建筑工程施工工期保证措施怎样制定?
来源:互联网 时间: 2023-06-04 08:41:02 106 人看过

建筑工程施工进度计划和施工工期保证措施

一、施工进度计划

1、编制依据及原则

(1)响应合同文件工期要求。

(2)以本工程内容、工程量大小、工艺、工法难易程度为依据;类似工程施工经验为参考。

(3)合理安排施工工序。

(4)根据现场的实际情况,进行分区组织流水施工。

(5)充分考虑合同文件中与其它施工单位的配合,最大限度减少施工作业的相互干扰。

(6)体现我单位专业施工技术水平,是资源配置合理利用。

施工总工期

2、总工期要求

总工期控制在天内。

3、总工期计划

综合考虑总工期、节点工期要求及施工组织计划,制定本合同工期计划目标如下:假定在年月日开工,用

天的时间完成护坡桩的施工,而冠梁、锚索、土方开挖密切配合护坡桩的施工,各工序交叉作业,以节省工期。

以上工期计划是根据前述原则,结合我单位能力制定,施工中我单位将在保证质量、安全、环境、文明施工的前提下,尽量提前。若有不可控力因素致使阶段工期滞后,将增加人力、物力投入,调整施工方案,加快后续工程进度以保证总工期。

二、工期总体保证措施

1、组织管理措施

公司设立力量最强的项目指挥协调班子,负责对该项目的组织领导和重大问题协调,并迅速组建本合同现场项目经理部,按项目法组织施工。

(1)项目部配备强有力的项目管理力量,选配懂管理、业务精、能力强、有才能、敢负责的干部担任项目部的项目经理,由项目经理挑选各专业骨干参加项目部的管理。

(2)集中公司优势兵力,调集技术业务精、素质好的施工队伍,配备足够的各专业施工劳动力,加强分包管理、外协劳动力管理。

(3)抓好施工中的统筹、控制和协调工作,把做好工序衔接和抓好各关键工序的进展作为施工管理的中心。

(4)加强相关单位的配合和协调,处理好与周边单位和居民的关系,为施工创造良好的外部环境,减少外部因素对施工的影响,确保工期目标的顺利实现。

(5)切实做好施工后期服务并兑现各种奖励政策,调动施工人员的积极性。

2、资源保证措施

劳、材、机等资源配备充足、按期进场是工程按期开工的关键。对本工程所需各种资源我单位将积极进行调配和准备,及时落实。

(1)材料供应落实

开工前,组织专业人员编制各类物资和半成品计划,专人负责落实采购验收工作,做到材料、半成品按时按质供应,杜绝由于物资供应而影响施工进度现象发生。主要材料储备量保证满足施工要求。

(2)劳动力落实

安排技术能力高、有基坑施工经验的工人、管理人员投入施工,施工人员使用我单位的基本力量,全公司范围内统一调配,在专业工种和劳动力数量等方面,满足现场施工需要。

按施工进度计划和现场实际进度,控制劳动力进退场工作。现场工人安排作业要连续,工序搭接合理,并组织工人队组之间进行劳动竞赛。

(3)机械设备落实

优先安排本工程需要的一切施工机械,力求提高施工机械化水平,减少劳动强度,加速施工进度。做好现场设备维修、保养,确保机械完好率和正常运转,拟在现场设一个维修车间,重要机械配备整机或配件备用,以保证设备正常运转。

3、进度计划控制措施

施工进度控制以项目施工工期的总目标为据确定分目标,将目标层层分解、落实,从技术管理等方面采取措施,以保证分目标的实现来确保总目标。

(1)现场技术控制

组织有丰富类似工程施工的技术骨干编制实施性施组及施工技术方案,施工方案应充分利用现有成熟工法,结合工程实际适时调整施工工艺和技术,不断提高生产效率;实施标准化管理,在施工中,做好技术交底、现场检测,确保正常施工,杜绝返工。

(2)进度计划动态管理

采用信息化施工技术、计算机辅助管理技术等方法进行进度控制。利PROJECT软件进行施工进度计划的编排、调整,以关键工序为纲,点面结合,优化施工程序,合理确定并控制好关键线路。

