定作人提供的材料不符合约定怎么办-法师兄

定作人提供的材料不符合约定怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-25 14:30:20 188 人看过

定作人提供的材料不符合事先的约定，极有可能导致加工制作的产品不符合要求。承揽人应当及时检验原材料。一旦发现原材料不符合约定时，应当立即通知定作人更换、补齐或者采取补救措施，如因为定作人提供的材料不符合约定造成损失还可以要求赔偿损失。

定作人提供的原材料不符合规定的责任

按照合同规定，由定作人提供原材料、技术资料等或完成某些辅助和准备工作，定作人应按时按量完成，这是承揽人顺利履行合同的前提和保证。如果承揽人在合同规定的日期内未接到定作人的原材料或接到的原材料质量不合格、数量不足，不能按原计划开工，或开工后又被迫停工待料，那么，承揽人有权解除合同，定作人应支付违约金。如果违约金小于承揽人的实际损失时，还应支付赔偿金，以补偿不足部分；承揽人不要求解除合同的，应根据情况，将交付定作物的日期推迟，定作人还应偿付承揽人停工待料的损失。

《中华人民共和国民法典》第七百七十六条

承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

刑事责任能力
被告不提供司法鉴定材料

一、被告不提供司法鉴定材料根据证据规定，你有异议可以向法庭申请重新鉴定，法庭应当准许，如果对方拒不提供相关鉴定材料，应承担举证不能的后果，也就是说法院不会认定他的鉴定结论。二、司法鉴定需要哪些材料1、申请表；2、身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料；3、应当提交的其他材料。三、司法鉴定的管理制度2005年2月全国人民代表大会常务委员会通过的《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》规定，国家对从事下列司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度：（一）法医类鉴定；（二）物证类鉴定；（三）声像资料鉴定；（四）根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。法律对前款规定事项的鉴定人和鉴定机构的管理另有规定的，从其规定

2023-06-06

310人看过
留置
留置不符合约定的动产怎么办

第一，法律规定不得留置的，依照其规定。如果法律基于公序良俗等原因明确规定某些情形下不得留置或者某些财产不得留置，则须依照该法律规定，不得成立留置权。《民法典》第四百四十七条【留置权的定义】债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。前款规定的债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。第二，当事人约定不得留置的，按照约定。对于当事人已经明确约定不得留置的动产，都不能成立留置权。比如，承揽合同当事人事先在合同中约定排除留置权，则在定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款时，承揽人也不得留置完成的工作成果，而应当依债权本身的效力提起追索价款及违约金的诉讼。留置权属于法定担保物权，法律之所以允许当事人通过约定加以排除，主要是由于留置权的目的是基于公平原则，为了保护债权人的利益，担保债权的实现，并未涉及公共利益或者其他第三人的利益，如果债权人基于意思自治而自

2023-06-15

325人看过
工伤认定材料
员工无法提供工伤认定材料怎么办

无法提供工伤认定材料的无法进行工伤认定。《工伤认定办法》第八条社会保险行政部门收到工伤认定申请后，应当在15日内对申请人提交的材料进行审核，材料完整的，作出受理或者不予受理的决定；材料不完整的，应当以书面形式一次性告知申请人需要补正的全部材料。社会保险行政部门收到申请人提交的全部补正材料后，应当在15日内作出受理或者不予受理的决定。社会保险行政部门决定受理的，应当出具《工伤认定申请受理决定书》；决定不予受理的，应当出具《工伤认定申请不予受理决定书》。第九条社会保险行政部门受理工伤认定申请后，可以根据需要对申请人提供的证据进行调查核实。一、工伤认定所需材料1、《工伤认定申请表》；2、居民身份证；3、医疗诊断证明/职业病诊断证明书；4、劳动关系证明5、用人单位依法成立的登记证书或登记查询通知单；6、死亡证明(职工死亡)；7、公安部门证明/其它相关证明(工作时间/场所，因工作职暴力伤害等意外伤害

