建筑工程工期索赔报告有哪些规定-法师兄

建筑工程工期索赔报告有哪些规定

来源：互联网时间： 2022-06-11 11:05:18 327 人看过

进行建筑工程工期索赔报应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告有哪些规定的法律依据

《民法典》第八百零七条？？

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零七条　发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

签证
建筑工程的签证与索赔有哪些策略？

其一：工期延误的签证。发包人提供原材料、设备、场地、图纸、技术资料，一方面会导致正常开工时间延期，开工后又会导致工期延误，甚至停工。一旦发包方不能够按合同约定的时间和条件履行上述义务，承包人一定要及时进行工期的签证，无论以后的工程是否复工，工期是否延期，签证所确认的顺延工期一定是可以在总工期中扣除的。如果因为上述事件导致承包人停工、窝工，这些签证也将成为承包人向发包人主张停工损失的有力证据。其二：工程量的签证。目前施工合同通常会采用承包人按专用条款约定每月向工程师提交已完工工程量的报告、工程师审核确认后作为发包方支付进度款的依据。工程师对工程量的确认，意味着对已完成工程量的价款的确认。工程量的及时签证，对工程价款的最终结算，是最直接的证据。当发生结算纠纷时，无论工程有无最终完工，发包方是否按合同的约定如期支付进度工程款，通常是承包人向发包人主张违约责任的重要依据。而工程在停工之前，已施工部

2023-06-03

89人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔管理的规定与实践

在处理索赔时应以合同为依据,确保有理有据,并收集相关资料确保其真实性可信度。在认定后应及时处理索赔,并注意分析索赔的时间以给适当的时间。同时应进行时效检查,分清责任并审核费用。加强主动控制可以减少工程索赔。在处理索赔时,应以合同为依据,确保有理有据。同时,必须收集相关资料,并且要注意资料的真实性以及可信度。在认定后,应及时处理索赔。在具体处理索赔的过程中,需要仔细分析索赔的时间。在需要给工期索赔时,应该在适当的时间提出;而在需要给费用索赔时,也应该在适当的时间提出。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任，严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。建筑工程索赔管理规范根据《建筑工程索赔管理规范》，建筑工程索赔管理应遵循公平、公正、合法的原则，确保索赔申请的及时、准确和全面。同时，应建立严格的审核、审批制度，明确各级审核人员的职责，确保审核工作的独立性和公正性。对于索

2023-11-13

258人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔涉及到的法律法规都有哪些呢

建筑工程索赔所涉及到的法律法规包括有：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任等。建筑工程索赔程序1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。3、工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。5、工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价

2023-07-31

371人看过
仲裁机构
建筑安装工程工期拖延怎么索赔

1、建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约

2023-02-27

376人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
业主
建筑工程合同常见的索赔证据有哪些

1.招标文件、合同文本及附件，其他各种签约(备忘录、修正案等)，业主认可的工程实施计划，各种工程图纸(包括图纸修改指令)，技术规范等;承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。2.来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令，各种认可信、通知，对承包商问题的答复信等。这里注意，商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。在合同实施过程中，承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。来信的信封也要封存，信封上的邮戳记载着发信和收信的准确日期，起证明作用。3.各种会议纪要。在标前会议和决标前的澄清会议上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要;在合同实施过程中，业主、工程师和各承包商定期会商，研究实际情况，作出决议或决定。它们可作为合同的补充。但会谈纪要须经各方

2023-06-12

378人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用包括哪些方面？

1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用

2023-04-16

93人看过
第三者
建筑工程一切险索赔是否有期限

一、建筑工程一切险索赔期限本保险在保单列明的建筑期限内自投保工程动工日或自被保险项目被卸至建筑工地时起生效，直至建筑工程完毕经验收时终止。但本保险的最晚终止期应不超过保单中所列明的终止日期。保险期限的扩展，必须事先获得本公司的书面同意。二、建筑工程一切险的赔偿处理（一）对保险财产遭受的损失，本公司可选择以支付赔款或以修复、重置受损项目的方式予以赔偿，但对彼保险财产在修复或重置过程中发生的任何变更、性能增加或改进所产生的额外费用，本公司不负责赔偿。（二）在发生本保险单物质损失项下的损失后，本公司按下列方式确定赔偿金额：可以修复的部分损失一一以将保险财产修复至其基本恢复受损前状态的费用扣除残值后的金额为准。但若修复费用等于或超过被保险财产损失前的价值时，则按下列第2项的规定处理；全部损失或推定全损一一以保险财产损失前的实际价值扣除残值后的金额为准，但本公司有权不接受保险人对受损财产的委付；发生

