商品房合同登记号的含义是什么？-法师兄

商品房合同登记号的含义是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-13 19:20:16 309 人看过

购房合同登记备案后会在合同上盖一个登记备案章，上面的号码即为合同登记备案号。购房者可登陆房地产市场信息网，查询合同备案情况，也可在向开发商征询经办合同登记备案房产局后，亲自前往该处了合同登记备案情况。

北京商品房预售合同新版

＜p＞甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售的《XXX＿＿＿＿》商品房事宜，订立本合同。＜／p＞

＜p＞第一条甲方通过土地使用权出让转让划拨方式取得区县XXX地块土地使用权，并依法进行了土地使用权登记取得房地产权证，证书号为：XXX＿＿＿＿，土地面积为：XXXXXX＿＿＿，土地用途为XXX＿＿＿＿＿。甲方经批准，在该地块上投资建造《XXXXXX＿＿＿》（暂定名现定名）商品房，主体寻址建筑结构为XXX＿＿＿结构；建筑物地上层数为XXX＿＿＿层，地下层数为XXX层。＜／p＞

＜p＞第二条乙方向甲方购买XXX路XXX《XXX＿＿＿》＿＿幢（号＿＿层＿＿室（以下简称该房屋），政府批准的规划用途为XXX。据甲方暂测该房屋建筑面积为XXX＿＿＿平方米，其中套内建筑面积为XXX＿＿＿平方米、公用分摊建筑面积为＿＿＿平方米。该房屋建筑层高为＿＿＿＿＿米。＜／p＞

＜p＞第三条乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价为人民币XXXXXX＿＿＿元。（大写）：XXXXXX＿＿＿。＜／p＞

＜p＞第四条乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测不一致的原因外，不再作变动。＜／p＞

＜p＞第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以＿＿＿＿市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：＜／p＞

＜p＞1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；＜／p＞

＜p＞2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过XXX＿＿＿％（包括＿＿＿＿＿％），不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过－＿＿＿＿％（包括－XXX％），乙方有权单方面解除本合同。乙方行使单方解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。＜／p＞

＜p＞第六条签订本合同时，该房屋建设工程建设到XXXXXX＿＿＿。乙方应当按本合同约定时间如期足额将房价款解入甲方的预售款监管帐户（预售款监管机构：XXXXXX＿＿＿、帐户名称：XXXXXX＿＿＿、帐号：XXXXXX＿＿＿）。预售款按政府规定监管使用。＜／p＞

＜p＞第七条乙方如未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之＿＿＿＿＿计算，违约金自本合同的应付款期限之＜／p＞

＜p＞第二天起算至实际付款之日止。逾期超过XXX天后，甲方有权选择下列第XXX＿种方案追究乙方责任：＜／p＞

＜p＞第八条签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计，确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起＿＿＿＿天内与乙方签订本合同变更协议。＜／p＞

＜p＞第九条甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方恢复，如不能恢复的，甲方应当向乙方支付总房价款的＿＿＿＿％违约金。＜／p＞

＜p＞第十条该房屋的交付必须符合下列第＿＿＿＿＿种方案所列条件：壹、办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证）；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金。贰、取得了《住宅交付使用许可证》；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业维修基金；甲方承诺在XXX＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证），如到时不能取得商品房房地产权证（大产证），乙方有权单方面解除本合同。＜／p＞

＜p＞第十一条甲方定于XXX＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。＜／p＞

＜p＞第十二条甲方如未在本合同＜／p＞

＜p＞第十一条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金自本合同＜／p＞

＜p＞第十一条约定的最后交付期限之＜／p＞

＜p＞第二天起算至实际交付之日止。逾期超过天，乙方有权选择下列第XXX＿种方案追究甲方责任：＜／p＞

＜p＞第十三条该房屋符合本合同＜／p＞

＜p＞第十条约定的交付条件后，甲方应在交付之日前＿＿＿＿＿天书面通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起XXX天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为XXXXXX＿＿＿。在验收交接时，甲方应出示符合本合同＜／p＞

＜p＞第十条约定的房屋交付条件的证明文件，因该房屋用途为XXX＿用房，甲方应向乙方提供《XXXXXX＿＿＿质量保证书》和《XXXXXX＿使用说明书》。同时，甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。＜／p＞

