在什么情况下延长工期是合法的-法师兄

在什么情况下延长工期是合法的

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 19:04:24 128 人看过

实践中，有下列情形之一的，依法顺延工期：工程量增加，发包人变更设计，发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料，发包人未按约定支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中联系不当、工程质量鉴定、不可抗力等因素。在施工过程中，业主往往要求承包商增加工程量，这必然导致工期的增加。在这种情况下，工期自然顺延。

2。发包人变更设计

发包人在施工过程中变更设计的，承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除，即相应的工期顺延。

3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因，政府有关部门要求停工的，停工期从工期中扣除。一般来说，双方在施工合同中约定，发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的，承包人有权停工，工期延误由发包人负责。

5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系

在实践中，通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人，或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分包给指定的施工单位。但在施工过程中，承包人与分包人的施工衔接不当，可能导致工期延误。在这种情况下，发包人应承担相应的工期延误责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十五条的规定，当事人在建设工程竣工前对工程质量有争议，工程质量经鉴定合格的，延长工期。工程质量鉴定能否作为工期顺延的理由，主要取决于工程质量是否合格。工程质量经鉴定合格的，以鉴定期为顺延期；否则，工程质量经鉴定不合格的，工期不予顺延，承包人未完成工程的，应承担相应的违约责任。发生不可抗力或其他非承包人原因的事故时，承包人有权顺延工期。如地震、暴雨时不能施工，工期顺延。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
什么情况下公务员试用期要延长

双方协商一致且期限在法律、法规规定的期限内的延长试用期是合法的。《劳动合同法》的规定，在一般情况下，只要用人单位与劳动者协商一致，即可变更劳动合同约定的内容《劳动合同法》第四十条第三款的规定，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，是劳动合同变更的一个重要的法定事由。另外，变更劳动合同应采用书面形式，变更后的文本应由双方各执一份。

2024-05-12

398人看过
刑事诉讼法
什么情况下法院会延长审理案件

根据刑事诉讼法第204条的规定，法庭审判过程中，遇有以下情形影响审判进行，法庭可以对案件延期审理：1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中，有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验，法庭应当认真审查上述申请，如果认为这些申请是合理的，有可能影响到对事实真相的断定，甚至是被告人有罪或者无罪的判断，应当同意申请，当庭无法解决的，可以决定延期审理，等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后，再开庭审理。2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方，应当在法院开庭审理时，有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证，做好准备工作，在庭审过程中，如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分，为了准确、及时查明犯罪事实，惩罚犯罪

2023-06-01

401人看过
不可抗力
什么情况下建设施工合同中的工期可以顺延

有书面记录的下列情形，施工单位可以主张工期顺延（1）建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点：报建手续和施工许可证的取得，坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备，施工现场具备三通一平施工条件等。关于施工许可证应注意：施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致；是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形；中止施工满一年又恢复施工的，有无报发证机关核验施工许可证。（2）建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。（3）建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。（4）设计变更和工程量增加。（5）一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。（6）发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照

2023-04-03

305人看过
行政许可期限
什么情况下行政许可期限可以延长

期限的延长行政许可法规定了延长行政许可期限的两种情形：一是，法律、法规可以规定更长的审查期限。对情况复杂的行政许可，在20日内不能办结的，法律、法规还可以对行政机关作出的是否准予行政许可决定的期限另行规定，规章和其他规范性文件不得规定长于20日的审查期限。二是，行政机关负责人可以批准延长期限。对因出现合理的客观原因致使行政机关无法在法定期限内办结的行政许可事项，经行政机关负责人批准，可以相应延长期限。行政机关延长行政许可的审查期限，应当符合几点要求：一是其延长的理由必须是正当的，并且，行政机关应当将延长期限的理由告知申请人。二是要履行严格的内部报批手续。三是延长期限应当短于作出行政许可决定的一般期限。

