工程款纠纷如何主张违约金-法师兄

工程款纠纷如何主张违约金

来源：互联网时间： 2023-06-28 09:31:29 56 人看过

工程款纠纷主张违约金的，当事人可以协商解决，也可以依法诉讼主张。法律规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

一、违约金合同标准标准

看当事人的约定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。但如果约定的违约金高于造成的损失的30%，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

二、签完合同可以多久反悔

可以随时反悔，但是要承担因违约给合同当事人造成的损失或者支付给合同当事人订立协议时协商一致的违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

三、物业费违约金如何计算？

物业费违约金计算方式如下：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，比如说按照银行的相关条款支付利息等。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程款纠纷相关文章

违约金
工程款违约金纠纷起诉状怎么写

工程款违约金纠纷起诉状需要写清楚原告被告的基本身份信息以及诉讼请求事实和理由部分。关于逾期付款违约金计算的有关规定及方法逾期付款违约金应当依照付款金额每日万分之五计算。”后来最高人民法院的司法解释将此比例调整到每日万分之二点一，最后起又有所变化，即“逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%”。一、施工合同无效的法律后果有哪些？(一)参照合同约定支付工程价款建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。这里要充分注意，只是“参照合同约定支付工程价款”，而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额，也没有以工程定额为标准，通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里，司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同

2023-02-28

114人看过
违约金
工程延期违约金主张时效说明

工程延期违约金主张时效是3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护，特殊情况可以申请适当延长。一、民法典民间借贷的诉讼时效是几年民间借贷纠纷的诉讼时效是3年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。二、医疗损害赔偿起诉书有效期是多长时间医疗损害的诉讼有效期是三年，从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。根据《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的

2023-02-20

254人看过
违约金
买卖合同纠纷中主张的违约金怎么赔付

《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。根据《民法典》第五百八十五条的规定，违约金过高的比较标准为守约方的实际损失，如上所述，实际损失包括直接损失和履行利益损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，以调整到实际损失的130%为原则，以体现违约金的惩罚性。

2023-03-01

493人看过
违约金
买卖合同纠纷的违约金能主张利息和本金吗？

买卖合同纠纷违约金和利息能否同时主张，根据具体情况确定：一、如果已经在合同中约定违约金，是不会既支付违约金，又支付违约金利息的，因为违约金就是对方承担的违约责任，除非对方没有依约定按时支付违约金，才应该支付违约金的利息。二、如果并没有在合同中约定违约金，而是要对方支付所欠货款的利息，这是可以的。按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算。买卖合同纠纷是否可以主张利息一、买卖合同纠纷是否可以主张利息1、买卖合同纠纷是否可以主张利息，需要视情况而定：（1）如果合同有约定利息的，可以主张利息；（2）如果合同没有约定主张利息的，通常不能主张，但可以请求赔偿损失。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的

2023-07-25

112人看过

优先权
如何主张工程款优先权

一、如何主张工程款优先权（一）催告程序。在法定优先权成立后，承包人应向发包人发出催告通知，要求其在合理期限内支付工程价款。此催款通知书应当采取书面形式。1、行使法定优先权有两种方式：①发包人和承包人协议折价；②申请法院依法拍卖，且这里的拍卖仅限于通过法院来实现。2、途径有两种：①直接向人民法院申请拍卖，并提供证明法定优先权存在和具备行使条件的证据；②向法院提起确认之诉，并通过强制执行程序执行。（二）行使期限。对于承包人的优先权，最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条款定建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。对中途停建的工程（烂尾楼），如无法取得竣工日期的证据，可依照合同约定的竣工时间作为竣工日期。工程价款优先权自优先权产生之日起6个月内不行使而消灭。（三）法定优先权的效力。法定优先权具有物权的效力，包括优先效力、

2023-06-08

148人看过
违约金
逾期支付工程款项未约定违约金就不能主张违约赔偿吗

合同未约定违约金，也可以主张违约金。根据《民法典》（2021年1月1日起实施）第六百八十二条保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。第六百八十三条机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的

2023-03-25

260人看过
主播
解约纠纷中主播如何有效抗辩违约

一、解约纠纷中主播如何有效抗辩违约当主播方主动提出解约时，存在因不满足合同解除权的行使条件从而导致不予解约甚至被认定违约的风险。根据法律规定，当满足合同约定的解除条件时，主播可以行使约定解除权；当MCN公司存在法定根本违约行为时，主播可以行使法定解除权。但实践中的难处在于，主播方往往处于格式合同中的弱势地位，合同对于主播的解除权可能会规定严苛的实施条件甚至仅规定了MCN公司的约定解除权。而对于法定解除权，法院对MCN公司根本违约的认定比较严格，主播方需要履行较高的举证责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。二、主播需要列举哪些证据1：举证双方之间为劳务关系，例如线下直播，公会安排住宿，固定上下班时间，打卡，有底薪，工资发放为固定日期，如果有缴纳社保那更是100%劳动关系