＜p＞第十四条在甲方办理了新建商品房房地产初始登记手续、取得了房地产权证（大产证）后＿＿＿＿日内，由甲、乙双方签署本合同规定的《房屋交接书》。《房屋交接书》作为办理该房屋过户手续的必备文件。＜／p＞

＜p＞第十五条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第＿＿＿＿日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。＜／p＞

＜p＞第十六条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担全部责任。＜／p＞

＜p＞第十七条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同约定的标准，乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价＿＿＿＿倍给予补偿。如主体结构不符合本合同约定的标准，乙方有权单方面解除本合同。双方商定对标准的认定产生争议时，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。＜／p＞

＜p＞第十八条该房屋交付后，乙方认为主体结构不合格的，可以委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方面解除本合同。＜／p＞

＜p＞第十九条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起XXX＿＿＿天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的＿＿％，在退还房款时一并支付给乙方。＜／p＞

＜p＞第二十条双方商定对该房屋其他工程质量问题有争议的，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。＜／p＞

＜p＞第二十一条自该房屋验收交接之日起，甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院发布的《建设工程质量管理条例》及《＿＿＿＿市房地产转让办法》规定在本合同中约定。＜／p＞

＜p＞第二十二条甲方已选聘XXXXXX＿＿＿物业公司对该房屋进行前期物业管理，并与其签订了《前期物业管理服务合同》。因该房屋规划用途为＿＿＿＿＿用房，甲乙双方已签订了《XXXXXX＿＿＿使用公约》。＜／p＞

＜p＞第二十三条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与XXXXXX＿＿＿签订的土地使用权出让转让合同中约定的权利、义务和责任转移给乙方。＜／p＞

＜p＞第二十四条本合同项下乙方享有的权益（房屋期权），乙方可以依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时，甲方应予协助。＜／p＞

＜p＞第二十五条本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其它任何联系，必须用书面形式，且采用挂号邮寄或直接送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以挂号邮寄的方式，在摧毁邮后（以寄出的邮戳为准）第＿＿＿＿日将被视为已送达另一方，＜／p＞

＜p＞第二十六条该房屋买卖过程中所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自承担。＜／p＞

＜p＞第二十七条本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部佞。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立变更协议进行约定。＜／p＞

＜p＞第二十八条甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利和义务清楚明自，并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定要求索赔。＜／p＞

＜p＞第二十九条本合同自双方签字XXXXXX＿＿＿公证处公证之日起生效。双方商定本合同生效之日起＿＿＿＿日内由甲方乙方双方负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。若责任方逾期不办理合同登记备案手续造成另一方损失的，应当承担赔偿责任。＜／p＞

＜p＞第三十条本合同登记备案后，如发生协议解除本合同的事实时，在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面文件到XXXXXX＿＿＿房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。甲方或乙方依据本合同有关条款的约定单方解除本合同的，甲方或乙方应凭单方面解除合同的书面通知的送达凭据单方面到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。＜／p＞

＜p＞第三十一条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列第XXX＿种方案解决（不选定的划除）：壹、向XXXXXX＿＿＿仲裁委员会申请仲裁；贰、依法向人民法院起诉。＜／p＞

＜p＞第三十二条本合同壹式XXX＿份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执XXX份，XXXXXXXXX＿＿、XXXXXX＿＿＿各执壹份。＜／p＞

＜p＞甲方：＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方：＜／p＞

＜p＞＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；年＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；月＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；日＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；年＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；月＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；日＜／p＞

《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

船舶
船舶的原登记国是什么含义

船舶登记国是指国际航行船舶，应向本国或他国政府登记取得国籍并在船尾旗杆上悬挂该登记国的国旗。船舶在登记国政府登记后，应遵守登记国政府的法令和条例，并受登记国的保护。国际航行船舶除了在本国登记，还可根据政治、军事和经济上的需要，选择在在他国登记。这里要注意一个国际惯例，如果某一船舶进入非船旗国港口，在主旗杆，上是要挂港口国的国旗，表示对其尊重。也就是说，船旗国为中国，尾旗杆上是中旗，进入美国港口，主旗杆是挂美国旗的。《中华人民共和国船舶登记条例》第十五条船舶所有人申请船舶国籍，除应当交验依照本条例取得的船舶所有权登记证书外，还应当按照船舶航区相应交验下列文件：（一）航行国际航线的船舶，船舶所有人应当根据船舶的种类交验法定的船舶检验机构签发的下列有效船舶技术证书：⒈国际吨位丈量证书；⒉国际船舶载重线证书；⒊货船构造安全证书；⒋货船设备安全证书；⒌乘客定额证书；⒍客船安全证书；⒎货船无线电报安全