2023-06-13

359人看过

实习期
拿到驾照在实习期驾驶什么情况下会延长实习期

1、按照规定，驾驶证没有延长实习期的情形，实习期不能扣满12分，如果扣满12分，就会被注销准驾资格。2、根据《机动车驾驶证申领和使用规则》的规定：第六十九条机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的，注销其实习的准驾车型驾驶资格。被注销的驾驶资格不属于最高准驾车型的，还应当按照第六十八条第一款规定，注销其最高准驾车型驾驶资格。3、持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人在一年实习期内记6分以上但未达到12分的，实习期限延长一年。4、根据驾驶证使用规定，机动车驾驶证有效期为6年，而机动车驾驶人在初次领证后的12个月是处于驾驶证实习期内的，处于实习期内的机动车，应该在车身后部贴上实习标志。5、在实习期内的驾驶人员，不得驾驶营运客车、城市公交车、执行任务的警车、消防车、救护车以及有危险爆炸物品的车辆等，而驾驶的机动车不得是牵引挂车。一、实习期驾驶的定义2004年4月28日

2023-03-31

80人看过
法律综合知识
2023劳动法规定在什么情况下要签订长期合同

一、劳动法规定在什么情况下可以签订长期合同依据劳动合同法的规定，职工在用人单位连续工伤满十年等的情形时，除了劳动者表示不签订无固定期限劳动合同外，一般都要签订无固定期限合同。《中华人民共和国劳动合同法》第十四条无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;(三)连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为

2023-01-19

436人看过
工作时间
哪些情况下可以延长工作时间延长工作时间的情形

一、哪些情况下可以延长工作时间为了保障人民的健康安全和国家资财不受损失;为了完成国家紧急任务和必要的生产任务，我国法律法规规定只有在特殊情况下，可以依法延长工作时间即加班加点。我国劳动法规定，用人单位由于经营需要，在与劳动者协商后，可以延长工作时间。劳动法明确规定，有下列情形之一的，可以延长劳动时间：(1)发生自然灾害、事故或者因其他原因威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的;(2)发生自然灾害、事故或者因其他原因威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的;(3)法律法规规定的其他情形。二、延长工作时间的情形《国务院关于严格制止企业滥发加班加点工资的通知》中规定可以延长工作时间的：(1)在法定节日和公休假日内工作不能间断，必须连续生产、运输或营业的;(2)必须利用法定节日或公休日的停产期间进行设备检修、保养的;(3)由于生产设备、交通运输线路、公共设施等临时发生故障，必须进行抢修的

2023-04-29

237人看过
诉讼时效
如何在不违法的情况下延长到期债务的诉讼时效

延长到期债务的诉讼时效：对于到期债权，在诉讼时效届满前，债权人可以通过各种方式中断重新计算，如通过公共渠道向债务人发布催款公告、申请仲裁、调解、提起诉讼；要求债务人写还款计划或者还款承诺书，签字确认等。诉讼时效届满的，还可以与债务人沟通，努力出具有效的承诺还款履行义务的证明文件，重新确认债权债务关系。诉讼时效期间的延长情形有哪些1、要求债务人写出还款计划与债务人协商，制定还款计划或协议。这样诉讼时效从还款计划的履行期限届满时起再开始计算，就可以延长即将过去的诉讼时效。2、与债务人对账并签章确认记住对账要双方签字或盖章，包括对账的过程（邮件来往等）。既便于诉讼又能延续诉讼时效，诉讼时效从对账之日起再开始计算。3、起草与债务人清欠会谈纪要对于一时还不上债的单位，采用这种方法，既不伤和气，又能掌握清欠的主动权，也能引起诉讼时效重新计算。4、要求债务人找担保人担保要求债务人找担保人追加担保，并保证

2023-07-03

355人看过

试用期
哪些情况下试用期可以延长？

试用期期限不是绝对不能延长，而是不能单方延长，用人单位单方的决定、通知或通过规章制度等形式决定延长的应当无效。只有经双方协商一致且期限在法律、法规规定的期限内的延长试用期才合法。约定的试用期内不行使合同解除权的。一、劳动合同能单方变更吗劳动合同的变更，是指劳动合同生效以后，未履行完毕之前，劳动关系双方当事人就已订立的劳动合同的部分条款达成修改、补充或者废止协定的法律行为。劳动合同一经订立就具有法律效力，双方当事人必须全面履行劳动合同所规定的义务。但在实践中，当事人在订立合同时，有时不可能对涉及合同的所有问题都做出明确的规定；且由于客观情况的不断变化，会出现劳动合同难于履行，或者合同的履行可能造成当事人之间权利义务的不平衡，这就需要用人单位和劳动者双方对劳动合同的部分内容进行适当的调整。因此《劳动合同法》允许当事人在一定条件下可以变更劳动合同，但要符合法定的条件和程序。任何一方不得随意单方变

