什么是工程索赔证据
来源:互联网 时间: 2023-06-27 21:40:30 338 人看过

工程索赔证据包括工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件、各种施工进度表、施工备忘录(日记)、建筑师和工程师的口头指示记录、工程照片、收集、记录每天的气象报告和实际气候情况等证据。

一、实际施工人怎样维护自己的权利

实际施工人应当勇于维护自己的权利,在维护自己权利时,前提是要证明自己是实际施工人实际施工人应当签订书面的施工合同,明确工程范围,工程质量、工期和工程款等主要内容;虽然实际施工人签订的建设工程合同为无效合同,但是,合同中约定的内容仍然可以作为工程结算和分析过错责任的重要依据,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,而施工合同文件是能够证明自己是实际施工人的直接证据,实际施工人应当注重收集已经实际履行合同的证据。

二、如何去抓妻子的出轨证据

可以证明对方有婚外情的证据包括保证书、悔过书、单位因作风问题的处理材料、双方往来的书信、法院的重婚认定文书等。1、保证书、道歉书、悔过书等,婚外情被曝光,一方情急之下写下的表示悔改的书面证据材料。2、单位查实职工的婚外情后,有时会对其生活作风问题做出处理,会有一些处理材料。3、双方来往的书信、短信、电子邮件、电脑博客日记、QQ聊天记录等,此类证据除书面证据外,短信、电子邮件、电脑博客日记、QQ聊天记录等均应先作一公证,再提交法院为宜;条件不允许也应当尽量自己固定保存起来,手机短信可以连着手机以其用数码相机拍摄下来,电脑和网络资料可以截取全屏保存。4、捉奸在床,收集这类证据难度很大,可通过拍摄像取得,但要注意不能侵犯隐私权。5、嫖娼事件被查出等,通常有警方介入,有警方的笔录。6、人民法院对一方的重婚认定法律文书。7、证人证言。8、夫妻双方就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料、婚姻一方与第三者在共同场所出双入对、携手拥抱或进入房间等行为的录像和照片等。

