工程中途退场清算标准有什么-法师兄

工程中途退场清算标准有什么

来源：互联网时间： 2023-03-22 20:21:55 161 人看过

无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意：

1、对已完各专业工程量进行核定计算，(建设单位，监理，及施工方负责人)参加共同确认，便于结算;

2、现场工程技术资料整理.(包括设计变更，技术经济签证等)

3、进场工程材料盘点.

4、依照施工合同申请与建设单位结算.

5、确认材料供应商，清分包商等费用结算.

6、如因建设单位对施工方提出的相关结算文件不执行应将结算文件委托公证处公证再次申请结算，若仍不能及时结算则起诉当地人民法院申请保全。

一、工程结算单是否有法律效力

工程结算单有法律效力。出现工程纠纷时，工程结算单可以作为起诉的证据，此外还其他证据的证明。工程双方有法定权限的代理人在工程结算单上签字，在法律上属于双方对工程结算的确认，委托方要按工程结算单上的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。工程结算单也要双方的盖章，才能更好的保障工程结算单的法律效力。

二、一份工程结算单有法律效力吗

工程结算单在法律上属于双方对工程结算的确认，委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。委托方不按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款的，施工方可以依法向法院起诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保全相关文章

退伙
合伙开发房地产中途退伙如何清算

一、合伙开发房地产中途退伙如何清算1、合伙开发房地产中途退伙按照退伙人的财产份额同时根据退伙时的合伙企业财产状况清算。退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。2、法律依据：《合伙企业法》第五十一条，合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的，待该事务了结后进行结算。《合伙企业法》第五十二条，退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法，由合伙协议约定或者由全体合伙人决定，可以退还货币，也可以退还实物。二、需要对合伙企业进行清算的情形有哪些1、根据合伙企业法规定，只有合伙企业面临解散风险时，如合伙协议约定的解散事由出现，全体合伙人决定解散等，才需对合伙财产进行清算。2、法律依据：《合伙企业法》第八十五条合伙企业有下列情形之一

2023-06-12

453人看过
病假
汇算清缴过程中员工福利扣除标准的解读

按照工资薪金总额的14% 计算，员工福利扣除的上限为不超过这个数额。职工福利费是指用于增进职工物质利益，帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。包括拨交的工会经费，按标准提取的工作人员福利费，独生子女保健费，公费医疗经费，未参加公费医疗单位的职工医疗费。按照工资薪金总额的14%计算，员工福利扣除的上限为不超过这个数额。职工福利费是指用于增进职工物质利益，帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。包括拨交的工会经费，按标准提取的工作人员福利费，独生子女保健费，公费医疗经费，未参加公费医疗单位的职工医疗费，因工负伤等住院治疗，住院疗养期间的伙食补助费，病假两个月以上人员的工资，职工探亲旅费，由原单位支付的退职金，退职人员及其随行家属路费，职工死亡火葬及费用，遗属生活困难补助费，长期赡养人员补助费，以及由“预算包干结余”开支的集体福利支出。福利

2023-09-16

218人看过
招标文件
工程中途退场怎样索赔,提出索赔的依据主要有哪些

一、工程中途退场怎样索赔1、先协商，协商不成去法院起诉。2、施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。3、事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。4、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、提出索赔的依据主要有哪些1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通

2023-04-19

85人看过
中标
工程中标服务费计算标准

中标服务费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。2、中标服务费是采取阶梯累进制，如货物中标600万元，那就要缴纳中标服务费：100×1．5％＋400×1．1％＋100×0．8％＝6．7万元如货物中标1000万元那就是缴纳中标服务费：100×1．5％＋400×1．1％＋500×0．8％＝9．9万元实际上中标服务费就是招标代理费，由招标方转嫁到中标方身上了。一、中标人的投标应符合哪些条件（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；

2023-02-18

198人看过

故意犯罪
职工早退途中遇意外算工伤吗

职工早退回家，如果在回家的路上受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，应当认定为工伤。不符合这一条件的，则不能认定为工伤。一、上班途中摔伤算不算工伤？上班途中自己摔伤的，不算工伤。如果是在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的，才属于工伤。依据相关法律的规定，职工上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害申请认定工伤的，申请人需要提供公安交通管理部门或其他相关部门出具的交通事故认定书，且认定书中受伤职工承担的事故责任为同等责任、次要责任或不承担责任，这样才可以认定为工伤。二、上班途中自己摔伤后算不算工伤自己摔伤如果是在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；，应当认定为工伤。职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场

