证据的要求
    证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。(一)收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。(二)误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间误工费的证据1、提供证明收入状况的证据(一)《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供
    2023-07-07
    251人看过
  • 工程工期延误罚金有哪些规定?
    一、工程工期延误罚金有哪些规定?工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金
    2024-01-06
    269人看过
  • 施工许可证延期办理需要哪些资料
    施工许可证延期办理吗?建筑施工可以颁发的证件为《建筑工程施工许可证准予延续决定书》,其证件的有效期:延期最多两次,每次不能超过三个月。施工许可证办理需要哪些资料1、建筑工程用地批准文件2、建设工程规划许可证3、施工场地已经基本具备施工条件,需要实施拆迁的,其拆迁进度应符合施工要求4、到位资金证明。建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%;建设工期超过1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%.5、施工图审查合格证6、施工、监理中标通知书。不招标的提供施工交易单、工程监理备案表7、施工、监理合同8、建设工程质量安全监督书根据《建筑法》第8条,申请施工许可证应当具备以下条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的,其拆除进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资
    2023-05-09
    280人看过
  • 误工费需要哪些证书以及如何编写误工证书
    交通事故损失工时费需要哪些证明以及如何填写交通事故损失工时费证明:交通事故发生前三个月受伤人员的收入证明,包括单位出具的损失工时证明、医疗机构出具的休假证明、,保险公司要求的劳动合同、个人所得税完税证明(如果收入超过个人所得税起征点)和交通事故鉴定书等材料均为医院出具的虚假单据。单位出具的月收入证明包含实际损失天数和扣留工资金额的原件。超过起征点的,应当向当地税务局出具完税证明。此外,有必要提供受伤前和受伤期间三个月的工资单。一般情况下,延迟费包括工资,由完全负责的一方赔偿。如果任何一方不赔偿损失的时间费用(包括工资),可起诉公共交通责任、完全责任方的意外伤害和公司的工伤赔偿工作损失证明兹证明男性(女性)、种族、身份证、,是我们公司(工厂和商店)的员工。自1月份加入公司以来,他一直在我们公司(工厂和商店)工作,月薪约元。由于交通事故发生在年月日,我公司(工厂和商店)没有支付他们工资,因为他
    2023-05-07
    121人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 交通事故索赔需要准备哪些误工费赔偿证据,误工费赔偿需要哪些证据
      江西在线咨询 2022-03-28
      需要提供误工费损失的证据,否则,无法主张赔偿 中华人民共和国民事诉讼法 第六十三条证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。 证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理
    • 误工费请求需要提供哪些证据或证明证明误工
      北京在线咨询 2023-01-15
      1、提供证明收入状况的证据。《收入证明》,有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。 2、提供证明误工时间的证据。《病历》或者《出院小结》,《误工证明》,所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明,并加盖单位公章。(三)《误工期司法鉴定书》。
    • 误工费用证据自己做生意是需要哪些证据
      湖北在线咨询 2022-07-31
      平时做生意给自己开工资吗?如果不开,就只能按当地平均收入来赔。 另外即使你生意做的非常好,因为不给自己开工资,也就不存在缴纳个人所得税,所以最高也只能开到3500元。
    • 误工费需要哪些证据才可以垫付
      上海在线咨询 2022-12-11
      车祸误工费赔偿需要提供以下证据: 一、证明收入状况的证据: 1、具体的收入水平数据; 2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明; 3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。 二、证明误工时间的证据: 1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议; 2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明; 3、可申请司法鉴定机构对误工期
    • 车祸申请误工费报告证据需要哪些?
      辽宁在线咨询 2023-02-13
      根据要求,车祸受害人主张误工费时应根据自身情况提交证明自己收入状况的证据,有固定收入的提供收入证明,没有固定收入则提供收入状况说明,同时受害人还需提供能证明误工时间的证据,如病历、出院小结、误工证明等。