合同违约经济赔偿损失种类
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-06 17:34:36 116 人看过

一、合同违约经济赔偿损失种类

(一)约定损害赔偿,是指当事人在订立合同时,预先约定一方违约时应当向对方支付一定数额的赔偿金或约定损害赔偿的计算方法。

约定损害赔偿的法律性质包括:

1、预定性。即损害赔偿数额或损失计算方法在缔约时即预先约定。

2、从属性。即它以主合同的有效成立为前题。

3、条件性。即约定损害赔偿条款在主合同成立并生效后并不能当然生效,而只有在发生了违约行为并造成实际损害后果后才能实际生效。

(二)法定损害赔偿

法定损害赔偿是指由法律规定的,由违约方对受害方因违约而遭受的损失承担的赔偿责任。根据法律的规定,法定损害赔偿应遵循以下规则。

1、完全赔偿原则。

完全赔偿原则是指因违约方的违约行为而对受害人造成的全部损失都应当由违约方负赔偿责任。具体包括:直接损失与间接损失,积极损失与可得利益损失。但完全赔偿并不意味着各种损害都应当赔偿。在违约责任中,对于因一方违约而造成的人身伤害和死亡及精神损害的都不予赔偿。

2、合理预见规则。

根据我国法律规定,损失赔偿额不得超过违反合同一方订立合同时预见到或应预见到的因违反合同可能造成的损失。只有当违约所造成的损害是违约方在订约时可以预见的情况下,才能认为损害结果与违约行为之间具有因果关系,违约方才应当对这些损害进行赔偿。如果损害不可预见,则违约方不应赔偿。

合理预见规则的适用应注意三点:

(1)合理预见规则是限制包括实际损失和可得利益损失的损失总额的规则,不仅仅用以限制可得利益的损失。

(2)合理预见规则不适用于约定损害赔偿。

(3)是否预见到或者应当预见到的可能损失,应当根据订立合同时的事实或情况加以判断。

3、减轻损失规则。

所谓减轻损失规则是指一方违约后,另一方应当及时采取合理措施防止损失的扩大。否则,不得就扩大的损失要求赔偿。

减轻损失规则规定在我国《民法典》第五百九十一条:“当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。”减轻损失规则是依据诚实信用原则而产生的,未尽到减轻损失义务,已构成对诚实信用原则的违反。同时,按照过错责任原则的要求,一方在另一方违约后,未能采取合理措施防止损失扩大,其本身也是有过错的,过错人应对自己的过错行为所导致的后果负责。

4、经营欺诈赔偿规则。

该规则是基于法律的明确而适用的,在法律无明文规定时便不可适用此规则确定损害赔偿数额。目前,我国仅有《消费者权益保护法》和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》体现了经营欺诈赔偿规则。

约定损害赔偿与法定损害赔偿相比,不同之处在于:其一,约定损害赔偿在一方当事人有违约行为造成对方的损害后,受害人则无需证明具体损害的范围即可依据约定损害赔偿的条款而获得赔偿(如果当事人仅约定损害赔偿的计算方法时,则应对实际损害负举证责任);而法定损害赔偿,受害人则必须证明具体损害的范围。其二,在确定适用约定损害赔偿还是法定损害赔偿时,约定损害赔偿有优先适用效力,这点是合同自愿原则的体现。

二、合同违约的情形有几种

从目前合同履行和实际情况来看,造成当事人违约的原因多种多样。归纳起来,主要有以下几个方面:

(一)由于合同主体方面的原因而造成违约。

(二)由于合同的标的不明确、不具体而造成的违约。

(三)由于合同规定的履行期限不明确、不完备而造成的违约。

(四)由于主管机关对合同审查、管理不严,合同缺乏可行性研究,所签合同不能履行。

(五)市场行情变化或者价格大幅升降,从而影响合同的全面履行,造成当事人违约。

(六)因发生自然灾害等不可抗力的事件而导致合同不能履行。

(七)因发生情势变更而导致合同当事人违约。

三、合同违约金的上限是多少

如果合同中只对违约金做了原则性的规定,没有具体约定违约金的比例或数额,并且有关法律也没有明确规定违约金比例或者金额的,则可按《民法典》中关于承担违约金责任的一般原则执行。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。