2023-02-11

355人看过
辞退
中途辞退员工给员工有什么样的补偿

中途辞退员工给员工的补偿要视情况而定：1、单位提出并与劳动者协商一致劝退员工，单位应按照工作年限支付经济补偿金；2、单位违反规定单方面辞退员工，单位应当按经济补偿金的标准支付双倍赔偿金；3、因劳动者存在规定的单位可以解除劳动合同的情形而被辞退的，没有赔偿金：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。解雇员工一般不能口头通知。如果员工具有在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事用人单位另行安排的工作等情形的，单位需要提前三十日以书面通知的方式来与员工解约，或者额外向其支付代通知金和相应的经济补偿金，一般不能够口头辞退具有该情形的员工。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的

2023-08-12

241人看过
工资
内退工资有什么标准

一般内退工资标准具体如下：1、距法定退休5年以内或工龄满30年以上的职工，经与企业协商一致，可实行内部退养政策。内退期间由企业逐月为其发放生活费，缴纳各项社会保险费；2、生活费标准根据企业支付能力由企业与内退人员协商确定，但最低不得低于当地下岗职工第一年的生活费标准，即当地失业保险金标准的120％；3、各个企业有自己的固定，具体内退工资完全由企业自主决定。内退，全称内部退养或内退内养或离岗退养，严格来说并不是真正的办理了退休手续，只是在单位内部的一种近似退休待遇的办法，办理内退的人员可不在单位工作，但每月可从单位领取一定数额的内退费，不过社会保险并没有终止，而是由单位继续在社保中心缴纳，一直到到达退休年龄条件后正式办理退休。内退工资计算公式内退工资计算公式：内退工资＝标准工资乘工龄比值＋（标准工资乘工龄比值）乘10％＋其他福利。退是单位内部手续，其实就是退出岗位，不工作了，单位发工资，然后

2023-08-02

347人看过
清算组
清算组在清算过程中的职责是什么？

清算组在清算期间职责有以下几点：1、清算组成立后，应当对公司财产进行全面清理核实，包括固定资产、流动资产、有形资产、无形资产、债权债务等。并分别编制资产负债表和财产清单；2、在法定期限内直接通知已知债权人，并通过报纸向未知债权人发出公告；3、根据清算工作的需要，决定公司仍在履行的合同继续履行或者终止履行；4、公司解散时，应当对公司的纳税事项进行清查，发现有欠缴税款或者清算过程中产生的应缴税款，应当报国家有关税务机关逐项核实，并以公司财产足额缴纳；5、解散公司应当起诉或者被起诉的，由清算组代表公司进行。清算组在清算期间的职权有哪些根据公司法规定，清算组在清算期间的职权包括清理公司财产；通知、公告债权人；处理与清算有关的公司未了结的业务；清理债权、债务；代表公司参与民事诉讼活动等。《公司法》第一百八十四条清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知

2023-07-14

235人看过

工资
农民工中途退场是否需要立即支付工资？

根据相关法律规定，用人单位与员工的劳动关系依法解除或终止后，用人单位必须在劳动关系解除或终止后的三个工作日内一次付清员工工资。如果支付周期超过一个月，用人单位可以与员工协商约定支付日期。员工工资应当从用人单位与员工建立劳动关系之日起计发至劳动关系解除或者终止之日。劳动关系解除或者终止时，员工月度奖、季度奖、年终奖等支付周期未满的工资，按照员工实际工作时间折算计发。根据相关法律规定,如果用人单位与员工的劳动关系依法解除或终止,用人单位必须在劳动关系解除或终止后的三个工作日内一次付清员工工资。如果支付周期超过一个月,用人单位可以与员工协商约定支付日期。员工工资应当从用人单位与员工建立劳动关系之日起计发至劳动关系解除或者终止之日。劳动关系解除或者终止时，员工月度奖、季度奖、年终奖等支付周期未满的工资，按照员工实际工作时间折算计发。劳动关系解除或终止后，员工工资如

