2024施工单位行驶合同解除权需要什么条件-法师兄

2024施工单位行驶合同解除权需要什么条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-07 17:03:33 389 人看过

施工单位行驶合同解除权需要什么条件

最高人民法院在2004年9月颁发的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第九条中，具体规定了承包人（也即施工单位）行使合同解除权的具体条件。根据该条规定，施工单位在发包人具有下列违约（不履行义务）的行为，导致施工单位无法施工，并经施工单位催告后，在合理期限内仍不履行时，可以通过行使合同解除权，解除合同：

1、发包人未按合同约定支付工程款。

在建设工程施工合同中，除合同约定需由施工单位带款垫资的情形外，按约定金额及期限支付工程款是发包人的主要合同义务，如果发包人未按约定支付工程款项，导致施工单位无法继续施工，施工单位可向发包人发出通知付款的催告，给对方以合理期限，只有在合理期限届满后发包人仍不履行支付义务的，承包人（施工单位）方可行使合同解除权。

2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准。

建筑材料、建筑构配件及设备直接关系到建筑工程质量，为此，国务院《建设工程质量管理条件》第14条规定，由发包方提供的建筑材料、建筑构配件和设备应当符合设计文件及合同要求，同时施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定，对建筑材料、建筑构配件等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得在工程中使用，否则，除需承担赔偿责任外，还会受到较重的行政处罚。而根据国家《标准化法》及《标准化法实施条例》的规定，国家强制性标准是必须执行的最低质量标准，在发包人提供的建筑材料、建筑构配件或设备不符合该标准时，施工单位应当要求发包人在合理期限内进行更换修理，发包人拒绝履行的，施工单位有权行使合同解除权，解除施工合同。

3、发包人不履行合同约定的协助义务的。

建设工程施工合同是承揽合同的特殊形式，因此，《民法典》中有关承揽合同的一些规定，在建设工程合同中同样可以适用，依照《民法典》第七百七十八条【定作人协助义务】承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。该条款反映在《解释》中即形成了本条规定。一般而言，发包人必须履行的协助义务包括按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金及技术资料，办理施工所需的相关手续以及隐蔽工程检查等等，如果发包人未能履行有关协助义务，使施工单位无法继续施工，施工单位有权要求发包人在合理期限内提供，发包人仍不提供的，施工单位有权行使合同解除权，解除施工合同。

《中华人民共和国民法典》第七百七十八条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

业主
业主单位在什么条件和监理解除合同

1、监理合同约定的委托监理任务全部完成后，监理单位可以终止监理合同。2、监理合同被解除后，监理单位可以终止监理合同。3、因监理合同的解除造成了一方的损失，对方有责任的，应该赔偿。4、监理合同的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。5、监理合同终止后，监理单位应向建设行政主管部门备案。一、合同解除的方式有哪些合同解除的方式一：协商解除所谓协商解除，是指合同有效成立后，未履行或未完全履行之前，当事人双方通过协商而解除合同，使合同效力消灭的行为。因协商解除是在合同有效成立后，而非是在合同订立时约定解除，故又称之为事后协商解除。协商解除的条件是当事人双方协商一致，是将原合同加以解除的协商一致，也就是在双方之间又重新成立了一个合同，其内容主要是把原来的合同放弃，使基于原合同发生的债权债务归于消灭。当事人不仅享有自愿订立合同的权利，同时也享有协商解除合同的权利。不过，协商解除的内容不得违反法律、行政

2023-03-17

275人看过
法律综合知识
签订劳动合同后，单方解除需要什么条件

在我国劳动者签订劳动合同后，劳动者存在以下情形之一的，用人单位可以单方面解除：被依法追究刑事责任的；严重违反用人单位的规章制度的；其他、用人单位存在以下情形之一的，劳动者可以单方面解除：未依法为劳动者缴纳社会保险费的；未及时足额支付劳动报酬的；其他。签订劳动合同后，单方解除需要什么条件的法律依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。《中华人民共和国劳动合同法》（2012修正）：第七章　法律责任　　第八十六条　【订立

2022-06-22

80人看过
工程转包
在哪些情况下，建设单位有权要求解除施工合同？

发包人在以下情况下可以单方解除建设施工合同：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的等。施工合同的发包人的责任与权利发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备