《民法典》第五百八十五条:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 22:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济赔偿相关文章
  • 合同解除后赔偿损失 违约金
    合同解除后赔偿损失的方式是:已经履行造成损害的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失;尚未履行的,终止履行。当事人存在违约情形的,应当承担相应的违约责任。一、请问贷款合同无效后担保人有责任吗?借款合同无效后担保人一般不需要承担责任,但是担保人有过错的需要承担相应的民事责任。《民法典》第五百六十六条规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的,解除权人可以请求违约方承担违约责任,但是当事人另有约定的除外。主合同解除后,担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任,但是担保合同另有约定的除外。二、厂房租赁合同房东违约怎么办厂房合同房东违约,可按照签订的合同追究责任。我国法律规定,合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据
    2023-03-10
    222人看过
  • 无效合同违约损失是否赔偿
    无效合同造成损失需要赔偿。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。一、合同无效如何赔偿损失合同无效因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。根据2021年实施的《民法典》第一百五十六条规定,民事法律行为部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。第一百五十七条规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。二、合同确定无效的法律后果都有哪些合同确定无效的法律后果:合同自始没有法律约束力;因该
    2023-02-04
    132人看过
  • 经济合同违约要赔多少
    经济合同违约赔偿的费用是约定优先,没有约定的可以进行补充协议,不能协议补充的就按照法定。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。一般经济合同违约诉讼如何进行一般经济合同违约诉讼需要当事人自己向法院提出诉状,接受法院的询问调查,参加开庭审理阶段,最后等待判决。经济合同纠纷属于民事案件,经济合同纠纷是当事人双方在依法签订经济合同之后,履行义务的过程中所产生的意见分歧或争议。经济合同一旦发生纠纷,当事人首先应及时协商解决,双方要本着相互谅解、实事求是的原则,寻求都能接受的自我解决办法。如果双方当事人隶属于同一个主管部门,也可请求上级主管部门调解解决。如果通过协商调解不能解决争议或者当事人不愿意通过协商、调解解决的,那么当事人任何一方均可按照书面的仲裁协议,向有管辖权的仲裁
    2023-07-29
    458人看过
  • 工程经济损失分类
    1)按索赔当事人分类承包人与发包人之间索赔;承包人与分包人之间索赔;承包人与供贷人之间索赔;承包人与保险人之间索赔。2)按索赔事件的影响分类工期拖延索赔由于发包人未能按合同规定提供施工条件,如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等;或非承包人原因发包人指令停止工程实施;或其他不可抗力因素作用等原因,造成工程中断,或工程进度放慢,使工期拖延,承包人对此提出索赔。不可预见的外部障碍或条件索赔如果在施工期间,承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件,例如地质与预计的(发包人提供的资料)不同,出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。工程变更索赔由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序,造成工期延长和费用损失,承包人对此提出索赔。工程终止索赔由于某种原因,如不可抗力因素影响、发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再
    2023-03-16
    165人看过
  • 过失损害的经济赔偿
    过失损害经济赔偿过失损害他人财产后,有人认为自己不是故意的,所以不愿意赔偿对方的损失,或者与对方不一致,而自己只愿意承担部分责任,所以当双方协商解决不了的,对方可以考虑通过起诉的方式索赔。根据规定,他人财产虽因过失受到损害,但已给他人造成实际损失,且系自身过错的,仍需承担赔偿责任。双方可采取以下措施确定赔偿金:1。双方主动协商解决问题。如果财产损失的原因非常清楚,比如过失行为人的责任,那么双方就比较容易协商,直接按照财产的实际价值进行赔偿。2。去法院打官司解决问题。如果双方未能就赔偿达成协议,例如,双方对财产的实际价值理解不一致;或者双方疏忽大意,无法确定责任分配;或者损害行为人只是拒绝赔偿,然后业主可以主动去法院提起诉讼解决问题。过失致人财产损害将符合侵权损害赔偿的规定,因此应注意侵权行为的诉讼时效。一般诉讼时效为两年,自知道受损财产之日起计算。根据侵权损害赔偿的规定,行为人过失损害他人
    2023-05-08
    144人看过
  • 合同违约怎样确定损失赔偿额
    《民法典》中确定合同违约的损失赔偿额的方式是:如果合同中有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法就按照约定;没有约定的,可以凭借相关的款项单据,书面证据来佐证,达成双方协商一致;如果双方就实际损失金额,不能达成协商一致的,可以向法院起诉,由法院审查后进行判决。如何确定购房合同违约情形对于商品房买卖合同纠纷中违约责任如何确定,是出现此种争议后必须解决的问题。但是由于商品房买卖合同大多属于格式格式,对于违约责任的承担方式约定相对比较明确,一旦出现约定不明的情况,我们也可以根据《商品房买卖解释》的有关规定确定有关损失的计算方法。《商品房买卖解释》第17条规定:商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,逾期交付使用房屋的,按照逾期交付房屋期间有关主管部门公布或有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。《商品房买卖解释》第18条第2款规定:由于出卖人的原因,买受人在规定期限内
    2023-08-12
    470人看过
  • 成立买卖合同的经济损失如何赔偿