三、工地欠钱怎么起诉

工地欠钱起诉的,需要准备好起诉状和相关证据材料到工程所在地或被告所在地基层人民法院起诉,凭借欠条可以直接起诉建设单位,但是应当尽可能提供施工合同,竣工结算文件。起诉时尽量申请财产保全,查封被告名下账户,可以保障案件判决的顺利执行。在起诉前可以给欠款方直接打电话或发信件去催收欠款,还可以直接上门去催要,这一般是比打电话和发信件的效果要好。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月13日 03:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多重婚相关文章
  • 工程变更提出的索赔需要什么证据
    工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.6.物价上涨,法规
    2023-06-15
    95人看过
  • 工程索赔能证明什么
    建筑工程索赔
    进行工程索赔的证据可以证明以下方面的内容:1、索赔权存在的依据;2、索赔事项的发生;3、因此给施工单位造成的损失;4、施工单位已按规定的程序提出了索赔。一、建筑工程索赔条件有哪些建筑工程索赔要具备的条件如下:1.构成施工项目索赔条件的事件发生;2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;4.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。二、怎么处理建筑工程承包合同纠纷纠纷1、严格招投标和承发包程序,优选施工单位,严格控制工程分包和转包。2、建设前期加强立项管理,打足投资,保证归口使用资金80%以上存入银行,专款专用。3、加强合同和信息管理,签定协议尽量采用规范的合同示范文本,对附加条款要仔细推敲,咨询有关专家,请专家给予指导。4、严格进行工程变更把关,严禁通过设计变更扩大建设
    2023-06-22
    449人看过
  • 要依据什么进行工程索赔和现场签证
    工程量清单综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。法律咨询:进行工程索赔和现场签证的依据是什么律师回答:工程量清单相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十七条建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业应当采取安全防护措施。第四十条建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地
    2023-05-04
    458人看过
  • 工程中工程反索赔法是什么?
    工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规,因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准,或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务,承包人应承担违约责任,赔偿因违约给发包人造成的损失。在实践中,工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。工程质量反索赔包括要求承包人修复有缺陷的产品;承包人要求返工不能通过验收的产品;要求承包商在规定时间内修复有质量问题的项目。工期延误反索赔是指工期延误属于承包人责任时,发包人向承包人索赔,即承包人支付延期竣工违约金。工程保修反索赔是指承包人在保修期内未完成修复工作,发包人有权雇佣他人完成工作,发生的费用由承包人承担。其他事项的反索赔是指承包人因不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为,或者承包人的行为给业主造成损失时,发包人可以提出索赔。工程中
    2023-08-08
    283人看过
  •  索赔工程证据包括哪些方面?
    本文提供了工程索赔证据的相关内容,包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。以下内容为工程索赔证据:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时,需及时做好记录;(4)记录建筑师和工程师的口头指示,并及时以书面形式报告建筑师予以承认;(5)工程照片需由专人管理:照片应标明拍摄日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。有哪些证据可以证明工程延误?工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:1. 延误通知:承包商
    2023-11-18
    413人看过
  • 工程索赔中要如何保留证据
    法律咨询:工程索赔中怎样保留证据原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同,合同规定:原告承建新建宾馆,建筑面积36015平方米,1991年2月15号开工,2003年2月15日竣工.承包总价为2227.4万美元,其中500万美元折合人民币给付.工程于2003年8月15日竣工交付使用后,被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币,合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间,无数次发函、派人上门摧讨,先后找过中国**总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门,均无效果。后向法院起诉,由于资料保存完整获得了成功索赔。律师回答:每周例会纪要真实的再现了工程施工的全过程。这可以成为重要证据来源。此外,还应详细保存
    2023-04-27
    258人看过
  • 建设工程索赔证据如何分类
    索赔证据的范围很广,分类方式也不同。从施工管理的角度,索赔证据主要有以下几类:1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。5、市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外
    2023-06-02
    347人看过
  • 建设项目的索赔程序是什么,需要什么证据
    建设工程索赔程序是什么,需要什么证据?1。我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的索赔程序为:1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知书;
    2023-05-02
    317人看过
  • 建筑工程工期索赔的依据满足条件是什么
    一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有:1.合同约定或双方认可的施工总进度规划;2.合同双方认可的详细进度计划;3.合同双方认可的对工期的修改文件;4.施工日志、气象资料;5.业主或工程师的变更指令;6.影响工期的干扰事件;7.受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:1.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;2.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;3.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
    2023-06-21
    329人看过
  • 误工费索赔需要提供什么证据?
    误工费是受害人由于人身受到伤害,耽误工作而形成的财产损失。误工损失是一种间接损失,赔偿误工费是对受害人的损害进行法律上的补救。即受害人因受伤不能上班工作而不能获得劳动报酬而形成的损失。赔偿受害人误工损失体现了民法侵权法填补受害人的损失原则。一、提供证明收入状况的证据(一)《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。二、提供证明误工时间的证据(一)《病历》或者《出院小结》。正常情况下,应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。(二)《误工证明》所在的工作单位可出具
    2023-04-23
    149人看过
  • 工伤索赔证据清单
    工伤申报证据清单包括工伤认定申请表。工伤认定申请表要当地的劳动部门进行领取。除此之外,申报工伤还需要和用人单位存在劳动关系的证明材料,其中包含事实劳动关系;医疗诊断证明书,其中包括门住院病历的复印件、诊病历以及急诊病历、病历报告、出院记录等。劳动保障部门在收到工伤认定的申请当天起六十天之内做出工伤认定书,并且通知单位及职工或者其亲属。工伤申报流程1、申请:由用人单位、受伤害职工或者其直系亲属向医保科提出工伤认定申请来访、询问,医保科以书面告知申请须知,并提供《工伤认定申请表》。2、审核:审核申请人提供的材料是否完整、是否符合受理条件。(不完整的当场或者15个工作日内以书面形式一次性告知。)3、受理:提供的材料完整,属于本局行政部门管辖范围且在受理时效内的受理,并告知受理不受理。4、调查核实:劳动保障行政部门受理工伤认定申请后,根据需要对提供的证据进行调查核实。并于受理之日起60日内作出工伤
    2023-07-01
    428人看过
  • 如何收集工程质量索赔的证据
    如何收集工程质量索赔证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条的规定,证据包括:(一)当事人陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;
    2023-05-07
    232人看过
  • 工程索赔证据的正确提交方式
    工程索赔证据的提交方法:1、提交索赔证据的主体是提出索赔的施工单位。中国现行法律规定谁主张民事举证责任,谁举证,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔;2、索赔证据的提交应在规定期限内完成。施工单位向对方申请索赔时,应当在施工合同约定的期限内提交证据。索赔未经合同另一方同意,需要通过诉讼或仲裁解决的,应当在规定的举证期限内进行。工程索赔过时效如何处理1、工程索赔过了诉讼时效的,当事人可能协商处理,如果协商不成的,仍然可以向法院起诉,但被告人对诉讼时效有辩护权,原告可能会败诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。《中华人民共和国民法典》第八百九十二条保管人应当妥善保管保管物
    2023-07-04
    273人看过
  • 证据收集和索赔程序
    工程索赔是个专业性极强的课题,作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上,索赔是一种确权之诉,必须要有证据支持才得能得到确认。因此,必须掌握证据学原理,了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系,注意随时搜集整理工程项目的有关资料,保持其完备性和准确性。与监理工程师及甲方代表的谈话资料;各种施工进度表,包括监理工程师和分包企业的进度表;来往信函;施工备忘录;会议记录;工程照片;监理工程师填到的工程施工汇总表;重大事项记录;工资单据和付款单据;工程检查和验收报告;所有合同文件;其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定,以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发
    2023-04-22
    444人看过
换一批
#婚姻效力
北京
律师推荐
    展开
    #重婚
    词条

