发承包双方发生争议，出现哪些情况，才能停止施工？-法师兄

发承包双方发生争议，出现哪些情况，才能停止施工？

来源：互联网时间： 2024-02-12 15:07:19 340 人看过

一、发承包双方发生争议，出现哪些情况，才能停止施工？

当发包方未能按合同约定提供必需的支持时，例如未按时提供原材料、设备或场地，或未及时支付工程款项，如预付款或进度款，承包方可考虑停工。

这些情况直接影响工程进度，合同履行受阻，为保障双方权益，避免进一步损失，停工成为必要的应对措施。

二、技术资料与验收延误

技术资料的提供和工程验收是工程顺利进行的关键。

如果发包方未按合同提供技术资料，或未及时检查隐蔽工程和进行中间结构验收，致使下步工程无法继续，承包方有权停工。

这不仅关系到工程质量，也涉及到后续工作的顺利开展，因此，停工是为了保证工程整体进度和质量标准得以满足。

三、不可抗力与合同无效

当遇到不可抗力事件，如地下障碍物、水流或文物发现，或非正常突发事件时，工程可能不得不停工。

更严重的是，如果发包方主张建设工程施工合同无效并得到确认，或因工程质量问题导致严重争议时，承包方也可能需要停工。

在这些情况下，合同的终止成为可能，而停工则是为了避免进一步的经济损失和法律责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

犯罪中止
犯罪中止发生阶段有哪些情况

犯罪中止存在两种情况：一是在犯罪预备阶段或者在实行行为还没有实行终了的情况下，自动放弃犯罪；二是在实行行为实行终了的情况下，自动有效地防止犯罪结果的发生。作为故意犯罪的未完成形态的犯罪中止，是指行为人已经开始实施犯罪而又中止了犯罪的形态。犯罪中止形态与犯罪中止行为本身具有密切关系：没有中止行为就不可能有犯罪中止的形态，中止行为是犯罪中止形态的决定性原因。犯罪中止形态与中止行为本身又具有区别：中止行为本身不是犯罪，而是刑法所鼓励的行为；犯罪中止形态则是犯罪的状态，应当负刑事责任。换言之，中止行为之前的行为属于犯罪行为，是行为人应当负刑事责任的事实根据，中止行为本身属于刑法所鼓励的行为，是应当免除或者减轻处罚的根据。一、构成要件我国现行刑法第24条第1款规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。”这是一条精练概括性的规定，在司法实践中往往会遇到许多棘手的问

2023-03-27

88人看过
预付款
建筑施工合同的发包情况

一、建筑施工合同的发包情况发包是指建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。《建筑法》第二十二条规定：建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。《建筑法》第二十四条规定：提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。【法律依据】《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、建筑施工合同发包人违约情形有哪些根据《建设工程施工合同》通用条款规定，当发生下列情况时，发包人违约：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时

2023-05-03

146人看过
调解委员会
施工承包合同争议的解决方式有哪些？

1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式：（1）人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。（2）行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受

2023-02-28

73人看过
法律综合知识
在哪些情况下将会发生禁止结婚的情况

一、在哪些情况下将会发生禁止结婚的情况禁止结婚有以下情形：1．男女双方不是自愿结婚的，一方或者双方在结婚时被胁迫、被欺诈；2．一方或者双方有重婚的；3．男女双方是直系血亲或者三代以内的旁系血亲；4．男女双方未达到法定婚龄。二、禁止结婚的亲属关系有哪些1．禁止结婚的亲属关系：直系血亲，直系血亲，是指父母子女，祖父母、外祖父母与孙子女、外孙子女之间的亲属关系。例如：父亲与女儿，母亲与儿子，爷爷（外公）与孙女或外孙女，奶奶（外婆）与孙子或外孙是禁止结婚的。2．禁止结婚的亲属关系：三代以内旁系血亲，（1）源于同一父母或同一父亲（同父异母）或同一母亲（同母异父）的兄弟姊妹，这是禁止结婚的。（2）不同辈的叔、伯、姑、舅、姨与侄（女）、甥（女）。即叔叔（伯伯）不能和兄（弟）的女儿结婚；姑姑不能和兄弟的儿子结婚；舅舅不能和姊妹的女儿结婚；姨妈不能和姊妹的儿子结婚。血亲主要指出于同一祖先，有血缘关系的亲属，