2023-07-03

366人看过
法律综合知识
施工合同解除后，建设单位应该怎么办

在商业建筑行业中，建设合同解除之后的妥善处置方法主要如下：若合同所约定的项目尚待执行，其将被立即终止；而针对已经开始实施且尚未完工的项目，依据实施进度以及项目本身的特性，有关各方可以提出申请恢复到原始状态或采取适宜的补偿措施，同时有权主张经济赔偿。在这种情况下，若发现有任何违反合同约定的行为，责任人应承担起相应的违约责任。《民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。

2024-05-03

306人看过

签订劳动合同
工人和单位签订劳动合同需要什么条件

职工跟单位签订劳动合同需要具备以下条件：1、年龄条件：指劳动者订立劳动合同必须达到合法的劳动年龄。2、劳动能力的条件：指劳动者凭借自己的智力或体力完成某项工作的能力。一、劳动合同最新期限一般是多久劳动合同的最新期限如下：1、固定期限劳动合同，固定期限的劳动合同可以是较短的半年、2年，也可以是较长的5年、10年；2、无固定期限劳动合同，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同；3、以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立以完成一定工作任务为期限的劳动合同。劳动合同到期不续签赔偿有：1、劳动合同到期，用人单位保持现有条件或提高现有条件，劳动者不续签的，用人单位不需要赔偿；2、用人单位降低现有条件，劳动者不续签的，用人单位需要按照法律规定赔偿双倍赔偿金。二、劳动合同最多签几年?用人单位与劳动者

2023-03-30

218人看过
不可抗力
行使解除权以解除合同有什么法定条件

行使解除权，以解除合同的法定条件有，发生了不可抗力；一方当事人明示违约；一方迟延履行、致使合同目的不能实现；或者一方迟延履行、经催告后在合理期限内仍不履行等条件。一、租房合同没到期可以解除合同吗？租房合同没到期可以解除合同，具体包括以下情况：1、当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。2、不管当事人有没有约定合同解除的条件，只要有下列情形之一的，就可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。二、合同目的不能实现可以解除合同当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的

2023-03-07

368人看过
非全日制用工
非全日制用工合同解除需要什么条件

非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。非全日制用工双方当事人可以订立口头协议，不得约定试用期。非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。全日制用工与非全日制用工的区别1、劳动关系的数目非全日制用工：劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同，但后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。全日制用工：劳动者只能与一个用人单位订立劳动合同。2、工作时间非全日制用工：劳动者的工作时间一般平均每日不超过4小时，每周工作时间累计不超过24小时，工作时间根据与用人单位协商后，自由安排，较为灵活。全日制用工：实行劳动者每天工作不超过8小时，每周不超过40小时的标准工时制度。3、劳动合同形态要求非全日制用工：双方可以不订立书面劳动合同，也可口头协议约定。全日制用工：双方应签订书面劳动合同。

2023-08-10

374人看过
工程施工合同
景观工程施工合同需要什么条件

1、园林绿化工程施工合同要求具备哪些条件？如果是招标项目，城市园林绿化需要三级以上资质。项目负责人负责与甲方沟通，施工人员负责现场施工（做好施工管理，安排工人工作），信息人员负责施工全过程资料整理归档。建筑工人需要购买意外保险。同时寻找苗木供应商，熟悉苗木市场情况。施工前签订合同，明确双方的权利和责任。二是城市园林绿化企业资质等级标准（一）一级资质（一）注册资本和实收资本不低于2000万元；企业固定资产净值在1000万元以上；近三年来，企业年项目产值超过5000万元。具有2年或6年以上经营经验、3年以上二级资质和企业资质的独立专业园林绿化施工企业。3。三年来，我独立承担的园林绿化综合项目不少于5个，造价800多万元。苗圃生产栽培基地不少于200亩，具有一定规模的绿化苗木、花卉、盆景、草坪的种植、生产和养护能力。企业经理具有8年以上园林绿化管理经验或园林绿化高级技术职称，总工程师具有园林绿化

2023-05-07

274人看过

法律综合知识
用人单位来说合同解除需要什么手续

对于用人单位来说合同解除需要什么手续用人单位解除合同的手续是：1、向员工一次性支付工资及经济补偿金等手续；2、在解除劳动合同的同时，出具相应的解除劳动合同证明等手续；3、在十五日内完成劳动者的档案及社保关系转移等手续。对于用人单位来说合同解除需要什么手续的法律依据《工资支付暂行规定》第九条劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。《劳动合同法》第五十条用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年备查。《中华人民共和国劳动合同法》（2012修正）：第四章　劳动合同的解除和终止　　第五十条　【劳动合同解除或