2023-02-17

498人看过
法律综合知识
了解商品房买卖合同预售的含义

一、了解商品房买卖合同预售的含义商品房预售合同是指商品房预售方和预购方双方约定，预售方在约定时间内将建成的商品房所有权转移于预购方，预购方向预售方交付定金或部分房款并按期接受商品房的书面协议。二、如何合法缴纳商品房买卖税款1．契税。根据国家契税条例的规定，房屋买卖要向国家交纳契税，征收的标准是按房屋买卖成交价的3％～5％收取，全部由买方负担。2．印花税。对房屋买卖双方要缴纳印花税，印花税要贴在房屋买卖契约正本上，按照房屋买卖成交价的0。3‰交纳。3．增值税。在中华人民共和国境内，转让土地使用权、销售不动产的单位和个人，为增值税的纳税义务人，应纳税额为转让土地使用权、销售不动产及其他附着物营业额的5％。4．城市维护建设税。缴纳增值税、增值税的单位和个人，是城市维护建设税的纳税义务人。它以纳税人实际缴纳的增值税、增值税额为计税依据。纳税人所在地在市区的，税率为增值税税额的7％；纳税人所在地在县

2023-09-25

398人看过
预告登记
房产预告登记管理办法的含义是什么

房产预告登记是指不动产物权变动所需要的条件尚未成就时，为限制债务人处分该不动产由请求权人向登记机关申请进行的预先登记。预告登记将债权通过登记的方式记载下来并予以公示转化为准物权，具有排他性的法律效力。一、房屋预告登记的作用是什么房屋预告登记有下列作用：1.权利保全效力。通过预告登记，使该债权以登记的方式记录下来并予以公示，使那些与预告登记的请求权内容相同的任何不动产处分，皆为无效，实际上是保障请求权得以实现并发生所期待的物权效果。2.顺位保全效力。指实际发生预告登记的请求权所指向的物权变动时，依预告登记的顺位记入登记。3.破产保护效力。预告登记的请求权不但可以对抗不动产物权人，从而保障请求权人取得不动产物权，而且可以在不动产物权人陷入破产时，排斥其他债权人，从而实现请求权人指定的效果。二、房产预告登记有什么用处？房产预告登记的作用为可以避免卖方将房产再次出售给第三人。通过预告登记制度，购房

2023-03-19

298人看过
法律综合知识
车辆登记注册地的含义是什么？

驾驶证是一种许可证明,具有居住地、核发地、牌子发证地和登记地等不同的含义。在补办和换证时,需要前往相应的地点进行申请。驾驶证全称为机动车驾驶证,是机动车辆驾驶人员所需申领的证照,可用于道路上驾驶车辆。驾驶证的登记地指登记住址,核发地指发证地的车管所。1.居住地代表身份证地址，核发地代表证件，牌子发证地代表执照签发地，登记地代表牌照档案存放地。2、补办的话是需要到驾驶证核发地的车管所申请的。换证的话居住地可以换证。如果因为违法行为需要学习科目一，那可以在核发地也可以在违法行为发生地的交通管理部门接受学习，考试。驾驶证核发地是指发证地的车管所。驾驶证登记地指登记住址。驾驶证全称为机动车驾驶证，又作“驾照”，依照法律机动车辆驾驶人员所需申领的证照。驾驶机动车需要一定的驾驶技能，缺少这种技能的如果随意驾驶机动车，就有可能发生交通事故，一般人无证不能上路行驶。但对于已具备安全驾驶技术的人他们在道路上

2024-03-15

231人看过

房地产开发
商品房保修期的含义？

商品房保修期和范围：商品房装修工程、电气管道、给排水管道、设备安装保修期为2年；供热供冷系统保修期为2个供热期和供冷期；屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙防渗漏保修期为5年；房屋主体结构终身保修。商品房保修期规定不一样时如何计算？建设部颁发的《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》第五条规定：《住宅质量保证书》应当包括以下内容：1、工程质量监督部门核验的质量等级；2、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修；3、正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期；1）屋面防水3年；2）墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年；3）墙面、顶棚抹灰层脱落1年；4）地面空鼓开裂、大面积起砂1年；5）门窗翘裂、五金件损坏1年；6）管道堵塞2个月；7）供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期；8）卫生洁具1年；9）灯具、电器开关6个月；其他部位、部件的保修期限，由房地产开发