2023-03-17

94人看过

法律综合知识
建筑工程索赔成立的条件有哪些要求

一、建筑工程索赔成立的条件有哪些要求建筑工程索赔要具备的条件如下1．构成施工项目索赔条件的事件发生；2．与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；3．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；4．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。二、建筑工程索赔需要准备什么材料建筑工程索赔需要准备的材料主要包括以下几类：1．索赔申请书：详细说明索赔事项、索赔金额、索赔理由等。2．合同文件：包括施工合同、招投标文件、施工图纸等，以及与索赔有关的补充协议、会议纪要等文件。3．施工现场记录：包括施工日志、验收记录、来往信函等，这些记录可以作为索赔的重要依据。4．费用计算依据：包括人工费、材料费、机械费等，以及相关的发票、收据等证明材料。5．民事起诉状：如果需要提起诉讼的，原告需要撰写起诉状。6．其他相关证据：包括气象资料、工程检查验

2024-03-14

454人看过
法律综合知识
建筑工程索赔涉及哪些方面内容

一、建筑工程索赔涉及哪些方面内容工程索赔的内容有：人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息（一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率）、总部（企业）管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期，根据索赔工期确定索赔费用。二、建筑工程索赔的特点是什么1.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为。三、建筑工程索赔时效是怎么规定的1.业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失，承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔:（1）索赔事件发生后28天内，向业主方发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后28天内，向业主提出补偿经济损

2023-06-10

110人看过
法律综合知识
建筑工程审计报告的基本内容，建筑工程审计报告的流程有什么

建筑工程审计报告的基本内容包括审查决算资料的完整性，竣工财务决算报表和说明书的完整性，真实性审计，各项建设投资支出的真实性，合规性审计等。建筑工程审计报告的流程有在开启工程审计前，需要收集相关资料，以及填写施工单位提交审计资料的接收清单。要对相关审计资料进行登记，之后再对工程项目情况做审前调查等。一、建筑工程审计报告的基本内容建筑工程审计报告包括以下基本内容：1.审查决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料。2.竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。3.各项建设投资支出的真实性、合规性审计。4.建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。5.概算执行情况审计。6.交付使用资产真实性、完整性审计。7.结余资金及基建收入审计。8.尾工工程审计。二、建筑工程审计的流程有什么建筑工程审计的流程有：1.在开启工程审计前，需要收集相关资料；2.填写施工单位提交审计资料的接收清单；

2022-06-15

399人看过
法律综合知识
建筑工程中建设工期怎么规定

一、建筑工程中建设工期怎么规定建设工程工期的相关规定是：招标人和中标人要在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同中可协商确定工期和验收日期。二、建筑工程中承包人的义务有哪些根据相关规定，承包人应该履行下列主要义务：1．做好施工前的准备工作，按期开工、确保工程质量，施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的那个作业人员从事特殊工种作业。2．接受发包人的必要监督。3．承包人应当按照约定的期限完成工程建设。4．对建设的工程负瑕疵担保责任。三、哪些情况下建设工程合同是无效的以下情况下建设工程合同是无效的：1．承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；2．存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；3．建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；4．违反招标投标效力规定的；5．违反工程建设标准规定的；6．低于成本价中标的；7．未取得建设用地规划许可证、建设工

2023-07-15

77人看过

法律综合知识
建筑工程审计报告包括哪些内容，建筑工程审计费由哪个承担

建筑工程审计报告包括的内容有资料的完整性、说明书的完整性、真实性、执行情况审计、合规性审计等。建筑工程审计费由施工方支付的，并且按照一定的比例进行承担。一、建筑工程审计报告包括哪些内容建筑工程审计报告包括以下内容1．审查决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料。2．竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。3．各项建设投资支出的真实性、合规性审计。4．建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。5．概算执行情况审计。6．交付使用资产真实性、完整性审计。7．结余资金及基建收入审计。8．尾工工程审计。二、建筑工程审计费由哪个承担在双方合同没有约定的前提下，审计单位与业主一般是按结算造价的比例支付审计费用，这个系数根据项目不同系数也不同，可以是2％或3％。另外超出审核造价后5％部分按5％的建筑工程审计费由施工方支付。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑

2022-06-14

74人看过
工资
建筑工程窝工人工费怎么索赔

一、建筑工程窝工人工费怎么索赔民法典规定，如果因发包人原因造成工程窝工的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失，包括工人工资、设备承租费用等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含

2023-06-17

52人看过