发包方导致工程停工分析
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-18 17:43:43 418 人看过

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形:

1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工;

2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工;

3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工;

4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工;

5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工;

6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工;

7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工;

8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。

因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生,双方可以先协商解决,妥善处理赔偿问题;

协商不成时,可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。

非因劳动者原因造成单位停工停产,如何支付工资

非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;

若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。

工资支付暂行规定

第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的,若劳动者提供了正常劳动,则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准;若劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。

第十三条用人单位在劳动者完成劳动定额或规定的工作任务后,根据实际需要安排劳动者在法定标准工作时间以外工作的,应按以下标准支付工资:

(一)用人单位依法安排劳动者在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,按照不低于劳动合同规定的劳动者本人小时工资标准的150%支付劳动者工资;

(二)用人单位依法安排劳动者在休息日工作,而又不能安排补休的,按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的200%支付劳动者工资;

(三)用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的,按照不低于劳动合同规定的劳动者本人日或小时工资标准的300%支付劳动者工资。

实行计件工资的劳动者,在完成计件定额任务后,由用人单位安排延长工作时间的,应根据上述规定的原则,分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%支付其工资。

经劳动行政部门批准实行综合计算工时工作制的,其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分,应视为延长工作时间,并应按本规定支付劳动者延长工作时间的工资。