    民法典规定,买卖合同违约的,如果合同有约定的,按合同约定计算损失,没有约定的,造成的损失一般是依据实造成的损失计算,如果有预期收益的,可以加上预期收益。一、租房合同违约金条款有哪些租房合同违约金规定有以下四点:第一,在租赁合同中对违约金有约定的,就按照约定的赔偿比例支付违约金。第二,租赁合同约定的违约金低于或者高于实际造成损失的金额的,双方当事人都可以请求人民法院或者仲裁机构出面解决。第三,双方在租赁合同中没有约定违约金的,应该按照违约造成的实际损失来计算。第四,租房合同违约金,是独立于房租之外的支付行为,双方应先以自行协商为主,无法自主解决可以到法院提起诉讼。二、工程逾期的怎么办?工程逾期的,是属于合同违约的情形,合同有约定的按合同约定处理,没有约定的,按工程逾期造成的实际损失进行赔偿。依据规定,签订建设工程合同时,要载明工程完工的期限,施工方在规定期限内未完成施工的,就属于工程合同违约
    2023-06-25
    397人看过
  • 2024合同诈骗减刑需赔偿经济损失吗
    合同诈骗减刑需赔偿经济损失吗合同诈骗的嫌疑人赔偿损失是属于有悔罪表现的行为,依据刑法的规定可能获得减刑或者从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十八条【适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;(六)对国家和社会有其他重大贡献的。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第六节 减刑    第七十八条 被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者
    2023-12-17
    500人看过
  • 房屋租赁合同违约造成经济损失怎么处理
    一、房屋租赁合同违约造成经济损失怎么处理有约定按约定,没有约定参考如下法条主张对方承担违约责任,但最高赔偿额不超过造成损失的30%。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为规定的“过分高于造成的损失”。二、法定解除合同的情形在实践中,依法签订的租赁合同,原则上双方都应该遵守并履行的,任何一方违约的,都需要承担相应的违约责任,且守约方都可以要求继续履行租赁合同,除非出现法定可以解除租赁合同的情形。有下列情形之一的,当事人可以单方解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的。如地震洪灾、政府政策、社会骚乱等不可抗力,导致不能实现合同目的的。(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自
    2023-04-18
    128人看过
  • 赔偿违约损失是什么损失
    赔偿损失,是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所造成的财产或者利益减少的一种责任形式。赔偿损失是一种重要的违约责任方式,有明显的救济功能。当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。它不仅适用于违约责任,也适用于侵权行为及其他一些民事违法行为所造成的损失;不仅适用于有效合同的违约行为,也适用于无效合同所造成的损害赔偿。本文所研究的赔偿损失,仅指因违约所负的赔偿损失。一、赔偿违约损失的特征1、违约的赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式。违约赔偿损失赔偿损失的前提是当事人之间存在有效的合同关系,并且违约方违反了合同中约定的义务。如果当事人一方违反的不是合同约定的义务,或者合同没有成立、合同无效、合同被撤销等,其所要承担的不是违约的赔偿损失责任,而是应当承担缔约过失等其他责任。2、违约的赔偿损失具有补偿
    2023-03-27
    182人看过
  • 违约产生的损失怎么赔偿,合同违约都有哪些赔偿?
    一、违约产生的损失怎么赔偿1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。2、当事人都违反合同的,应当各自承担相应的责任。《民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百九十二条【双方违约和与有过失】当事人都违反合同的,应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失,对方对损失的发生有过错的,可以减少相应的损失赔偿额。二、合同违约都有哪
    2024-01-17
    285人看过
  • 违约损失是否包含间接损失的经济影响
    因违约造成的损失包括直接损失和间接损失,直接损失就是指违约行为造成的直接财产的减少,如标的物的灭失、减少、毁损等。间接损失是指违约行为所造成的损害后果所产生的损失。当事人在合同中约定间接损失的范围和计算方式,对约定的间接损失应当赔偿。违约交房违约金包括什么关于违约交房违约金的赔偿范围问题,违约损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。具体来说,可能包含交易费用、因为房价上涨导致损失的差价等。但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。另外,若是双方已经在房屋买卖合同中约定了违约条款及违约责任,应当按照约定的内容进行损失计算和赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约
    2023-07-08
    388人看过
  • 如何估算经济损失赔偿
    法律综合知识
    一、如何估算经济损失赔偿如下估算经济损失赔偿:经济赔偿金=直接经济损失+间接经济损失+惩罚性赔偿+费用支出其中,惩罚性赔偿是指由于侵权行为的性质、程度和时间等因素而增加的赔偿金,通常用于惩罚侵权方的恶意行为和预防同类侵权行为的发生。费用支出是指因维权行为而产生的合理费用,如诉讼费用、律师费用等。需要注意的是,在计算经济赔偿金时,需要根据具体情况进行综合考虑,不能简单地按照公式计算。另外,赔偿金的支付方式也需根据实际情况进行协商确定。二、直接经济损失和间接经济损失区别直接经济损失和间接经济损失区别:1.间接损失不是现有财产的减少,不表现为受害人现实拥有的财产价值量的实际减少,而是受害人应该得到的财产利益因侵权行为的实施而没有得到;2.间接损失具有依附性,而直接损失不具有依附性;3.直接损失是直观的、现实的财产价值的损失,间接损失虽然也是客观的损失,但不是直观现实的,而是要根据实际情况进行计算
    2023-08-14
    330人看过
  • 制定合同是指约定违约还是损失赔偿
    合同中可约定违约责任,也可以约定赔偿责任。合同中可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。一、违约金一般如何规定违约金一般不超过实际损失的30%。当事人可以自行约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,或者因违约产生的损失赔偿额的计算方法。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构
    2023-03-22
    429人看过
换一批
#劳动争议
北京
律师推荐
    展开

