工程延期有哪些审批程序
来源:互联网 时间: 2023-06-18 14:24:14 250 人看过

1、工程延期与工程延误的区别

工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

2、工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的

C、离检查及不利的外界条件等;

D、异常恶劣的气候条件;

E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

F、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

C、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

D、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

F、临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

G、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

H、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

I、如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

J、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

3、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

(4)监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月30日 19:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 集体土地征收,审批程序有哪些?
    按照土地管理法的规定,我国征地批准机关为国务院和省级人民政府。下列情形中由国务院批准征收:(一)征收基本农田的或者征收的土地中含有基本农田的。(二)基本农田以外的耕地超过三十五公顷的。基本农田以外的耕地即一般耕地。(三)其他类型的土地超过七十公顷的。即征收土地若超过七十公顷无论是什么类型都必须由国务院来批准征收,包括了耕地之外的所有土地,同时也包括征用耕地35公顷以下其他土地70公顷以下,两项之和超过70公顷的。(四)省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地,涉及农用地的。按照土地管理法的规定,省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地,涉及农用地涉及农用地转用的,农用地转用应当有国务院批准,而土地管理法第四十五条规定经国务院批准农用地转用的,同时办理征地审批手续,不再另行办理
    2023-08-05
    472人看过
  • 审批工程延期的责任单位是谁?
    工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件。工程延期的审批程序是怎样的?工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,两者是不同的概念。工程延期,承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则:监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时
    2023-07-11
    292人看过
  • 延期缴纳税款的审批程序是怎样的
    纳税人按税法规定延期缴纳税款的行为。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条的规定:纳税人、扣缴义务人按照法律、行政法规的规定或者税务机关依照法律、行政法规确定的期限,缴纳或者解缴税款,纳税人因有特殊困难,如遇到灾害,事故,国家政策变化等,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但最长不超过三个月。纳税人未按照上述规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照上述规定解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收未缴税款千分之二的滞纳金。延期缴纳税款的审批程序是,先由纳税人提出书面申请,填写《延期缴纳税款申请审核表》,内容包括延期缴纳的税种,延期缴纳的税额,税款所属时间申请延期缴纳的期限,延期纳缴税款的理由等,一式三份,经县以上税务机关批准后,一份交纳税人,一份交基层征收单位,一份由税务局(分局)留存,但重点企业,税源大户,须经地(市)或省级以上税务机