实行不定时工时制度的劳动者,不执行上述规定。

《建筑法》第十五条,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月21日 23:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工伤期间停工留薪期工资支付方式与流程分析
    如果员工在停工留薪期间出现工伤的,那么其工资的发放也是按照正常水平下的工资标准进行发放的。即职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。因此出现工伤时,不论劳动者属于何种工作状态,其合法权益都应该得到保护。工伤在停工留薪期间工资标准具体是什么停工留薪期工资标准:发生工伤前在用人单位工作未满1个月,按照劳动合同约定的月工资计算其原工资标准;未满12个月,则应按工伤前实际工作月数所发工资总额的月平均工资计算其原工资标准;已满12个月的,以月平均工资为基数计算其原工资标准。《工伤保险条例》第三十一条规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付
    2023-07-01
    307人看过
  • 工程停工索赔程序解析
    法律综合知识
    一、工程停工索赔程序解析自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。二、工程停工索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人
    2023-05-03
    300人看过
  • 工程分包给个人的利弊分析
    无效。分包是将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位而且是经建设单位认可,建筑工程主体结构的施工仍然是由总承包单位自行完成的。个人并不具有相应的资质条件,因此是无效的。建筑单位不能将工程发包、分配给个人,建设单位将工程发包、分包给个人是违法行为。建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。建筑工程分包规范建筑工程分包规定:1、在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可;2、总承包人发包给分包人的工程是总承包工程中工程主体结构以外的部分工程;3、分包人须具有相应资质条件且分包人不得将其承包的工程再分包。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位
    2023-07-02
    381人看过
  • 工程发包方式,工程发包条件是指什么
    关于工程发包方式有招标发包和直接发包两种方式。其中招标发包则需要按照法定程序和方式进行招标,以及需要提供载有招标工程的招标文件。工程发包条件是指发包程序需要准备相应的材料以及应当遵循法定的程序进行。其中材料包括筹建许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等。一、关于工程发包方式关于工程发包方式如下:1.招标发包,即建设单位通过招标确定承包单位的发包方式;2.直接发包,即发包方直接与承包方签订承包合同的发包方式。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第二十条建筑工程实行公开招标的,发包单位应当依照法定程序和方式,发布招标公告,提供载有招标工程的主要技术要求、主要的合同条款、评标的标准和方法以及开标、评标、定标的程序等内容的招标文件。二、工程发包条件是指什么工程发包条件,通常指的是发包必须按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告办理。即必须具有筹建许可证、建设工程规划许可证、建
    2022-07-08
    296人看过
  • 如何准确分析判断建设工程的发包人。
    建设工程的发包人是指在建设工程合同中,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。作为合格的发包人应具有法人资格或者对外能独立地承担民事责任,发包工程时需持有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证等证件。建设工程项目依法应报建、立项、审批,办理相关手续,建设单位办理合法的手续后,才能对工程对外发包。如何准确判断建设工程的发包人,首先,应审查是否具备一个发包人的主体资格,是否具有建设工程项目的合法手续;其次,审查各种审批文件上的建设单位的主体是否与发包人的主体相一致。作为建设工程的发包人应具有合法性,才能成为法律意义上的发包人。在建设项目的建设方主体资格上,我国《城市房地产开发经营管理条例》对房地产开发经营企业,还作出的一些具体要求的规定。根据我国《城市房地产开发经营管理条例》第九规定:房地产开发主管部门应当根据房地产开发企业的资产、专业技术人
    2023-04-03
    447人看过
  • 工程转包导致工伤如何处理
    一、工程转包导致工伤如何处理工程转包发生工伤找雇主解决,积极协商。发包人、分包人知道或者应当知道雇主没有相应资质或安全生产条件的应当承担连带责任,赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的其他合理费用。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、工程转包怎样才能合法一些1.合同应当规范工程转包需要在合同中明确表述,并将合同中的责任与承包人分清。承包人应该将转包信息向建设单位履行书面报备,否则将会遭受行政处罚。2.不得超出转包比例承包工程发包人按照合同规定向承包人支付工程报酬,承包人不得将承包工程转包给第三人。因此,承包人在承接工程时,需要按照合同规定,确保不超出规定比例
    2023-10-18
    244人看过
  • 专业工程分包的发包方一般是谁
    专业工程分包的发包方为建设工程发包人或者工程总承包人。一、转包与分包区别有哪些转包与分包区别如下:1、在工程分包常识分包中,承包商与分包商承担连带责任,分包商与分包商不承担连带责任。2、只要分包不是分包建筑工程主体结构的施工内容或分包给不具备相应资质的单位等违法分包行为,法律允许发包人同意,法律禁止分包。3、工程分包中的非法分包,是指承包在承包建设项目后不履行合同约定,直接分包或肢解承包的所有建设项目,以分包的名义分包给他人。4、工程分包是指与发包人签订施工合同的承包人或总承包人将承包的部分工程施工任务交给第三人(即分包商)完成的。也就是说,工程分包和分包的区别在于分包是违法的,在一定条件下分包是合法的,两者的定义也不同。二、人跑了代签的合同有效吗?包工头签合同但是人跑了合同是否有效要根据具体的情况。如果是劳动合同,包工头不具备用工主体资格,劳动者不能与他们签订劳动合同,合同无效。如果是建
    2023-06-20
    90人看过
  • 发包方可以直接把工程款给分包方么
    通常情况下,发包方不能将工程款直接支付给分包方,除非发包方与总包方、分包方明确约定,因为建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。《民法典》第一百一十九条,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。
    2023-03-18
    158人看过
  •  工程越位承包的影响分析
