房屋装修合同容易发生纠纷
来源:互联网 时间: 2023-05-02 16:20:44 78 人看过

1。本合同标的不明确

应先在合同中填写甲乙双方的姓名和联系方式。这里要注意一个细节,很多公司只有一个印有公司名称的印章,你一定要请装修公司填写内容并核对。您还要注意签订合同的装修公司名称与合同末尾盖章的公司名称是否一致。

如果没有,则必须在合同中澄清和说明两者之间的关系。之所以这样做,是因为一旦发生纠纷,一定要有一个相对完整的装修公司法人登记,以备日后投诉或诉讼,省去了查询的麻烦,找到确切的责任人。合同规定可以进行工程监理。”“工程监理”是指受消费者委托的监理人的监督管理活动,即甲方,“监理人”是指取得监理资格证书和法人资格的公司、监理机构或单位。可见,作为一名工程监理,他的身份独立于装修公司。

一些家装市场承诺为消费者提供免费监督,因此,对装饰工程质量的监督是否有效,其作用还有待商榷。

3。不完整的书面文件

经双方认可的工程预算和全套设计施工图是合同的有效组成部分。一些装修公司在与消费者签订装修合同时,这些书面文件并不完整,这给今后的家装工程带来了隐患。

消费者应妥善保管上述三种单据和付款单据。

4。权利义务不明确

本合同明确了甲乙双方为保证工程顺利进行应做的工作。对于消费者来说,应特别注意合同中规定的以下事项:为保证建筑安全,室内承重结构不能拆除。拆除原建筑物非承重结构或者设备管线的,应当负责向房管部门办理相应的审批手续。如果在施工期间,该房间仍有部分被消费者使用,消费者应负责施工现场的安全和消防。

在不妨碍施工队伍正常运转的情况下,消费者可以随时查看工程进度和质量。目前,在装饰装修工程的实际表现中,存在着工程量不断增加的现象。有的装修公司开始故意把报价定得很低,然后在施工后逐渐提高,让消费者找不到另外一家装修公司,只好同意他们的要求,使最终的装修价格远远超过最初的报价,于是消费者在合同上签了字,如果通过多方了解,再将自己的费用与客厅面积和建设项目结合起来,在很重要的合理性前提下,就应该谨慎对待项目变更。

在施工过程中,因建设工程增减或其他因素需要变更原合同的,消费者与装修公司必须协商一致,签订书面变更协议,并约定相应的工期,工程预算和图纸应变更,并由双方签字确认。

6。材料供应不确定

鉴于装修材料的品牌和价格等因素,目前大部分装修公司建议消费者选择“乙方承包,部分材料,甲方提供部分材料”,即合同规定的第二种施工方式。那么,在物资供应方面,双方都要承担一定的责任。消费者有义务按照约定提供材料,并要求装修公司及时对自己提供的材料进行检验,并办理交接手续。

装修公司无权擅自更换消费者提供的材料。如果发现问题,应及时采取更换、补货等补救措施。对于装修公司提供的材料,消费者应进行检验。一旦装修公司隐瞒材料缺陷,或使用不符合约定标准的材料进行施工,消费者有权要求返工、返修、更换、降价或赔偿损失。没有规定工期延误。

如果出现工期延误,消费者应根据具体情况分别处理:

第一种情况是双方不负责任:工期延误的原因是合同第八条第一款的原因,即:,工程量变更或设计变更、不可抗力及其他甲方同意延长工期的情况,经甲方确认,工期相应顺延。

第二种情况是乙方不承担责任:因甲方未按合同约定完成工程而影响工期的,工期顺延;甲方提供的材料设备质量不合格,影响工程质量的,返工费用由乙方即消费者承担,工期顺延。

在第三种情况下,消费者还应承担相应的违约责任,即甲方未按违约责任书规定按时支付第二(三)项工程款的,应向装修公司支付违约金。

最后一种情况是由于装修公司的责任不能按时完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。质量标准不明确。例如,在1999年9月22日北京市建委颁布实施的《北京市家庭居室装修工程承包及施工管理暂行规定(试行)》(京建法第413号),有这样的规定:“家庭装修工程的标准应当按照《北京市先进建筑装修工程质量检验评定标准》、《北京市家庭居室装修工程质量检验评定标准》执行”,《北京市家庭居室装修工程质量检验评定标准》及《装修工程质量验收标准》在家庭装修合同中约定。

根据本规定,消费者在签订合同时应以上述两项标准作为双方约定的装修工程标准合同。验收中应注意以下几个问题:合同规定:“未办理验收手续的,提前或擅自使用成品造成的损失由消费者负责”,即不验收的,消费者将开始使用装修好的房屋或者搬进来。一旦因质量问题发生纠纷,装修工地受损难以界定质量问题责任,可根据本规定免除装修公司的责任。

由于很多装修工程很难在短时间内发现质量缺陷,除了双方在合同中协商约定的保修期外,还应约定如果由于装修公司的原因出现质量问题,装修公司应负责全装修。不能完全修复的,由装饰公司凭质量检验合格证负责赔偿损失。