2023-06-22

81人看过
法律综合知识
什么情况下房产证延期了

一、什么情况下房产证延期了不动产所有权的取得须以依法进行的不动产登记为依据。如果未能及时办理或未曾办理房产证，这便意味着尚未完成登记手续，购房者也无法被视为该房产在法律层面上的所有人。唯有当您成功获得房屋不动产权证书之后，方能真正享有对所购买房屋的所有权，进而得以自由地行使占有权、使用权、收益权以及处分权等各项权益。在此提醒您，延迟办理房产证可能会带来一些潜在的风险，以下是详细说明：根据我国现行的相关法律法规规定，不动产所有权的确立必须以完成登记为前提条件，若未能办理房产证，则意味着尚未完成登记程序，此时可能面临卖方一房多售的风险。回顾过往房地产登记的实践经验，我们发现，如若在办理过程中出现资料丢失且开发商已退出房地产市场的情况，那么补办相关资料将变得相当繁琐，无疑给后续办理房产证增添了诸多困难。倘若在这段时间内您有出售房屋的需求，由于房产证尚未办理完毕，因此无法进行交易；即便当事人已经成

2024-04-03

52人看过
法律综合知识
刑拘14天后什么情况下会延长

一、刑拘14天后什么情况下会延长1．公安机关将刑拘延期的具体规定包括：（1）公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。（2）在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。（3）对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。2．法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候

2023-07-30

262人看过
法律综合知识
什么情况下诉讼时效可以延长

一、什么情况下诉讼时效可以延长在特定情况下，诉讼时效是可以得到延长的。1．当债权人与债务人协商并制定出还款计划或协议时，诉讼时效的计算将会从还款计划的履行期限届满时开始重新计算。这种情形的出现，为债权人提供了延长即将过去的诉讼时效的机会。2．当债权人与债务人进行对账并签章确认时，诉讼时效也会从对账之日起重新计算。这一做法不仅便于诉讼，而且能够有效地延续诉讼时效，为债权人提供更多的法律保护。3．还有其他多种情形可以导致诉讼时效的延长。（1）当债权人要求债务人找担保人担保，并设定一定的还款期限时，若债务人逾期未还，担保人将承担偿还责任，此时诉讼时效将从新的还债期限届满之日起重新计算。（2）当债权人能够提供第三方证明，证明其曾向债务人主张过权利时，诉讼时效也会从主张权利之日起重新计算。二、要求债务人制定还款计划为了延长诉讼时效，债权人可以要求债务人制定还款计划。这一做法旨在通过协商达成一种协议，

2024-07-28

209人看过

工作时间
劳动法解读：特殊情况下的延长工作时间

需要说明的是，《劳动法》第61条和第63条分别作出规定，禁止对怀孕7个月以上和在哺乳未满1周岁的婴儿期间的女职工安排其延长工作时间和夜班劳动。劳动法解读：特殊情况下的延长工作时间劳动法第四十二条规定，有下列情形之一的，延长工作时间不受本法第四十一条的限制：(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的;(二)生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的;(三)法律、行政法规规定的其他情形。(1)如何正确理解本条第(三)项所指的法律、行政法规规定的其他情形《劳动部贯彻的实施办法》(1995/3/25)第七条有下列特殊情形和紧急任务之一的，延长工作时间不受本办法第六条规定的限制：(一)发生自然灾害、事故或者因其他原因，使人民的安全健康和国家资财遭到严重威胁，需要紧急处理的;(二)生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障。影响

2023-06-09

152人看过
法律综合知识
工伤认定的期限是否有延长的情况

一、工伤认定的期限是否有延长的情况工伤认定期限可以延长的。工伤认定期限延长的情形如下：1．遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长；2．由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的，被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。以下情形，应当认定为不属于职工或者其近亲属自身原因：1．不可抗力；2．人身自由受到限制；3．属于用人单位原因；4．社会保险行政部门登记制度不完善；5．当事人对是否存在劳动关系申请仲裁、提起民事诉讼。二、工伤认定申请时效多久有效工伤认定的时效为一年。用人单位申请工伤认定时限为30日，自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起算。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。至于何为特殊情况及何为适当延长由社会保险行政部门酌情认定、决断。上述期间内，用人单位未申请工伤认定的，受伤害职工或者其直系亲属、工会组织申请工伤认定始

2023-11-19

156人看过