约定的保证期间可以超过二年吗-法师兄

约定的保证期间可以超过二年吗

来源：互联网时间： 2023-06-16 20:32:40 166 人看过

一、约定的保证期间可以超过二年吗

1、约定的保证期间能超过二年法律并没有规定最长保证期间是多久。保证期根据保证方式的不同而不同，一般保证未约定保证责任的，自债务履行期限届满之日起6个月，如果保证期间约定为保证责任至主债务本息结清时至，视为约定不明保证期间此时是两年。

2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百九十三条，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

二、担保的范围怎么划分

担保的范围有约定从约定。无约定的，法定担保范围为：

1、主债权，有称原债权、本债权，是担保的重要内容;

2、利息。包括法定利息和约定利息。

3、损害赔偿金;指债务人因不履行债务或者不适当履行债务给债权人造成损害而支付的赔偿费用。

4、违约金;指合同一方因不履行或不适当履行合同时，为违约行为支付的带有惩罚性或者补偿性的金钱。

5、延迟利息;指由于人延迟履行而导致的利息，延迟利息是法定的附随性债权，因此不必经当事人特别约定或登记，即属于房地产抵押的担保范围。

6、实现抵押权的费用;指抵押权人因行使抵押权而支出的费用，比如拍卖费、变卖费、诉讼费等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证期间相关文章

房屋装修
房屋装修合同约定的保修期限可以超过法律规定的吗？

现在人买房，不管是新房还是二手房，一般都会找人装修房子。因为装修房子会出现装修不到位的情况，并且装修的费用往往较高，所以双方会在装修合同中约定保修期限。同时，我国法律对保修期限也做了明确规定，那么便要知道约定的保修期限是否可以超过法律规定的期限。按规定，装修房子后，正常使用时保修期限如下：1、住宅室内装饰装修工程的最低保修期为2年；2、有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏保修期为5年。并且，保修期从住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。不过，这个保修期限不是一成不变的，要是装修方那边想给房主更长的保修期限的话，那么也可以在装修合同中约定更长的保修期限。因为法律对房屋装修保修期限的规定，只是强制性的最低规定，对当事人自主约定的保修期限长于法定保修期限并不存在影响。当然，如果装修方为减轻自己的责任，跟屋主约定了短于法定的保修期限，屋主也不同意的话，双方可以先协商下，协商后对方还是不肯

2023-05-01

311人看过
结婚登记
超过一定年龄就可以领证

结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。目前，我国一些民族自治地方的立法机关对民法典中的法定婚龄作了变通规定。比如新疆、内蒙古、西藏等自治区和一些自治州、自治县，均以男二十周岁，女十八周岁作为本地区的最低婚龄。但这些变通规定仅适用于少数民族，不适用生活在该地区的汉族。我国民法典关于婚龄的规定，不是必婚年龄，也不是最佳婚龄，而是结婚的最低年龄，是划分违法婚姻与合法婚姻的年龄界限，只有达到了法定婚龄才能结婚，否则就是违法。年满多少周岁能结婚领证男方年满二十二周岁，女方年满二十周岁能结婚领证。女年满20周岁才可以领结婚证，申请结婚的必须双方亲自到一方户口所在地的婚姻登记机关申请结婚登记。要携带户口证明、身份证等。办结婚证流程是什么1、申请。双方当事人至任一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关申请办理，须持本人户口证明、居民身份证，本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血

2023-07-08

437人看过
保证期间
民法典保证期间能否超过两年

保证期间可以超过两年，具体由债权人与保证人协商确定。一、担保期限是多长担保人的保证期限是6个月，但是当事人另有约定的从约定。《民法典》第六百九十二条规定，保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。二、连带责任担保最长期限多久根据《民法典》第六百九十二条规定，债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者

2023-03-19

424人看过
工时
施工时间超过合同约定的工期

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。一、地基基础工程施工合同工期

2023-02-22

153人看过

机动车
换证是否可以超过规定时间？

道路运输从业人员资格证，有效期为6年，有效期满提前30日内换证，逾期180天不换证将被注销。被注销，超过有效期两年内的，可完成24学时的“继续教育”后，申请相应从业资格证考试，合格的恢复原从业资格，换发从业资格证，旧的存入档案。没货运资格证能开货车吗没有货运资格证是不能开货车的。资格证分为客运货运和危险品三类。跟开的车大小没有关系，只跟开的车性质有关。如果拉的是商品，那么车辆就要办理营运证，开车的人也需要办理该从业资格证。如果拉的是自己的家具，搬到自己家，那么开车的人就不需要从业资格证。具体的情况可以咨询一下当地的交通规定管理部门。《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条国家实行机动车强制报废制度，根据机动车的安全技术状况和不同用途，规定不同的报废标准。应当报废的机动车必须及时办理注销登记。达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督

2023-07-06

83人看过
行政复议机关
超过二十年申请行政复议可以吗？

不可以，因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年，其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的，人民法院不予受理的规定，因不动产申请行政复议的，自行政行为作出之日起超过二十年，行政机关应决定不予受理。《行政复议法》第二条的规定，行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定，应当以行政复议法为依据。《行政复议法实施条例》第二十七条、《行政复议法》第十七条则规定，复议机关受理行政复议申请的条件之一就是在法定申请期限内提出，对不符合规定的行政复议申请，则应当决定不予受理。也就是说，行政机关受理当事人的复议申请不能采取意思自治原则，应当受到法律规定的期限等条件的约束，其效力应当接受司法审查。复议机关受理超出法定期限的复议申请并作出相应复议决定的行为，不符合法律规定。申请人对复议决定提起行政诉讼，法院应当裁定不予立案或者驳回起诉。如果复议机关受理超出法定期限的复议申请后，认为原行政行为根