做好冬雨季施工的安排和管理,提前做好抵御灾害性天气的各种准备,抢晴天,战雨天,最大限度的减小天气变化对工期的影响。

积极做好节假日期间的工作安排,力保节假日其间施工正常进行。

三、关键工序工期保证措施

1、基坑支护施工工期保证措施

(1)根据基坑围护桩的数量及进度,必要时增加钻机配备数量,保证基坑围护结构按期完成。

(2)开挖前及时做好地下水和地表排水调查工作。

(3)保证挖土机械、运输设备计划落实及相应人力资源落实,确保按计划完成施工任务。

(4)合理安排运输通达,使场内交通通畅有序。

2、基坑降水施工工期保证措施

保证降水井的施工质量。

3、不可控因素工期滞后补救措施

针对不可控因素导致的工期滞后,我司将从以下方面采取补救措施,以保证工期目标实现。

(1)增加资源投入,提高施工进度

必要时增加人力、设备、材料等资源的投入,缩短辅助工序施工时间。

(2)开展多作业面平行作业

支护结构在保证质量和安全的前提下,开展多工作面平行作业,使得各工序间能穿插作业,减小相互影响,加快循环作业时间。

(3)做好成品保护,减少返修率

对完成的成品、半成品制定相应的保护措施,安排专人负责,保证成品、半成品质量,以保证顺利交验或进行下一道工序,防止因返工增加工期。

(4)采取技术措施,改善施工环境

根据我单位的经验和优势,针对对施工进度造成影响的各种因素,采取可靠的措施为施工创造良好的条件,从而保证施工安全,提高施工进度。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月30日 09:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多保证相关文章
  • 建筑工程工期顺延成因及应对措施
    一、建筑工程工期顺延成因及应对措施建筑工程工期顺延成因1.发包人未按约提供图纸及开工条件;2.发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.发包人指定的代表(以下称指定代表)未按约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6.不可抗力;7.隐蔽工程在隐蔽前,承包人通知发包人检查,发包人没有及时检查;8.发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。建筑工程工期顺延应对措施1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。3.在解决上述工期顺延问题的同时,施工企业还应采取有效可行的措施,减少因不可抗力产生的损失。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿
    2023-08-14
    338人看过
  • 建筑工程质量保证措施的规定内容是怎么样的?
    一、建筑工程质量保证措施制度保证1、端正经营思想,切实做到“六不准”:1)没有设计图纸和施工组织设计或作业设计不准施工;2)自行采购的工程材料、配件,未经监理工程师确认和业主批准,不准采购;3)材料、配件无合格证和材料不按规定检验或复检不合格的,不准使用(由业主下属的材料部门提供的材料不合格品或无合格证者,除不准使用外,还应及时报告监理工程师和业主)。4)上道工序质量检查不合格的不准转入下道工序施工;5)各类综合管道(含其保温)、设备安装前,未试做或制样且经监理工程师确认者,不准进行施工;6)对质量有重要影响的特殊工作人员未经培训并取得上岗证者,不准上岗。2.坚持质量一票否决制度坚持质量一票否决制度,其具体要求是:对不合格的工序、工件必须坚持返工;质量不合格的工件,不准上报工作量,同时对不合格工序、工件不准转入下道工序。3、落实各级质量责任制项目经理部和各设备制作厂及二级项目部的项目经理是
    2023-06-04
    302人看过
  • 建筑物防雷工程施工常见问题及质量控制措施
    摘要通过对建筑物防雷工程施工常见问题进行分析,提出了在施工阶段严加控制质量的措施,要求对现场施工进行跟踪检测,同时检测员应加强对防雷新技术的学习掌握,注重过程控制,保证建筑防雷工程的质量。关键词建筑物;防雷工程;施工;常见问题;质量控制;措施在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器安装等,一直伴随着建设施工全过程。保证防雷工程项目施工质量的因素很多,如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等,环节很多,要对这些环节严格控制,才能保证最后的工程质量。建筑物防雷包括防直击雷和防感应雷。防直击雷就是引导雷云与避雷装置之间放电,使雷电流迅速流散到大地中去,从而保护建筑物免受雷击。防雷电感应则通过建筑物内部的设备、管道、构架、钢窗等金属物的接地装置与大地作可靠的连接,将雷云放电后在建筑上残留的电荷迅
    2023-06-07
    412人看过
  • 保证工程质量施工工期的措施有什么?
    一、保证工程质量施工工期的措施1、建立管理机构,健全技术保证体系a.成立项目质量管理小组,第一管理者亲手抓,配齐专职质检工程师和质检员,从组织措施上保障创优计划的真正落实。b.本项目部将建立以总工程师为首的系统技术管理网络体系,实行技术人员岗位承包责任制,逐级落实责任到人,一级抓一级确保技术工作的准确性、严密性与正确性。2、推行现代化技术管理运用统筹网络技术编制实施性施工组织设计。在保证工期的前提下,搞好资源配置,努力降低成本并严格按照网络计划实施,使整个工期随时处于受控状态,做到环环相扣保证施工进度。3、完善施工技术管理措施4、①制定技术管理制度a.施工前认真核对本标段设计文件和资料,领会设计意图,对施工区的水文、地质、气象认真进行调查,详细周密地编制实施性施工组织设计。b.b.对一线施工人员做好技术交底,对重、难点工程下发《作业指导书》,工前进行技术授课培训,让所有职工都清楚各自施工项