    2023-05-04
    153人看过
  • 设立出口加工区审批标准和程序有哪些
    一、设立出口加工区的审批标准(一)出口加工区原则上设在经国务院批准的国家级开发区内,同一开发区内只能设立1个出口加工区。(二)出口加工区要坚持以出口为导向,申请设立出口加工区的国家级开发区。加工贸易年进出口总值一般应达到1亿美元以上。(三)加工贸易年进出口总值低于10亿美元的省(自治区、直辖市),原则上只设立1个出口加工区。(四)加工贸易年进出口总位超过10亿美元的省(自治区、直辖市),虽已设有出口加工区,根据加工贸易发展的需要,可经批准增设出口加工区。(五)东部各省(直辖市)的出口加工区封关运作后加工贸易年进出口总值达到或超过5000万美元的;中部各省出口加工区封关运作后加工贸易年进出口总值达到或超过2000万美元的;西部各省(自治区、直辖市)出口加工区封关运作后加工贸易年进出口总值达到或超过1000万美元的,方可申请在该省(自治医、直辖市)增设出口加工区或扩大原有出口加工区的面积。(六
    2023-06-18
    117人看过
  • 江华县土地划拨审批有哪些程序
    1。处理程序:(1)受理申请人提交的行政许可申请,并按照下列条件处理:①依法不需要取得行政许可的,立即通知申请人不予受理;②申请不属于行政机关依法授权范围的,应当立即作出驳回决定,并通知申请人向有关行政机关提出申请。③申请材料有错误可以当场更正的,允许申请人当场更正;④申请材料不完整或者不符合法定形式的,申请人应当当场或者在2日内将需要补正的内容告知申请人。逾期不告知的,自收到申请材料之日起受理;⑤申请事项属于行政机关职权范围,申请材料齐全、符合法定形式的,或者申请人按照行政机关的要求提交全部补充申请材料的,应当受理行政许可申请。⑥受理或者不予受理行政许可申请的,应当出具加盖行政机关专用章和日期的书面证明;(二)复核①复核申请人提交的许可条件和材料的合法性、真实性,经复核无误的,不予受理需要补正的材料,岗位人员应在2个工作日内通知申请人需要补正一次;②对符合条件的材料提出初审意见,报局领导
    2023-05-02
    201人看过
  • 天津延长房屋拆迁审批程序
    (1)法律依据《城市房屋拆迁管理条例》第一条、第九条、第三十六条;《天津市城市房屋拆迁管理条例》第二条、第十条、第四十九条;为规范房屋拆迁延期审批工作,提高行政效率,根据《天津市房屋拆迁管理条例》,制定本办法。在本县行政区域内的国有土地上进行房屋拆迁,拆迁人未在《房屋拆迁许可证》规定的拆迁期限内完成拆迁,需要延长拆迁期限的,应当:,拆迁期限届满前15日内,向被拆迁房屋所在地县房屋拆迁管理办公室提交《房屋拆迁许可证》(以下简称《县房屋拆迁许可证》),由拆迁办公室申请延期房屋拆迁期限,填写《天津市房屋拆迁期限延长申请表》。延长房屋拆迁期限的申请超过规定期限的,县拆迁办不予受理。对申请不服的,应当出具《拒绝受理房屋拆迁延期申请通知书》,并加盖机关专用章。申请人在规定期限内提出房屋拆迁延期申请的,县拆迁办应当当场受理,向申请人出具《房屋拆迁延期申请受理通知书》,并加盖申请人专用章受理机关;申请材料
    2023-05-02
    362人看过
  • 延长羁押期限的审批手续和程序规定
    延长羁押期限的审批手续和程序规定有哪些?侦查羁押期限,是指犯罪嫌疑人在侦查中被逮捕以后到侦查终结的期限。根据刑事诉讼法和公安机关《办理刑事案件程序规定》,侦查中的羁押期限可以分为一般羁押期限、特殊羁押期限和重新计算的羁押期限三种。一般期限《刑事诉讼法》第154条规定:对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的,拘留的期限不包括在侦查羁押期限之内。一般情况下,侦查机关应当在法律规定的侦查羁押期限内侦查终结案件。特殊期限特殊羁押期限,意指侦查羁押期限的延长,但必须符合法定条件并履行相应的审批手续和程序。主要情况有:1.根据《刑事诉讼法》第154条的规定,案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2.根据《刑事诉讼法》第155条的规定,因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表
    2023-05-06
    460人看过
  • 农村房屋拆迁的审批程序有哪些