2023-04-19

108人看过
管制
二次伤情鉴定期间可以取保吗

一、二次伤情鉴定期间可以取保吗只要满足取保候审条件的，就可以申请取保候审。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、哪些人不能申请取保候审有下列情节犯罪嫌疑人、被告人则应作出禁止性规定，一般情况下不得取保候审：（1）可能被判处有期徒刑10年以上刑罚的；（2）累犯、惯犯或同类前科的重犯；（3）流窜作案的；（4）曾被取保候审而有逃避或其他妨碍刑事诉讼行为的；（5）可能对被害人、证人、鉴定人及其近亲属的人身或财产进行侵害的；（6）可能逃跑、自杀

2023-06-16

232人看过
保证期间
超过保证期间保证责任免除？

超过保证期间，一般情形下保证责任会免除。根据2021年生效的《民法典》第六百九十一条的规定，保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。当事人另有约定的，按照其约定。第六百九十二条第一款规定，保证期间是确定保证人承担保证责任的期间，不发生中止、中断和延长。第六百九十三条规定，一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。未约定保证期间，担保人可以免除担保责任吗根据《民法典》的规定，债务担保人责任可以免除的情形，如下：1、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。2、债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的

2023-07-25

454人看过

有期徒刑
刑期超过一年可以取保候审嘛

具体情况具体分析。符合条件的，可以取保候审，是否批准由办案机关决定。取保候审是刑事诉讼法规定的一种刑事强制措施。已经判处刑罚的不能取保候审，应判处有期徒刑未宣告缓刑的应当收监执行。取保候审是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，并出具保证书，保证随传随到，对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。采取取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。一、取保候审后在法院判刑数月后算缓刑吗取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一种刑事强制措施。是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出保证人或者交纳保证金，并出具保证书，保证随传随到，对其

2023-03-12

115人看过
驾驶证
超过有效期的驾驶证可以在一年内

超过有效期的驾驶证可以在一年内可以换，驾驶证的时间规定如下：1、驾驶人驾照到期一年内的，仍可以正常前往车管所办理换证；2、驾照过期一年以上三年以内的，驾照会被注销，但驾驶人可以在通过科目一考试后换证；3、但如果驾照超期三年以上的仍未换证的，驾照作废无法再换证。驾照超期期间开车的，将被视为无证驾驶。因此驾照超期的，驾驶人应尽快办理换证手续：（1）机动车驾驶人因一些原因，无法在规定时间内办理驾驶证期满换证、审验、提交身体条件证明的，可以在驾驶证有效期内或者有效期届满一年内向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请延期办理；（2）申请时应当确认申请信息，并提交机动车驾驶人的身份证明，延期期限最长不超过三年。延期期间机动车驾驶人不得驾驶机动车。法律依据：《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十五条机动车驾驶人因服兵役、出国（境）等原因，无法在规定时间内办理驾驶证期满换证、审验、提交身体条件证明的，可以在驾驶证

2023-08-09

68人看过
保证期间
保证期间已过，担保人可以免责吗

1在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。2在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。一、保证人的保证期间有多久？一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在合同约定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。二、连带责任担保的保证期限连带保证有期限。《民法典》第六百九十三条，一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。第六百九十四条，一般保证的债权人在保证期间届满

2023-03-30

338人看过
合同成立
约定的居间费用超过3%违法吗?

居间费用超过3%是不违法的，我国法律对居间服务费并没有明确的规定，也就是说，对于居间费用，居间合同的当事人可以自由约定，只要该费用是当事人真实的意思表示，当事人认可该约定的居间费用，则居间费用应按照约定的标准执行。《中华人民共和国民法典》第九百六十三条【中介人报酬请求权】中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。因中介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的，由该合同的当事人平均负担中介人的报酬。中介人促成合同成立的，中介活动的费用，由中介人负担。第九百六十四条【中介人必要费用请求权】中介人未促成合同成立的，不得请求支付报酬;但是，可以按照约定请求委托人支付从事中介活动支出的必要费用。一、买方违约中介费能退吗中介费用不退。委托房屋中介买卖房子的时候，如果已经签订买卖合同，买方违约

2023-03-10

424人看过

直系亲属
伤残鉴定超过半年可以做吗

一、伤残鉴定申请最晚时间期限伤残鉴定申请最晚时间期限为一年内。劳动者申请工伤的时效为两个时间分别是：三十日内和一年内，若用人单位未按规定的30日内规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。法律依据：《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。二、人体伤

2023-03-19

302人看过
二手房过户
二手房过户超过合同约定时间怎么赔偿

二手房过户超过合同约定时间，在合同明确约定了违约金的情形下，可按照合同约定赔偿。如果合同没有约定，则可以请求对方赔偿因延迟履行过户义务，给买方造成的损失。另外，根据我国《民法典》第五百八十五条第一款、第二款的规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二手房过户时间有多久二手房办理过户和领取房产证的时间长度是有规律可循的。一般来说，有以下几个时间节点。（1）买房者付定金，然后签订合同。这个一般在当天进行，然后双方约定一个日期，进房管局（房地产交易中心）进行登记过户操作。一般这个时间持续3天左右。（2）到房产交易中心。将所有过户双方的材料带齐，进行房屋估值或者按照成交价格估值和缴纳相关税费等。这个过程最短1天，长则20天左右，便可拿到过户好房产证。（3）银行操作贷款问题。一般而言，是在10天－20天左右。因此，房产过户

2023-07-25

134人看过