2023-09-07

139人看过
工程结算
退场工程结算制度演变

无论是主动中途退场，还是被要求中途退场，施工企业均需谨慎对待。除双方对已完工程量达成一致外，施工企业将来要主张已完部分工程的工程款，就必须证明已完工程量，这是首要问题。此外应该注意：1、对已完各专业工程量进行核定计算，（建设单位，监理，及施工方负责人）参加共同确认，便于结算；2、现场工程技术资料整理．（包括设计变更，技术经济签证等）3、进场工程材料盘点．4、依照施工合同申请与建设单位结算．5、确认材料供应商，清分包商等费用结算．6、如因建设单位对施工方提出的相关结算文件不执行应将结算文件委托公证处公证再次申请结算，若仍不能及时结算则起诉当地人民法院申请保全。吊销后的清算问题有哪些1、清算主体。按照《公司法》等规定，国有企业终止后，清算主体为其上级主管部门；集体企业终止后，清算主体为其开办单位；联营企业终止后，清算主体为其各联营投资主体，子公司的清算主体是母公司；有限责任公司终止后，清算主体

2023-07-03

436人看过
退休
退休工资怎么计算？退休工龄工资标准是什么

一、退休工资怎么计算1、公务员退休后的退休费按本人退休前职务工资和级别工资之和的一定比例计发。其中，工作年限满35年的按90％计发；工作年限满30年不满35年的，按85％计发；工作年限满20年不满30年的，按80％计发。2、事业单位工作人员退休后的退休费按本人退休前岗位工资和薪级工资之和的一定比例计发。其中，工作年限满35年的，按90％计发；工作年限满30年不满35年的，按85％计发；工作年限满20年不满30年的，按80％计发。3、机关技术工人、普通工人退休后的退休费分别按本人退休前岗位工资和技术等级工资之和、岗位工资的一定比例计发。其中，工作年限满35年的，按90％计发；工作年限满30年不满35年的，按85％计发；工作年限满20年不满30年的，按80％计发。按照政府文件规定，事业单位基本养老保险待遇的支付项目好几项，其中第一项是基本养老金＝〔职务（技术等级）工资国家规定比例计算的津贴〕×

2023-02-27

274人看过
工作时间
工作时间出工作场所的途中受伤算工伤吗

算工伤。认定依据根据我国2011年1月1日实行的新修订的《工伤保险条例》，工伤一般包括因工伤亡事故和职业病，以下情形应当被认定为工伤：《工伤保险条例》第十四条规定：职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的。【前提条件是“工作时间”和“工作场所”是两个必须同时具备的条件，同时还得是“因工作原因”而受到的负伤、致残或者死亡。事故伤害是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故等类似伤害。】(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。【“工作时间前后”是指非工作时间内，具体讲是开工前或收工后的一段时间，譬如上班时间为9点到12点然后又14点到18点结束一天的工作，但是职工提前在8点30分到岗或者下班后做完收尾工作时间到18点半等等，均可以认定为“工作时间前后”，但是有一点则特别重要，其目的必须是从事预

2023-04-29

448人看过

清算程序
破产程序中的破产清算程序以什么为目标

破产清算的程序包括对破产财产清算、评估、处理和分配。破产清算指的是宣部公司破产之后，由清算组来接管其公司，并清算其破产财产。清算组是依照有关法律的规定，由组织股东和相关机以关及相关专业人士进行组成。破产清算的一般程序包括企业自行申请破产或者是债权人申请企业破产；符合破产受理条件的，人民法院确定破产管理人；然后进行破产公告的发布。一、公司如何进入清算程序公司破产清算的程序是：1、成立清算组。人民法院应当在宣告企业破产之日起十五日内成立清算组，接管破产企业，清算组应当由股东、有关机关及专业人士组成；2、清算组接管破产公司。人民法院宣告企业破产后，破产企业由清算组接管，负责对破产企业的财产进行管理、清理、估价、处理、分配，代表破产企业参与民事活动，其行为对人民法院负责并汇报工作；3、破产财产分配。分配破产财产，由清算组提出分配方案，在债权人会上讨论通过，报人民法院批准后由清算组具体执行。二、清算

2023-03-08

172人看过
合同违约金
工程中途解除合同违约金标准是多少

工程中途解除合同违约金标准未统一规定，应当由双方协商认定，根据《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、《民法典》有关规定第五百八十六条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符

2023-03-30

78人看过