根据规定非招标的施工合同还需要备案吗-法师兄

根据规定非招标的施工合同还需要备案吗

来源：互联网时间： 2023-03-02 16:42:53 125 人看过

无论是否招标的施工合同都不需要办理备案。

住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定

为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：

1、删去“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。

2、删去“在未提交施工招标投标情况书面报告前，建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。

一、施工合同的基本内容有哪些？

（1）建设工程施工工程的名称和地点；

（2）建设工程施工工程的范围和内容；

（3）建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期；

（4）建设工程施工工程的质量保修期及保修条件；

（5）建设工程施工工程的造价；

（6）建设工程施工工程价款的支付、结算及交工验收办法；

（7）建设工程施工设计文件及概、预算和技术资料提供日期；

（8）建设工程施工材料和设备的供应和进场期限；

（9）双方相互协作事项；

（10）建设工程施工违约责任。

二、施工合同生效的基本条件是什么？

（一）行为人具有相应的民事行为能力；

（二）意思表示真实；

（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

三、施工合同的违约金标准是多少？

施工合同的违约金标准不是法定的。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

工程造价
施工合同备案由招标站审批吗

不是。建设工程施工合同是发包人(建设单位)和承包人(施工单位)为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的协议。发、承包人在签订工程施工合同后七日内，由承包人将工程施工合同提交市建设工程造价管理站进行审核备案。一、什么情况下不予备案？1、承包人未取得建筑施工企业资质、超越资质等级或借用有资质的建筑施工企业名义的；2、建设工程应进行招标而未招标或者中标无效的；3、未按招标文件和中标人的投标文件约定订立合同价款的；4、违反有关法律、法规规定的。二、办理竣工结算监督审查备案时，应提交什么资料？1、竣工图纸；2、施工合同、补充协议；3、招标文件及投标、中标书；4、设计变更、图纸答疑、隐蔽工程验收单、施工组织设计等文件；5、工程量计算式及钢筋翻样表；6、竣工结算及编制说明；7、主要人工、材料、机械设备用量及价格表；8、其他工程价款结算附件。三、合同备案需要准备哪些资料？1、《建设工程施工分包合同备

2023-03-03

280人看过
解除劳动合同
根据法律规定解除劳动合同需要备案

根据法律规定解除劳动合同不需要备案，但是需要用人单位进行印章员工进行签字确认。解除劳动合同需要包含的内容有：用人单位以及劳动者双方的基本信息；甲方需要向乙方支付的赔偿金项目以及金额；离职手续以及社保公积金的转移手续办理；对于违约情况的说明；对于法律纠纷进行说明；落款等内容。一、相关内容拓展根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十八条的规定，有下列13种情形之一的，依照劳动合同法规定的条件、程序，劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同：1、劳动者与用人单位协商一致的；2、劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的；3、劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的；4、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；5、用人单位未及时足额支付劳动报酬的；6、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的；7、用人单位的规章制度违反法律、法规

2023-06-28

432人看过
工程施工合同
工程施工合同备案需要几份有规定吗

一、工程施工合同备案需要几份有规定吗?工程施工合同备案已经取消。住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定1、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。2、删去第五十三条中的“招标人拒不改正的，不得颁发施工许可证”。二、施工合同的基本内容是怎么规定的?《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。三、施工合同的订立有哪些规定?《中华人民共和国民法典》第四百七十一条【合同订立方式】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。第四百七十二条【要约的定义及构成要件】要约是希

2023-05-22

381人看过
仲裁机构
根据法律规定租赁备案合同到期需要撤销吗

根据法律规定租赁备案合同到期需要撤销。租赁终止的，当事人应当在三十日内到原租赁登记备案的部门办理房屋租赁登记备案的注销手续。需要提交房屋权属证书或者房屋来源证明、出租人姓名或者名称、证件种类和号码、住所地等。一、出租房屋不到派出所备案怎么处罚出租房屋不到派出所备案的处罚如下：1、由当地房地产管理部门责令限期改正，个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；2、由当地房地产主管部门责令限期改正，单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地，直辖市、市、县人民政府，建设主管部门办理房屋租赁登记备案。房屋租赁当事人可以书面委托他人，办理租赁登记备案。二、签了租房合同不租了怎么办理1、如果合同中规定了租赁期限，同时没有对提前退租问题作出特别规定的话，承租人提前退租就是一种违约行为，需要承担违约责任。承租人提前退租，应当在合理的期限以前通知

2023-03-04

219人看过

工程施工合同
根据规定工程施工合同属技术合同吗

工程施工合同不属于技术合同，技术合同需要具备以下法律特征：1、技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术转让合同的标的是特定的技术成果，技术服务与技术咨询合同的标的是特定的技术行为，技术开发合同的标的兼具技术成果与技术行为的内容。2、技术合同履行环节多，履行期限长，价款、报酬或使用费的计算较为复杂，一些技术合同的风险性很强。3、技术合同的法律调整具有多样性。技术合同标的物是人类智力活动的成果，这些技术成果中许多是《知识产权法》调整的对象，涉及技术权益的归属、技术风险的承担、技术专利权的获得、技术产品的商业标记、技术的保密、技术的表现形式等，受《专利法》、《商标法》、《商业秘密法》等法律的调整。4、当事人一方具有特定性，通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。5、技术合同是双务、有偿合同。一、建设工程施工合同的主要内容有哪些？对于建设工程施工合同的内容，主要

2023-02-22

365人看过
书面合同
招标结束后施工合同备案是必要程序吗

招标结束后施工合同备案不是必要程序，最新的法律制度已经取消了备案规定。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。第四十七条招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。一、工程施工合同的基本内容有哪些？1、工程的具体范围。2、建设工程的具体施工期限。3、建设工程的质量要求。4、建设工程的总价款。5、交付技术资料的时间。6、材料

2023-03-16

487人看过