10。纠纷解决没有协议

当家装消费者发现装修质量存在问题时,应及时与装修公司协商解决,但多数消费者在合同中对纠纷发生后的解决方案并不认同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月05日 16:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多房屋装修相关文章
  • 房屋装修合同纠纷案由
    房屋装修合同纠纷由房屋所在地的人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件,由本条规定的人民法院专属管辖:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一、二款规定,民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。一、建设工程合同专属管辖规定2005年1月1日起施行的《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定,“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”最高人民法院明确了建设工程施工合同纠纷的合同履行地为施工行为地,将建设工程施工合同纠纷排除在“不动产住所地人民法院专属管辖”之外。但,2015年2月4日起施行
    2023-03-07
    462人看过
  • 房屋装修合同纠纷处理
    1、装修单位没有完全履行装修合同。未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。2、装修粗制滥造,施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是街头游击队,质量更没有保证。3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托。保修期内不保修。4、施工中的噪声扰民。施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。5、装修材料或废弃物乱堆乱放。6、装修破坏了毗邻房屋。7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。一、电气安装分项工程承包合同需注意什么?1、查看装修公司的真假:注意合同制订的内容在规范,设计的内容在全,关于违约等的制订多么详细,如果
    2023-03-12
    500人看过
  • 房屋装修合同常见纠纷
    一、发包人原因形成的纠纷:发包人的义务主要表现为,依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的,导致承包人无法施工,且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务,那么,如果承包人请求解除建设,是依法应当受到支持的。二、工程竣工日期纠纷:对工程竣工日期争议,如果工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;如果承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。三、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷:对这类纠纷,有约定的从约定,无约定又不能协商一致的,则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。四、工程
    2023-03-14
    361人看过
  • 新房装修和装修公司发生合同纠纷怎么处理
    新房装修与装修公司产生合同纠纷的维权方式是当事人与装修公司之间可以协商处理,自行和解;可以由第三方调解,达成调解协议;可以向仲裁机构申请仲裁;也可以向法院起诉维权。《民事诉讼法》第一百二十条规定,起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。一、欠钱不还人失踪了怎样讨债好?欠钱不还人失踪了,可以人民法院起诉。法院立案后,会采用公告送达的方式送达文书。根据《民事诉讼法》第一百一十九条的规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条规定,起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对
    2023-03-23
    127人看过
  • 房屋装修合同纠纷有哪些
    有下列类型,发包人原因形成的纠纷;工程竣工日期纠纷;工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷;工程量增加、减少形成的纠纷;施工垫资形成的纠纷;对工程结算形成的纠纷。一、工程签证金额有规定吗工程签证金额按承发包合同约定。一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。建筑工程领域内的这些工作人员应该是经常接触到的,工程签证其实是针对某些问题又达成的一种补充协议。当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。二、工程结算单是否有法律效力工程结算单有法律效力。出现工程纠纷时,工程结算单可以作为起诉的证据,此外还其他证据的证明。工程双方有法定权限的代理人在工程结算单上签字,在
    2023-03-19
    229人看过
  • 房屋装修合同纠纷怎么办
    发生装修合同纠纷的,当事人可以通过友好协商、提请仲裁机构仲裁、向有关行政部门申诉、向人民法院提出诉讼等方式解决纠纷。根据《民事诉讼法》第三条规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。第九十三条规定,人民法院审理民事案件,根据当事人自愿的原则,在事实清楚的基础上,分清是非,进行调解。《仲裁法》第二条规定,平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。一、装修纠纷包括哪些装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间,装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说,主要包含以下几个方面:(一)装修单位没有完全履行装修合同比如,装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人
    2023-02-15
    244人看过
换一批
#购房指南
北京
律师推荐
    展开

    房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项: 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品,需要存放在阴凉通风的地方,储存容器要有良好的密封性,并且... 更多>

    #房屋装修
    相关咨询
    • 装修房子有什么容易发生合同纠纷的情况?
      河北在线咨询 2022-10-13
      具体可注意以下情况:1.合同主体不明晰:合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。2.监理概念模糊:工程监理是指监理人受消费者委托,对工程建设项目实施监督和管理的活动。3.书面文件不全:经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸等均为合同的有效构成要件。4.权利义务不清楚:合同中规定了为保证工程顺利进行,双方应做的工作。5.增减项未加入合同:目前在装修工程的实际履行中,增加工程项目的情况很多,
    • 房屋装修合同纠纷
      广东在线咨询 2022-05-03
      房屋装修合同纠纷作如下处理: 1、与经营者协商解决; 2、消费者请求消费者协会调解; 3、向有关行政部门申诉; 4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁; 5、向人民法院提出诉讼。 某些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行: 1、投诉; 2、调解部受理; 3、质检部根据合同及图纸进行现场核查; 4、调解部、质检部依核查结果进行调解。 若双方达成协议则进行维修或返工,若未达成协议或不履行协
    • 新房装修跟装修公司发生合同纠纷
      河南在线咨询 2022-11-21
      依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十九条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决: 1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。 2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解协商。 3、向有关行政部门申诉 4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有
    • 房屋装修合同容易出现纠纷的情况有什么
      广东在线咨询 2022-06-24
      具体可注意以下情况:1.合同主体不明晰:合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。2.监理概念模糊:工程监理是指监理人受消费者委托,对工程建设项目实施监督和管理的活动。3.书面文件不全:经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸等均为合同的有效构成要件。4.权利义务不清楚:合同中规定了为保证工程顺利进行,双方应做的工作。5.增减项未加入合同:目前在装修工程的实际履行中,增加工程项目的情况很多,
    • 房屋装修公司合同纠纷
      澳门在线咨询 2022-03-10
      口头增减承诺难兑现装饰公司前期口头承诺多,订合同时却只写大项,施工中出现的小项、细项,未在合同中以文字体现,施工过程中双方产生异议,引发投诉。消费者闻先生,要花3.5万元装修150平方米的住房,除地板外由装饰公司全包,装修公司答应完工后加做一个壁柜和玄关。完工后,装饰公司却说材料不够了,不给做壁橱和玄关。消费者投诉到消协,装饰公司强调凡是合同中没写的,可以不做,结果问题没能解决。样板间可能只是招牌