    重婚,指的是当事人在有配偶的情况下,与他人再结婚的行为。即当事人在已经有了一个事实的婚姻关系时,又和其他人缔结了第二个婚姻关系的。 具体有以下两种形式: 1、法律上的重婚,即当事人前一断婚姻关系还没有解除,又和其他人办理结婚登记从而构成的重... 更多>

    #重婚
    相关咨询
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、
    • 工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
      山西在线咨询 2022-04-28
      工伤索赔依据 工伤流程图:工伤——单位30日,个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明)——受理工伤申请(15日内,补齐材料)——工伤认定结论(60日做出)——申请劳动能力鉴定 劳动能力鉴定流程图:工伤认定完成——向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请鉴定——受理劳动能力鉴定——专家组60日或90日内作出劳动能力鉴定——不服的15日内向省级劳动能力鉴定委员会再次申请鉴定——鉴定生
    • 工程索赔的证据怎么写?
      青海在线咨询 2023-09-11
      索赔证据的提交由施工单位负责,索赔证据的提交分为两种情况:一种情况是,施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是,若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。 1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位 我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张,谁举证”,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国
    • 工程施工索赔要注意什么?施工索赔的如何搜集证据
      宁夏在线咨询 2022-12-02
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。四川丰宜律师事务所张江律师解析。
    • 工伤索赔证据和证据
      湖南在线咨询 2022-02-02
      单位未在出事30天内申请的,员工及家属应在出事后一年内先行工伤认定,再伤残鉴定,然后索赔。工伤赔偿包括:医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费住住宿费、一次性伤残补助金,如解除劳动关系的,还有一次性就业补助金和一次性医疗补助金,等等。具体数额须结合本人工资和当地标准等情况确定。 证据包括:当事人的陈述;书证;物证;视听资料;电子数据;证人证言、鉴定意见;勘验笔录。