    农村房屋拆迁的审批程序有哪些被征用土地所在地的市、县人民政府应当在收到征用土地方案批准文件之日起10个工作日内进行征用土地公告,该市、县人民政府土地行政主管部门负责具体实施。意思也就是,我们当地的市县人民政府收到了国务院或者省人民政府作出的征地批文起10个工作日内要在我们当地的村委会或者是村小组进行张贴公告,该市、县人民政府土地行政主管部门负责具体实施,要让各位被征地拆迁人明白知道,我们这次这次征地是经过国务院或者省政府批准的。这个征地批文要为大家张贴在村里。但是在实践中,有的老百姓去国土局,问我们的土地要被征收了,有没有征地批文,但是国土部门往往以国家秘密为由拒绝被征地拆迁人,说被征地拆迁人没有权利去看。这样的答复都是严重侵犯各位被征地拆迁人的合法权益的。征用土地公告应当包括下列内容,这些内容都缺一不可。一、征地批准机关、(是国务院还是省级人民政府批准的)批准文号、批准时间和批准用途;二
    2023-02-20
    168人看过
  • 集体土地征收都有哪些审批程序
    第一步:征地告知。在征地报批前,市、县(市)国土资源部门就当将拟征土地的用途、位置、补偿标准、安置途径等以《征地告知书》的形式告知被征地的农村集体经济组织和农户。同时告知被征地农村集体经济组织和农户,对拟征土地的补偿标准和安置途径有申请听证的权利。《征地告知书》应当在拟征土地所在地的村、组内张贴。征地按规定告知后,应当填写《征地告知书送达证明》。征地告知后,农村集体经济组织和农户在拟征土地上抢栽、抢种的青苗,抢建或突击装修的地上附着物,征地时不予补偿。第二步:征地调查确认。在征地告知后,市、县(市)国土资源部门应当及时调查核实拟征土地的权属、地类、面积以及地上附着物权属、种类和数量等,据实填写《征地调查结果确认表》,被征地的农村集体经济组织、农户以及地上附着物产权人应对调查结果予以确认。《征地调查结果确认表》作为制定征地补偿安置方案的依据,不作为被征地的集体经济组织、农户或地上附着物产权人
    2023-04-27
    291人看过
  • 模板工程施工方案审批程序和流程
    模板工程施工方案的审批手续具体如下:1、施工单位审核及审批。群体工程、单位(体)工程施工组织设计必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人审批。牵涉到质量、安全的专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案必须由项目经理审核,总承包单位技术负责人或其授权人审批。以上级单位名义承接的工程其施工组织设计及专项施工技术方案和危险性较大分部分项工程安全专项施工方案应由上级单位技术负责人或其授权人审批;2、施工技术方案的补充及变更。施工过程中专项施工技术方案出现重大变更,施工单位须重新编制专项施工技术方案或编制补充方案报监理工程师审核、审批。危险性较大的分部分项工程出现重大变更,施工单位须重新编制危险性较大分部分项工程安全专项施工方案或补充方案,并重新组织专家论证,并将专家论证通过的专项方案报送监理工程师审核、审批。严格的审批手续与有效的审批程序有什么区别呢?一:词语性质不同:审批是一个名
    2023-08-06
    363人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  • 特殊工时制审批程序
    一、行政许可事项:企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批二、行政许可依据:1、《劳动法》第三十九条:企业因生产特点不能实行本法第三十六、三十八条规定的,经劳动行政部门批准,可以实行其他工作和休息办法。2、劳动部《关于企业实行不定时工作制和综合计算工作制的审批办法》第七条:中央直属企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的,经国务院行业主管部门审核,报国务院劳动行政部门批准。地方企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制等其他工作和休息办法的审批办法,由各省、自治区、直辖市人民政府劳动行政部门制定,报国务院劳动行政部门备案。三、行政许可条件:1、申办材料齐全、真实、规范、有效;2、具有独立的法人资格或得到法人单位的授权;3、有明确具体的审批依据;4、有完备的企业规章制度。四、行政许可程序:1、申请:申办单位填写《统一受理行政许可登记表》,并按《提交材料目录》提交申办材
    2023-04-22
    112人看过
  • 一审程序和二审程序有哪些不一样