2023-08-05

330人看过
侵权行为
不动产更正登记的含义以及登记部门是什么

更正登记是指权利人、利害关系人认为房屋登记簿记载的事项有错误的，可以提交下列材料，申请更正登记：(一)登记申请书；(二)申请人的身份证明；(三)证明房屋登记簿记载错误的材料。利害关系人申请更正登记的，还应当提供权利人同意更正的证明材料。房屋登记簿记载确有错误的，应当予以更正；需要更正房屋权属证书内容的，应当书面通知权利人换领房屋权属证书；房屋登记簿记载无误的，应当不予更正，并书面通知申请人。不动产更正登记由国土资源主管部门负责指导和监督的。登记部门：不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。不动产登记的法律责任1、登记机关法律责任概述。登记机关的法律责任，是指登记机关因登记错误给当事人造成损失而依法应当承担的民事赔偿责任。2、登记机关赔偿责任的归责原则。侵权行为的归责原则，就是指归责的一般规则，是据以确定行为人承担民事责任的根据和标准，也是贯穿于侵权行为法之中，对各个侵权行为规则起着统帅作

2023-05-05

207人看过
商品房买卖合同
商品房买卖合同产权登记的办理

1、现售商品房的，自本合同签定之日起30日内，甲乙双方应向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。2、预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。3、甲、乙双方应相互配合办理本商品房产权登记。由乙方委托甲方办理的，乙方应在签定本合同日内，将办理本商品房产权登记需由乙方提供的资料提供给甲方。4、如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理(不作累加)：(1)逾期在日(含)之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料

2023-06-25

58人看过
预告登记
商品房买卖预告登记与商品房买卖合同备案登记有何区别

二者的法律效力不同商品房预售合同备案登记制度是一种行政管理制度，而预告登记是不动产登记制度，二者的法律效力完全不同。《民法典》第二百二十一条规定，当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。依此规定，经预告登记的不动产买卖合同买受人的债权已经添附了预期物权，债权人可以享有产权已过户后的部分权利，包括可以对抗前手抵押权人行使抵押权，司法机关也不能将已预告登记的不动产当作出卖方的财产施以强制执行;而经过登记备案的商品房预售合同仅表明该买卖行为已纳入行政监管，在没有其他法定事由的情况下，该合同的效力优于出卖人一房多卖的时间顺序在后的同一标的物预售合同，在产权过户登记前商品房预售

2023-04-17

464人看过

仲裁委员会
商品房购买合同编号在合同的什么地方

一、商品房购买合同编号在合同的什么地方商品房购买合同编号在合同的扉页上，商品房签约成功同时生成合同自编号，并自动与房地产主管部门网络联机备案生成合同备案号。合同备案号是网上查询的必要条件。可以持个人身份证明到房管局进行现场查询，在房管局交易办事窗口提供合同及身份证即可查询合同信息是否有效以及是否已经备案；还可以登陆房管局网站进行远程查询。二、商品房买卖合同签订要注意什么商品房买卖合同签订要注意如下事项：1.买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在的市场风险和交易风险。2.双方当事人在履行合同中发生争议的，可通过消费者协会、房地产行业协会等相关机构调解，也可以选择向有管辖权的人民法院起诉，或选择向仲裁委员会申请仲裁。三、商品房合同可以解除吗商品房合同可以解除，其解除需要具备如下情形：1.商品房买卖合同订立后，出卖

2023-06-08

199人看过
民事代理
商品房包销行为有什么含义

(1)商品房包销是一种特殊的承包销售商品房的行为。“包销是指一个企业根据一定条件收另一企业的全部或部分产品，是对外贸易经营方式之一。出口商将一种或一类商品在一定时期内对一定地区的出口，交给外国商人承包销售的一种经营方式。这种包销方式被引入证券发行市场后产生了证券包销，即由证券承销商认购发行公司的全部证券或部分证券，然后再向社会推销，承销商获取包销中的差价利益，同时承担推销不出去的风险。商品房包销实际上将上述经营方式移植于房地产市场之中。由于不动产的销售有其主体条件限制，因此它是一种特殊的承包销售，其特殊性就在于开发商有权预售或出售所建的商品房，包销商必须以开发商的名义或同时以自己作为包销商的名义进行包销行为。(2)在包销期限内，包销商根据包销合同对商品房享有销售权、卖价权和获取包销基价与实销价之间差价的权利。即在包销期限内，开发商将自己一定数量的商品房的预售权或出售权转让包销商专营，取得一