    经济补偿金是用人单位解除劳动合同时,给予劳动者的经济补偿。经济补偿金是在劳动合同解除或终止后,用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。我国法律一般称作“经济补偿”。 我国劳动法、1994年劳动部发布的《违反和解除劳动合同的经济补偿办法... 更多>

    #经济赔偿
    相关咨询
    • 经济合同中是该约定违约金还是该约定赔偿损失?
      宁夏在线咨询 2022-10-05
      当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
    • 合同签订中违约金和经济损失是否要赔偿
      新疆在线咨询 2022-10-10
      1.需要赔偿。2.合同中没有约定违约条款的,从法定。3法定损害赔偿是指由法律规定的,由违约方对守约方因其违约行为而对守约方遭受的损失承担的赔偿责任。法定损害赔偿遵循以下原则:(1)完全赔偿原则。违约方对于守约方因违约所遭受的全部损失承担的赔偿责任。具体包括:直接损失与间接损失;积极损失与消极损失(可得利益损失)。合同法第113条规定,损失“包括合同履行后可以获得的利益”,可见其赔偿范围包括现有财产
    • 合同没有写到违约金和经济损失需要赔偿吗
      河南在线咨询 2022-10-09
      1.需要赔偿。2.合同中没有约定违约条款的,从法定。3法定损害赔偿是指由法律规定的,由违约方对守约方因其违约行为而对守约方遭受的损失承担的赔偿责任。法定损害赔偿遵循以下原则:(1)完全赔偿原则。违约方对于守约方因违约所遭受的全部损失承担的赔偿责任。具体包括:直接损失与间接损失;积极损失与消极损失(可得利益损失)。合同法第113条规定,损失“包括合同履行后可以获得的利益”,可见其赔偿范围包括现有财产
    • 交通违约赔偿后的直接经济损失
      安徽在线咨询 2023-07-22
      财产的损失包括直接损失和间接损失。这两种分别的损失,在司法实践中必须仔细加以区分。直接损失是受害人现有财产的减少,也就是加害人犯法做法侵害受害人的财产权利、人身权利,招致受害人现有财产直接受到的损失。例如财物被毁损而使受害人财富的减少,致伤、残后受害人医疗花费的支出,人格权受到侵害后支出的必要花费,等等,都是直接损失。间接损失就是可得利益的丧失,即应当得到的利益因受侵权做法的侵害而无得到,包括人身
    • 违约金同经济损失有效吗
      辽宁在线咨询 2023-09-23
      经济损失和违约金能否并用,需根据以下情形处理: 1、支付违约金、赔偿损失是符合法律规定的违约责任承担方式,二者可以并用。 2、如果当事人约定的违约金是补偿性违约金,在预期利益和可得利益范围内可以与赔偿损失并用。 3、违约造成的实际损失远远大于合同约定的违约金时,违约金和损失赔偿可以考虑并用。 4、违约方承担的责任应当能够完全弥补守约方的实际损失。计算方法主要包括两种,一是直接增加违约金;二是违约金