    1、引起审理程序发生的原因不同。第二审程序基于当事人行使上诉权而发生,而第一审程序是基于原告行使起诉权而发生。2、引起审理程序发生的诉讼主体不同。一审中的原、被告地位是固定的,有资格限制,提起诉讼并引起第一审程序的原告,即是行政对方的公民、法人或者其他组织;而二审中当事人的诉讼地位并不固定,没有资格限制,原审中的原告、被告、第三人,既可以充当上诉人、也可以充当被上诉人。3、审查对象和范围不同。一审法院审查的对象是被告作出的具体行政行为是否合法,仅对所争议的具体行政行为合法性和相关的行政法律关系进行审查;而二审法院审查的范围除此以外,其直接审查对象还包括一审裁判是否正确,即二审程序中的审查是对具体行政行为和一审裁判的双重性审查。4、审理方式不同。一审法院审理行政案件,一律实行开庭审理,包括公开和不公开开庭审理;二审中,人民法院除应采取开庭审理方式外,认为事实清楚的,可以实行书面审理。5、裁判
    2023-04-01
    276人看过
  • 在建工程审计目标和程序有哪些
    (1)审计目标①确定在建工程是否存在;②确定在建工程是否归被审计单位所有;③确定在建工程增减变动的记录是否完整;④确定在建工程的年末余额是否正确;⑤确定在建工程在会计报表上的披露是否恰当。(2)审计程序①获取或编制在建工程明细表,核对明细账与总账的余额是否相符;②检查在建工程项目、规模是否经授权批准;③抽查年度在建工程增加数的原始凭证是否齐全,会计处理是否正确;④检查已完工程项目以及其他转出数的原始凭证是否齐全,会计处理是否正确;⑤检查在建工程账户年末余额构成内容,并到工程现场实地观察、了解工程项目的实际完工进度,查看未安装设备的实际存在;⑥检查是否存在已交付使用,但未办理竣工交付使用手续,未及时进行会计处理的项目;⑦检查在建工程合约,以确定约定资本性支出;⑧验明在建工程是否已在资产负债表上恰当披露。
    2023-06-12
    214人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建设工程审批延期
      北京在线咨询 2022-03-22
      建设单位和有关部门应自核发选址意见书(函)、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证一年内,自核定规划条件和审定建设工程设计方案二年内办理其他相关建设审批手续。逾期未办理或者未经原审批部门同意延期的,期满后原批准、核定、审定文件失效。上述文件需要延期的,建设单位和个人应当在有效期届满三十日前向城乡规划主管部门提出申请,经批准可以延期一次,延期不超过一年。
    • 批捕后还有哪些程序还有哪些程序
      甘肃在线咨询 2021-06-08
      检察院批捕时,刑事案件是处于侦查阶段,之后还要经过审查起诉阶段,然后再是审判阶段。检察院接到侦查机关移送的案件以后,案件进入到审查起诉阶段。在这一阶段,检察院会对《起诉意见书》以及全部案卷材料和证据进行全面审查,讯问犯罪嫌疑人,听取被害人的意见,听取犯罪嫌疑人、被害人委托人的意见,调查核实其他证据,认为案件事实不清,证据不足,需要对案件作进一步侦查时,可以决定退回侦查机关补充侦查。除上述退回补充侦
    • 农民口专户审批程序有哪些
      江苏在线咨询 2022-10-24
      (1)、申请。要求提供书面申请书,说明申请的理由,拟用地的地点,家庭现有住房的状况、人口状况等,并附户口所在地的村或者居委会的意见。(2)、基层土管所接受申请。对是否符合土地利用总体规划提出意见,对是否符合村镇规划征求乡镇规划主管部门意见。填写宅基地审批表。(3)、报乡、镇人民政府分别签署意见。(4)、报上级土管部门审核。(5)、报有权批准的政府批准。(6)、发放批准书,定界放线。(7)、工程竣工
    • 工伤评残审批程序
      浙江在线咨询 2021-10-20
      工作上的员工在工作上的认定结论得出后,如果被认定为工作上的工作上的工作上的工作上的工作上的工作上的工作上的工作上的此时,工作人员在受伤情况治疗相对稳定后,或者停业补助期满时,需要申请劳动功能障碍程度的劳动力鉴定,即障碍等级鉴定。劳动力鉴定委员会必须在鉴定申请日起60天内作出劳动力鉴定结论,受伤复杂的情况下再延长30天。律师提醒广大工作人员,工作人员在申请劳动力登记鉴定时,必须满足以下条件或准备以下
    • 常德医疗广告审批程序有哪些
      西藏在线咨询 2023-11-26
      常德医疗广告审批材料是医疗广告成品样件表、医疗机构执业许可证、医疗广告审查申请表,医疗广告审查业务是需要在当地卫健委提出申请的,工作人员审核后在20工作日内办结,关于常德医疗广告审批材料的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。