    根据《中华人民共和国建筑法》第七十六条,如果违法行为严重,可以采取责令停业整顿、降低资质等级,甚至吊销资质证书等措施;如果违法所得严重,还可以予以没收。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。根据具体情形来决定。1、如果违法行为严重,可以责令停业整顿、降低资质等级,甚至吊销资质证书;如果违法所得严重,还可以予以没收。2、未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。3、以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。工程越位承包的影响分析工程越位承包是一种在工程建设中,由承包商将其承包的全部或部分工程交由第三方施工或建设的模式。虽然工程越位承包在一定程度上可以提高工程的效率和质量,但也存在一些潜在的法律风险和影响。首先,工程越
    2024-03-20
    110人看过
  • 工程违法分包,劳动者因工伤亡发包方担责
    杨某以包工包料的方式向某电器工程有限公司承包空调安装业务,指派贾某、孙某两人到某电声厂进行空调安装。2014年05月31日,贾某在安装过程中意外跌落经抢救无效死亡。随后,贾某妻子要求电器公司承担贾某工伤死亡的保险责任。律师点评:电器公司应当承担贾某的工伤死亡保险责任。根据最高法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》(法释【2014】9号)第3条第1款第4、5项规定,用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人,该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任的单位;个人挂靠其他单位对外经营,其聘用的人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。根据有关法律法规,空调安装需要相应资质,电器公司将该等业务发包给无合法资质的自然人杨某,违反了法律法规的规定,杨某雇佣贾某进行具体的安装工作,贾某在此过程中受伤死亡,电器公司虽
    2023-06-10
    438人看过
  •  分包工程未签合同的效力分析
    根据《民法典》第七百九十一条,如果分包合同没有签订合同,那么该合同一般无效。但是如果分包单位已经履行了主要的分包义务,并且发包人接受了该分包单位的工作成果,那么该合同就是有效的。另外,如果分包工程没签合同但是有证据证明约定了建设工程且竣工验收合格的也应支付工程价款。根据《民法典》第七百九十一条,如果分包合同没有签订合同,那么该合同一般无效。但是如果分包单位已经履行了主要的分包义务,并且发包人接受了该分包单位的工作成果,那么该合同就是有效的。如果分包工程没签合同但是有证据证明约定了建设工程且竣工验收合格的也应支付工程价款。 建设工程分包合同怎么签?民法典给你答案!根据民法典第七百九十一条的规定,建设工程总承包合同中未约定工程总承包人优先受偿权的情况下,发包人可以就全部工程主张权利,承包人不得抗辩。因此,在建设工程分包合同中,发包人应明确约定工程总承包人的优先受偿权,以避免在发生纠纷时出现争议
    2023-08-20
    250人看过
  • 工程合同诈骗方式分析
    合同诈骗罪的常见犯罪手段有:1、合同诈骗罪以假乱真耳目。犯罪分子以虚假证明材料虚构不存在的单位,或者伪造身份证明,在签订合同时以别人名义骗取钱财;2、招摇撞骗唱空城。犯罪分子虚构购销产品、承包项目、投资合作等名称,在收到对方支付的货物、付款、预付款或担保财产后迅速逃逸;3、虚张声势空手道。为证明自己有经济实力,犯罪分子以伪造、变造、无效票据或者其他虚假产权证明、虚假土地使用证、房屋所有权证为担保,诱使对方信任,再利用经济合同诈骗资金。工程合同诈骗如何处罚?数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合
    2023-07-03
    433人看过
  • 甲方拖欠乙方工程款导致工人工资
    甲方拖欠工程款的解决方式∶拖欠工程款要承担相应的违约责任。包工头可以先和甲方协商尽快结算和赔偿,不能协商一致的,想办法收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。起诉必须符合下列条件︰(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。一、欠款人把财产转移了,名下没有财产怎么办协商不成想办法收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、工程结算单能否当欠款起诉工程结算单如果能够证明相关事实,可以作为起诉的证据之一的。同时需要写出书面民事诉状,一并提交给
    2023-03-26
    400人看过
  • 分析工程违法分包的法律性质
    一、施工单位将工程分包给个人的;二、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;三、施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;四、施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;五、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;六、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;七、劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。什么是工程违法分包以下情形是违法分包:1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;2、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;3、分包单位将其承包的建设工程再分包的。4、法律依据:《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿
    2023-07-10
    222人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 实际施工方拖欠工程方工程款导致劳务分包方如何维权
      香港在线咨询 2022-03-19
      是上级发包人恶意拖欠工程款吗?您没有说清原因 从您的叙述看,您属于分包人,实际施工人 劳务分包方可以选择两种方式维权,一是起诉与自己有直接劳务分包关系的施工方;二是可以起诉业主建设单位和施工方,业主应当在欠付工程价款的范围内对劳务分包方承担责任。因此,如果业主建设单位拖欠施工方工程款导致施工方拖欠劳务费的,劳务分包方是可以通过起诉业主和施工方,由业主直接向劳务分包方支付款项来保护自己权利的。再者,
    • 问题导致发包人不给工程款
      青海在线咨询 2023-05-24
      施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。 协商不成的尽快向法院起诉要求还款。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。
    • 的工程因发包方原因导致工程推迟两年多开工怎么办
      河南在线咨询 2022-11-02
      不知你们当时的合同上有无具体违约的规定了,如有那么按照合同约定处理,没有按照实际造成的损失要求计算的,如还有疑问和需要可致电律师进行详细咨询
    • 发包方多方面停工窩工导致损失,可以吗并且赔偿损失吗?
      宁夏在线咨询 2022-10-25
      根据具体情况合同纠纷:需要按照合同约定处理,违约的可按照下列规定处理,协商不成,可诉讼处理。合同法:第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款
    • 房地产开发商在建筑工程中违规分包单项工程,导致的
      湖北在线咨询 2022-10-20
      违规分包的人承担连带责任。不知道是否解决你的问题,还有什么不清楚,可以来电咨询。