2023-03-24

174人看过
职业病
公司不提供材料怎么做职业病鉴定

如果公司不提供材料做职业病鉴定，可以由个人直接提出申请，一般程序是去当地人力资源和社会保障局工伤科提出申请，个人申请书一份，劳动合同、以及相关的医学证明。这个过程当中，容易出现个人有些材料无法提供的情况，比如个人提供不了劳动合同，无法证明个人与单位存在劳动关系，这种情况下就需要进行劳动关系认定，也就是通过当地劳动人事争议仲裁来认定劳动关系，认定完以后认定职业病的程序再启动，直到走完认定、鉴定程序，最后才涉及待遇问题。一、职业病的赔偿《工伤保险条例》第二十九条规定：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院劳动保障行政

2023-02-22

145人看过

工程承包
发包人未按约定提供原材料等，应担何责

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-04

144人看过
留置权
民法典的定作人提供材料时双方当事人的义务是什么

一、民法典的定作人提供材料时双方当事人的义务是什么《中华人民共和国民法典》第七百七十五条定作人提供材料的，应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。二、民法典关于承揽合同的报酬规定是什么《中华人民共和国民法典》第七百八十二条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。第七百八十三条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。

2023-06-19

222人看过
法律综合知识
怎样提供工伤鉴定的相关材料

一、怎样提供工伤鉴定的相关材料如下提供工伤鉴定的相关材料：1．《工伤认定决定书》原件和复印件；2．有效的诊断证明、按照医疗机构病历管理有关规定复印或者复制的检查、检验报告等完整病历材料；3．工伤职工的居民身份证或者社会保障卡等其他有效身份证明原件和复印件；4．劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。二、工伤鉴定拿到结果要多久工伤鉴定一般需要六十天出结果。我国相关法律规定，劳动能力鉴定委员会应该从收到劳动能力鉴定申请之日开始起60天之内做出劳动能力鉴定结论，但是情况复杂的，可以延长三十天。《工伤保险条例》第二十条社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在15日内作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的

2024-01-06

168人看过
承诺
物业公司以入住率不符合约定而不予供暖怎么办

直接的供暖人是热力公司，物业公司只负责代收供暖费及日常的协助供暖管理。决定是否供暖的是热力公司，而热力公司的供暖对象一般不是一个小区，因此一般不会受单个小区业主人住率的影响。如果是利用小区自身配套的供暖设备供暖，那么业主也有权通过业主大会决议的形式要求供暖。没有物业资质可以开物业公司吗1、申请相应等级的资质审批表一式两份；2、企业营业执照复印件一份；3、企业章程复印件一份（首次申请提供）；4、物业企业资质证书正、副本原件（首次申请不提供）；5、验资证明材料（工商注册时提供的注资发票）复印件一份（首次申请提供）；6、企业法人代表的身份证复印件一份（首次申请提供）；7、企业负责人、项目负责人（部门负责人）和管理人员的物业职业资格证书复印件，每人一份；8、企业负责人、项目负责人（部门负责人）和管理人员的身份证复印件和劳动合同复印件，每人一份；9、专业技术人员的职称证书复印件，每人一份；10、专业

2023-07-23

370人看过

主债
合同约定与实际操作不符

房屋买卖合同签署后,网签合同经过公示。根据我国法律和司法实践,合同效力以网签合同为准,公示的合同则具有更高的法律效力。但如果三方房屋买卖合同上明确约定,该合同若与网签合同不一致时,以该合同为准,则双方最终需要按三方房屋买卖合同来履行。通常,房屋买卖合同的签署在后,而网签合同则是经过公示的。根据我国现有法律和司法实践,合同效力以网签合同为准,公示的合同则具有更高的法律效力。因此,当两份合同存在差异时,在没有特别约定的情况下,应以网签合同为准。但如果三方房屋买卖合同上明确约定，该合同若与网签合同不一致时，以该合同为准，则双方最终需要按三方房屋买卖合同来履行。网签合同与实际合同约定不一致的处理方法根据我国《民法典》和相关法律法规的规定，网签合同与实际合同约定不一致时，应该如何处理？首先，双方应友好协商解决。如果协商不成，则可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