2023-06-12

250人看过
违约金
工程延期违约金主张时效从何时开始起算？

工程违约金主张时效从违约的第一天开始计算，也就是超过合同约定日期的第一天。违约行为发生之日，违约金的诉讼时效亦开始起算。其后续时间对债权构成或数额变化不产生任何影响，无须时间补充即告成立和完成。一、建筑工程延误违约金原则上是有约定从约定，但是需要符合实际情况。1、工期延误的情形有哪些？《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)工程设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务？根据

2023-02-11

84人看过

违约金
合同合同纠纷违约金与利息能否分开主张

买卖合同纠纷违约金和利息能否同时主张，根据具体情况确定：一、如果已经在合同中约定违约金，是不会既支付违约金，又支付违约金利息的，因为违约金就是对方承担的违约责任，除非对方没有依约定按时支付违约金，才应该支付违约金的利息。二、如果并没有在合同中约定违约金，而是要对方支付所欠货款的利息，这是可以的。按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算。一、买方逾期支付房款可以要求支付违约金吗买方逾期支付房款可以要求支付违约金。买方逾期支付房款时，卖方不仅可以要求买方继续支付房款，还可以要求买方支付相应的利息或买卖合同约定的逾期支付违约金。合同约定逾期付款违约金计算标准的，按合同约定处理。合同中既未约定计算标准，也未约定相应的损失赔偿的，按照中国人民银行规定的银行同期贷款率计算损失。违约造成的损失超过上述计算标准计算的金额，当事人可以要求违约方承担超出部分的损失。二、房屋卖方违约怎么办房屋卖方违约要按照合同的

2023-03-11

155人看过
违约金
借贷纠纷违约金如何规定

一、借贷纠纷违约金如何规定借款合同的违约金，由当事人协商约定，约定的违约金过高或者过低的，可以申请减少或者增加。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、借贷纠纷的诉讼时效是多久借贷纠纷的诉讼时效是三年。在民间借贷中，诉讼时效期间的起算点大致有两种情况：一种是从借贷合同规定的偿还本金及利息的期限起算。第二种是没有约定清偿债务的期限的，则应当从债权人主张权利时起算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民

2023-06-17

321人看过
违约金
既主张赔偿损失又主张违约金

如果支付违约金不足以补偿受害人所遭受的损失，债务人还要承担赔偿损失的责任以弥补遭到损失的不足部分，即违约金与赔偿损失并用。违约金作为一种违约的补救方式，具有损害赔偿所不具有的特点，由于违约金数额可由当事人在订立合同时约定，这样当事人对违约后承担责任的范围可以预先确定，一旦发生违约则不必具体计算损害范围，受害人就可以要求支付违约金。所以违约金与赔偿损失相比一个重要特点在于，违约金的支付避免了损害赔偿方式适用中常常遇到的计算损失的范围和举证的困难，从而节省了计算上的花费，甚至可避免旷时费神的诉讼程序。赔偿损失与支付违约金，二者都是合同责任的主要形式。赔偿损失主要是一种补偿性的责任形式。而违约金则具有补偿和惩罚双重属性。约定违约金能否只主张赔偿损失违约责任和侵权责任竞合只能选择一个请求这是法律规定。民法典中规定：因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担

2023-07-21

372人看过
合同履行地
主张工程款管辖如何确定

工程款纠纷是合同纠纷，向人民法院起诉的，由合同履行地法院进行管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条合同纠纷管辖因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。一、实际施工人可以向谁追讨工程款首先了解这里说到的实际施工人包括哪些类型，合法的承包人不是实际施工人。实际施工人有以下类型：(1)转包的承包人；(2)违法分包的承包人；(3)未取得建筑施工企业资质的承包人；

2023-02-15

424人看过

违约金
工期延误违约金如何避免产生纠纷

(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；(2)如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算；(3)如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据。一、发包人的义务有哪些（一）不得违法发包的义务发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（二）接受建设工程并且按照约定支付工程价款建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（三）增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按

2023-06-28

273人看过
违约金
承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息的,如何处理

承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息的，如果双方当事人在合同中对此作了约了，以约定为准；如果合同中对此无约定或约定不明确的，承包人应当自行证明其所受到的损失大于违约金或利息中的任何一项，否则不支持违约金和利息并存。一、二手房逾期付款如何办二手房逾期付款的，卖方可以催告付款，还可以要求买方支付相应的利息。如果合同中约定了逾期付款的违约金，那么可以要求对方支付违约金。当事人可以约定一方违约时，要按违约情况向对方支付违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或仲裁机构可按请求增加。二、借款人逾期还款应如何计算其利息借款人逾期还款的利息计算方法如下：1、有约定但逾期的：（1）借款人对逾期利率有约定的，由其约定，但不超过年利率24％的，超过法院不予支持；（2）借款人不仅约定逾期利率，还约定违约金或者其他费用的，贷款人可以选择主张逾期利息、违约金或

2023-03-14

425人看过