    2023-06-22
    485人看过
  • 建筑工地消防安全措施怎样
    1、施工人员进入施工现场前,必须要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作,对考核不合格的职工,禁止进入施工现场参加施工。2、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。3、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火,严禁酒后操作。4、从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的,不得从事高空作业。5、在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋。6、现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身,线路,设备事故的发生。7、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。8、工地施工照明用电,必须使用3
    2023-08-17
    249人看过
  • 保障建筑工程质量的具体措施
    1、决策阶段的质量管理此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较,决定项目的可行性和最佳方案。2、施工前的质量管理的主要内容是:1、对施工队伍的资质进行重新的审查,包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符,必须采取有效措施予以纠正。2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备,有无错漏空缺,各个设计文件之间有无矛盾之处,技术标准是否齐全等等。3、施工过程中的质量管理1.确定工程质量控制的流程;2.主动控制工序活动条件,主要指影响工序质量的因素;3.及时检查工序质量,提出对后续工作的要求和措施;4.设置工序质量的控制点。对技术要求高,施工难度大的某个工序或环节,设置技术和监理的重点,重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等;针对质量通病或容易产生不合格产品的工序,提前制定有效的措施,重点控制;对于新工艺、新材料、新技术也
    2023-07-16
    105人看过
  • 建筑工程合同中应对工期延误的措施
    建设工程合同工期延误后,要看合同中是否规定了延误责任。如果实际延误符合合同规定的延期免责情况,或由于不可抗力造成的,并有证据证明情况的。根据实际情况,可以顺延工期,否则违约方应向对方承担违约责任。当事人一方就合同无效,所造成的损失向法院或者仲裁机构提起诉讼的,法院或者仲裁机构根据,造成合同无效当事人的过错责任,判决各方承担损失。工期延误赔偿标准上限一般是20%。如果没有约定最高违约金,通常以20%左右为标准,但是没有绝对限制,如果造成损失远远超过20%的损失的话,仍然可以继续主张。根据相关法律的规定,工期延误赔偿没有绝对的上限,通常情况下按照合同里面的规定金额进行赔付。如果有不以合同中的规定进行操作的,违约金要求过高的,也可以进行谈判来向法院申请适当调节。《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)》规定:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照
    2023-07-01
    399人看过
  • 建筑工程施工质量鉴定
    施工质量鉴定一般发生在建设单位或开发商与施工单位之间的民事纠纷之中。通常有三种情况会发现或怀疑施工质量存在问题:一是施工过程中竣工验收时由监理或建设单位技术负责人发现。二是施工单位起诉建设单位拖欠工程款,建设单位反诉施工单位怀疑施工质量存在问题;三是房屋购买者发现有施工质量问题。施工质量鉴定属于现状检验,鉴定人员没有参与施工过程,无法直接对检验批准和分项工程做出评价。受检测手段的限制,相当多的检验项目尚无法事后采用检测方法进行复查。因而施工验收资料是重要的鉴定依据。问题是发生方式质量纠纷的工程项目,其方施工质量验收常常是合格的,甚至是优良工程,如何判断验收资料的真实性成为鉴定的关键。从工程实践来看,如果所有验收资料都无法采信,要鉴定一项工程完全合格几乎是不可能的。鉴定人员在接受委托时最好让原、被告双方对竣工资料中没有异议的部分加以确认,将方式质量的异议范围尽可能缩小,并由双方约定检测的方法
    2023-02-10
    499人看过
  • 建筑工程施工现场环境保护方面采取哪些措施