2023-09-13

403人看过
仲裁机构
当事人履行合同义务不符合约定怎么办

一、当事人履行合同义务不符合约定怎么办当事人履行合同义务不符合约定的，可以追究当事人的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同不履行法律规定《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。三、履行合同义务不符合

2023-05-06

198人看过
不可抗力
房屋交付合同不符合约定怎么办？

交付的房屋不符合合同约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。一、违约责任怎么写，扣划多少违约金当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。二、属于逾期交房的情况一般只要未按照合同约定的期限交房，且由开发商自身原因导致的，都属于逾期交房。具体情况，以实践情形为准。《商品房销售管理办法》第三十条规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合使用条件的商品房按期交付买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需

2023-02-23

76人看过
债权人
合作社注销的流程及需提供的材料

合作社注销的流程：首先向登记机关提出注销申请，然后进行债权债务清算，注销税务，社保、统计等单位账号；第三步是准备相关注销登记材料，并在规定时间内前往登记机关办理注销手续，最后当合作社清算完结，法人资格消灭，合作社依法被注销。需要的文件是成员大会、成员代表大会或者人民法院确认的清算报告；营业执照等。一、最新规定公司如何注销公司办理公司注销程序之前一定要依法进行公司清算，然后去工商局进行注销登记。在清算进行完以后，才能进行注销。公司注销过程需要分别去以下7个部门或机构办理相应账户注销：1、社保局：核查是否有未缴清社保费用，然后注销公司社保账号。2、税务局：核查是否有未缴清税款或费用，然后注销公司的国、地税。3、报纸媒体：公司需自行登报公示，宣告公司即将注销。4、工商局：办理公司注销备案，注销营业执照。5、开户行：注销公司开户许可证和银行基本户等其他账户。6、质监局：到质监局注销公司的许可证例如

2023-04-03

288人看过

合同公证
办理合同公证当事人需提供的材料

1、当事人身份证明。如法人营业执照，法定代表人身份证明、护照、(港澳台侨胞)回乡证等，港澳办、台办或侨办出具的身份证明。2、委托书及代理人身份证明。3、房地产权证(或国有土地使用证，期房)4、内(外)销商品房预售许可证(期房)5、建设工程规划许可证(期房)6、房地产权证或房屋所有权证和国有土地使用证(现房)7、内(外)销商品预(出)售合同(商品房首次交易)或房屋买卖合同(二手房交易)8、国家机关、团体、国有企业应提供上级主管部门批准购房的书面证明，事业单位需提供上级主管部门同意购房的书面证明，集体企业应提供职工代表大会同意购房的决议，有限责任公司和股份有限公司应提供董事会同意购房的决议。9、付款赁证(如已付款)10、前手购房合同、契税凭证(二手房)11、其他应提供的材料公证程序——申请与受理、合同当事人向公证机关提出办理公证申请，填写公证申请书，提供有关材料。公证机关要据当事人的申请作出是

2023-05-05

237人看过
法人
法人上诉提供的材料

1、上诉状。上诉状按对方当事人的人数提交副本外另加六份，如被上诉人及原审其他当事人为一人的提供七份，两人的，上诉状共提供八份，以此类推。法人上诉应写明法人的全称，住所地，组织机构代码，法定代表人姓名及身份证号码，联系方式。2、证明上诉人主体资格的材料。上诉人是法人的应提供：法人营业执照复印件一份；组织机构代码复印件一份；法定代表人或负责人身份证明书一份；法定代表人或负责人身份证复印件一份；授权委托书一份；受委托人身份证复印件一份（以上须加盖公章）。受托人为律师的须另出具律师执业证复印件一份、律所公函一份。3、生效法律文书副本。即判决书、裁定书或其他法律所赋予的文书副印件一份。一、法人的民事权利能力什么时候产生法人的民事权利能力以成立为始期，消灭为终期。在我国，企业法人和社会团体法人，成立之时是法人营业执照或法人登记证所注的日期；机关法人和事业单位法人的成立之时，是主管机关批准法人设立之日。

2023-03-25

142人看过