2022-07-18

424人看过
法律综合知识
2024发包人行使合同解除权利的条件是什么

发包人行使合同解除权利的条件是什么（一）明确表示或以行为表明不履行合同主要主务。实践中认定“以行为表示将不履行合同主要义务”则多是以承包人的停工行为为依据的。对于承包人的停工行为，应视具体情况来认定其是否是拒绝履行合同主要义务。如果因为发包方未能履行其合同义务致使承包人不具备施工条件的，则不能认为是承包人以行为表示不履行合同主要义务。如当事人在施工合同中约定了发包方的预付款义务、支付进度款的义务以及其他实现开工条件等义务，但发包方未履行上述义务致使承包人开工或施工重大困难的，承包人可以停工。这里承包人的停工可认为是行使先履行抗辩权，不能视为违约。同时，该条所涉及的发包人的合同解除权，还与承包人享有合同解除权的几种情形对应起来，即承包人享有合同解除权的情形也是发包人不履行其义务或履行迟延等违约行为致使承包人履行困难。当然，如果发包方对工程工期有特别要求，而此时发包人解除合同的依据应是民法典规

2023-12-11

78人看过
劳动合同变更
劳动合同解除有什么需要条件

劳动者解除劳动合同必须具备以下条件：（一）劳动者与用人单位协商一致；（二）劳动者提前30天以书面形式通知用人单位的；（三）劳动者在试用期内提前3天通知用人单位的；（四）用人单位未按劳动合同提供劳动保护或者劳动条件的；（五）用人单位未及时足额支付劳动报酬的；（六）用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（七）用人单位的规章制度违反法律法规，损害劳动者权益的；（八）用人单位以欺诈、胁迫或者乘人之危，使劳动者违反真实意思订立或者变更劳动合同的；（九）用人单位在劳动合同中免除法定责任，排除劳动者权利的；（十）用人单位违反法律、行政法规的强制性规定；（十一）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的；（十二）用人单位违章指挥，强制冒险危及劳动者人身安全的；（十三）法律、行政法规规定，劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位解除劳动合同必须具备以下条件：（一）用人单位与劳动者协商

2023-08-18

182人看过
工伤保险
单位解除合同工伤待遇是什么？

单位解除合同工伤待遇是根据不同的伤残等级来进行确定的。一次性伤残补助金1、一级伤残补助金=本人工资乘以27个月2、二级伤残补助金=本人工资乘以25个月3、三级伤残补助金=本人工资乘以23个月4、四级伤残补助金=本人工资乘以21个月按月享受伤残津贴(按月支付)1、一级伤残津贴=本人工资乘以90%2、二级伤残津贴=本人工资乘以85%3、三级伤残津贴=本人工资乘以80%4、四级伤残津贴=本人工资乘以75%(注：伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额)一、五级、六级伤残待遇标准是什么？一次性伤残补助金1、五级伤残补助金=本人工资乘以18个月2、六级伤残补助金=本人工资乘以16个月伤残津贴1、五级伤残津贴=本人工资乘以70%2、六级伤残津贴=本人工资乘以60%(注：难以安排工作的工伤职工由用人单位按照月发给伤残津贴，伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额)

2023-06-23

475人看过

继续履行
建设方解除施工方合同条件

根据相关法律规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以请求解除合同的：1、未按约定支付工程价款的；2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3、不履行合同约定的协助义务的。一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的，是属于合同违约行为，如果是建设单位原因造成的，施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的，建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺

2023-06-19

217人看过
法律综合知识
2024长期合同工单位解除合同如何赔偿

一、长期合同工单位解除合同如何赔偿1、如果双方协商一致解除合同，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。如果单位没有正当合法理由单方辞退，需要按上面标准支付双倍的赔偿金。2、法律依据：《劳动合同法》第四十六条【经济补偿】有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（一）劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的；（二）用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（三）用人单位依照本法第四十条规定解除劳动合同的；（四）用人单位依照本法第四十一条第一款规定解除劳动合同的；（五）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照本法第四十四条第一项规定终止固定期限劳动合同的；（六）依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的；（七）法律、行政法规规定的其他情形。二、劳动

2024-04-06

337人看过