2023-03-20

352人看过
侵权责任
美术作品登记定义是什么？

一、美术作品登记定义是什么?美术作品著作权侵权案件大致分为两类，第一类侵权案件可较直接的通过对证据的认定加以解决，在本文主要针对第二类侵权案件，即典型的需要对双方的作品进行对比来认定被控侵权人是否有剽窃行为的美术作品著作权侵权案件进行论述。对于此种美术作品著作权侵权认定的步骤和方法，笔者认为，我们应以拿来主义的观点，吸取任何值得借鉴的思路和方法，这也正是许多学者研究美国版权保护制度的原因。但在研究和借鉴国外版权保护制度的同时，也要注意要符合中国的国情和社会价值观。以此原则，笔者吸收理解相关的各种方法和理论，结合自己在司法审判实践中遇到的问题及得到的经验，提出自己解决美术作品著作权侵权认定的方法。确定美术作品著作权人的权利有效存在;确定美术作品著作权人著作权的保护范围，其中包括对思想与表达、独创性、整体与部分等问题的认定;确定被控侵权人的行为，包括对权利人作品的接触、剽窃的认定、合理使用等问

2023-04-29

57人看过
法律综合知识
注销登记的含义最新的规定是什么

注销登记是指登记主管机关依法对歇业，被撤销，宣告破产或者因其他原因终止营业的企业，取销企业法人资格或经营权的执法行为。经登记主管机关核准后，收缴《企业法人营业执照》及副本，收缴公章，撤销其注册号。《公司法》第一百八十八条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

2024-05-03

495人看过

法律综合知识
商品房买卖合同预售登记需要注意什么

下文将列举若干商品房预售过程中需要特别注意的关键环节：首先，在签署预售合同之前，务必要对预售方的相关资质以及所预售的房地产项目的具体情况有一个深入而详细的了解，并在此基础之上尽可能地规划出最为恰当的交易对象。购房者在决定购买某一房产之际，务必先行对开发商的背景及其开发的楼盘进行详尽的调查与核实，这一点至关重要。鉴于我国的法律法规对开发商进行预售有着严格的要求，必须持有由政府颁发的《商品房预售许可证》方可实施，因此建议广大购房者在购房过程中务必审慎审查开发商所持有的《商品房预售许可证》，切勿因贪图价格优惠而选择无资质的开发商，以免遭受不必要的损失。其次，在合同签署阶段，购房者应当对合同的各项条款进行全面且细致的审查，同时也要积极维护自身的合法权益。尽可能地明确每一项责任义务，如有必要，可寻求专业律师的协助。对于尚未约定或者约定不明晰的部分，建议签订补充协议加以明确。具体操作方式如下：1．建议

2024-04-27

435人看过
房产合同纠纷
如何获取房产合同的登记号？

不动产证书号是指该不动产在政府的备案登记号，是唯一的。而不动产证明号是指针对该不动产开具的证明的一个索引号，针对的是这份证明。房产证和不动产权证的区别主要体现在以下5个方面：1．证件名称不同房产证名字为《房屋所有权证》不动产权证书名字为《不动产权证书》。在不动产权证书里面还有一个二维码，市民通过手机扫描后即可了解相关信息，同时还有防伪功能。2．监制机关不同房产证监制单位为住房和城乡建设部，国务院机构改革前，为建设部而新的不动产权证书，监制单位是国土资源部。3．权证编号不同房产证包括两个编号，分别是建房注册号和房屋所有权证号不动产权证书也包括两个编号，分别是证书编号和不动产权编号。4．颁证词不同房产证颁证词：根据《城市房地产管理法》，为保护房屋所有权人的合法权益，对所有权人申请登记的本证所列房产，经审核属实，特发此证。不动产权证颁证词：根据相关的法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产

2023-07-02

239人看过