    近年来,随着城镇化进程的加快,在城市,随处可见施工现场,虽然一定程度上对城市化的发展起到了促进作用,但是由此引发了诸多环境问题,噪声污染、粉尘污染、水污染随处可见。因此,国家通过法律规定建筑施工企业应当遵循环境保护方面的法律法规,那么建筑工程施工现场环境保护方面采取哪些措施呢?建筑工程施工现场环境保护方面采取哪些措施:《建筑法》规定,建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的错事。建筑工程施工现场在环境保护方面应采取如下措施:(1)施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度,并应做好检查记录。对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。(2)在城市市区范围内从事建筑工程施工,项目必须在工程开工15d以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境
    2023-06-04
    243人看过
  • 建筑工程施工防水保质期多久
    建筑工程施工防水保质期是五年。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;(五)装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条
    2024-04-30
    160人看过
  • 认真落实建筑施工安全措施
    建设管理部门要加大对建筑施工单位和项目的安全管理,严格落实各项安全措施;要合理安排节假日前后的建设工程进度,严格掌握施工作业安全条件;要加强对建筑设备、施工工地的安全检查,防止高空坠落、触电、物体打击、火灾和坍塌等事故的发生;要加大对工程施工的安全监管和执法力度,杜绝违章违规施工;对不具备安全生产条件的建设施工企业,要坚决撤销其施工资质。一、有哪些建设工程合同无效(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同无效。鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同的情况时有发生,《中华人民共和国建筑法》对此做了禁止性的规定;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同无效。根据《中华人民共和国招标投标法
    2023-04-11
    498人看过
  • 建筑工程施工这个专业怎么样
    建筑工程施工专业是国家中等职业教育改革发展示范学校建设重点支持专业,建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理。主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论。专业基本能力:(1)初步了解建筑施工过程,具有一般的施工能力;(2)具有运用计算机辅助完成工作任务的基本能力;(3)具有本专业必需的力学、施工测量、工程材料等基本知识;(4)具有识读工程施工图的能力;(5)具有比较熟练的测量放线、材料试验、钢筋翻样及加工等岗位的基本技能;(6)具有从事工程质量、安全、工程技术资料等初步管理能力;(7)能够分析和解决本专业的简单技术问题,具有初步的工作计划、组织、实施和评估能力;(8)具有人际交流能力和团队合作精神,具有较强的安全生产、环境保护和节约资源的意识;(9)掌握建筑施工企业1~2个工作岗位所需的业务知识、基本技能,并具有初步经验,取得相应的职业资格证书
    2023-03-19
    305人看过
  • 雨期建筑施工应采取哪些安全措施
    雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏和警告标志,超过1米的基槽坑井应设支撑;机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。雨期建筑施工应采取的安全措施1、雨期施工的要求和准备工作(1)雨期施工的要求。根据雨期施工的特点,编制施工组织设计;合理进行施工安排;密切注意气象预报,做好防汛准备工作。(2)雨期施工的准备。做好现场排水工作;做好原材料、成品、半成品的防雨工作;制定现场房屋、设备的排水防雨措施;备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。2、雨期施工措施雨期施工主要解决雨水的排除,对于大中型工程的施工现场必须做好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水、下游散水;坑底抽水、地面排水。规划设计时,应根据各地历年最大降雨量和降雨时期,结
    2023-03-02
    489人看过
  • 建筑工地瓦工施工流程
    一、建筑工地瓦工施工流程首先,泥工进场按设计图纸砌墙、敲墙。新砌的墙如果有条件让水电工按设计图先把要走的管线敷设到位,特殊部位的做法可以跟泥工沟通好。省得下一步再在刚砌好的墙面上开槽。泥工把现场按设计图纸施工及大致整理好以后水电工进场,让泥工按水电工的要求开好布水电管线的沟槽,然后泥工就可以暂时退场了。水电工开始铺设水电管线,如果有增压泵之类的要提前安装的设备这个时候最好要装好,试好效果。管线铺设到位前木工要进场了,结合设计图纸让水电工把管线全部铺设到位,特别是吊顶、吊柜处的电源等。如果要购买需安装的家具,例如橱柜等,需要有关的公司派人过来定好水电管线末端的位置。管线最后铺设到位要记得拍照,把走向位置全部记录下来,此时水电工可以退场。木工和泥工就可以进场了,泥工负责填水电沟槽、铺地砖墙砖、安装窗台大理石挡水等等。木工负责做门、窗套、吊顶、家具、如果地面需要架空地板或者实木地板还要负责打龙骨
    2023-06-04
    220人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #保证
    词条

    保证是合同双方当事人以外的第三方向合同关系中的债权方保证合同关系中的债务方全部或部分履行合同债务的担保方式。保证人在被担保的当事人不履行合同时,承担连带赔偿的责任。... 更多>

    #保证
    相关咨询
    • 建筑工程安全防护、文明施工措施和文明施工措施措施措施的规定包括
      安徽在线咨询 2022-01-21
      根据住建部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》建办[2005]89号文件要求,至少包括以下部分:一、安全防护用具:安全网、安全带、安全帽等;二、洞口和临边防护设施:楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、阳台周边、楼层周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧以及上下通道等临边安全防护设施;三、全钢质内外脚手架及配套防护设施、结构模板的全钢质主体支撑杆件;四、塔式起重机、外用电梯、井字架提升
    • 建设工程质量保证措施措施流程是怎么样的
      辽宁在线咨询 2022-07-02
      建设工程质量保证措施流程如下1)根据图纸,由翻样出钢筋料单,并有项目工程师核对数量、直径、搭接位置和长度、弯钩角度、弯点位置,保证符合规范及设计要求;绑扎时认真执行操作工艺。2)混凝土浇捣前应做好隐蔽工程验收。各方面条件都齐备后,开出浇捣令。对于现场的振捣、养护都必须按操作规程或方案进行。及时抽检混凝土的坍落度,并制作好试块,试块要进标养室养护。3)在土建和安装的交叉施工过程中,要预先制定好操作顺
    • 建筑工程事故应急措施
      湖北在线咨询 2022-01-30
      施工单位应根据建设项目的特点和范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场安全事故应急救援预案。实行施工(工程)总承包的,由总承包单位统一组织编制铁路工程建设安全事故应急救援预案,总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备并定期组织演练。应急救援预案报建设单位备案。
    • 建筑工程质量保证措施的规定内容是怎么样的?
      贵州在线咨询 2023-09-05
      建筑工程的质量存在问题的,就有可能涉及到人们的生命财产安全,所以对于工程质量一定要严格把关。那么关于建筑工程质量保证措施规定内容是怎么样的?首先从经营的思想方面,要求单位做到六不准,对于承包方来说一定要按照规定施工。
    • 施工方在建筑工程中可以采取哪些措施
      贵州在线咨询 2022-02-26
      1、土方开挖后,承台砖胎膜砌筑2、承台基础梁砖胎膜砌筑3、承台、底板垫层砼浇捣后4、地下室底板及承台基础梁防水卷材施工5、钢筋绑扎中6、地下室外墙及消防水池的施工缝处的止水钢板焊接施工中7、外墙施工缝处模板挂模8、外墙模板挂模。注意要用止水螺杆9、管道预埋10、高低跨处模板的下部我们焊上了钢筋支架地下室高低跨处模板挂模11、止水钢板在柱的节点,当然各地在此次的做法可以都不大一样啊,有的地方的止水钢