2023-11-30

376人看过

法律综合知识
合同双方发生争议应当向哪里起诉？

合同双方发生争议向被告住所地或者合同履行地人民法院起诉。但若合同对履行地点没有约定或者约定不明确，根据争议标的物的性质，确认合同履行地。且合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

2024-05-14

473人看过
业主
工程合同承包人发生哪些情况视为违约责任

工程合同承包人发生以下情况视为违约：(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。一、缺陷责任证书应该包含什么内容缺陷责任终止证书的签发日期，应以工程通过最终检验的日期为准、证书中应包括以下主要内容：1、获得证书的工程范围2、审查缺陷责任期工程的单位；3、工程竣工日期及合同缺陷责任终止日期；4、缺陷责任终止证书的签字人(总监、业主、高级驻地、承包商各方的代表)。终止证书签发的必要条件：(1)检查承包人剩余工程计划业主，监理工程师应定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。(2)检查已完工程业主、监理工程师应经常检查已完工程，对工程交接时存在的缺陷及签发证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。(3)

2023-03-12

244人看过
直系亲属
工伤争议从发生争议的原因看主要有几种情况

劳动者与用人单位之间因享受工伤待遇问题引起的争议为工伤争议，在劳动争议中占较大比重。工伤争议从发生争议的原因看，主要有以下三种情况：（一）是双方当事人对伤残的事实没有异议，但对双方是否存在劳动法意义上的劳动关系存在分歧，由此对受伤一方能否享受工伤待遇产生争议。（二）是双方当事人对存在劳动关系没有异议，但对发生的伤残是否属于因工伤残存在分歧，由此对受伤一方能否享受工伤待遇产生争议。（三）是双方当事人对存在劳动关系和因工造成劳动者伤残均无异议，但对劳动者一方的伤残程度存在分歧，由此对劳动者应享受何种工伤待遇产生争议。从争议处理的程序看，根据我国现行的劳动争议处理体制，工伤争议的处理，采取先仲裁后诉讼的审理体制，即当事人应先申请劳动仲裁，只有对仲裁裁决不服的才能向法院起诉。一、离职后工伤赔偿怎么办1、离职后依然可以请求工伤赔偿，工伤伤残的，可以请求一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工

2023-04-11

477人看过
要约
竞业禁止什么情况下才能发生法律效力？

在劳动合同解除或终止后，依法约定的竞业禁止条款才会发生法律效力。竞业限制期间用人单位需按照约定支付经济补偿，而劳动者不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位就业，不得自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。什么情况下适用竞业禁止？竞业禁止是企业保护其商业秘密的主要手段之一。我国法规政策允许企业与职工签订竞业禁止条款、协议，但目前尚无具体操作性规范。《劳动法》第22条规定：劳动合同当事人可以在劳动合同中约定保守用人单位商业秘密的有关事项，也就是说，企业可以通过基于职业关系中双方当事人平等协议、理性自律基础中形成的契约性要约与承诺关系来保护其商业秘密。竞业禁止的适用范围：竞业禁止合同只能适用于居于单位比较重要岗位、掌握企业商业秘密人员，而不是企业所有员工，针对企业所有员工而适应的竞业禁止条款是无效的，竞业禁止条款如果适用面太广，将使得企业所有员工或绝大多数

2023-07-29

82人看过

工资
施工总承包单位可以因争议不代发工资吗

依据我国相关法律的规定，建设单位与施工总承包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，不得因争议不拨付农民工工资。《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日起施行第二十四条建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位与施工总承包单位应当将工程施工合同保存备查。第三十五条建设单位与施工总承包单位或者承包单位与分包单位因工程数量、质量、造价等产生争议的，建设单位不得因争议不按照本条例第二十四条的规定拨付工程款中的人工费用，施工总承包单位也不得因争议不按照规定代发工资。没签合同辞职不给工资怎么办首先要证明你们之间存在劳动关系及拖欠工资的数额，证据包括：劳动合同、工资发放证明等。如果没有签订劳动

2023-06-13

57人看过
法律综合知识
代为继承在哪些情况下发生

代为继承发生的情况：在被继承人死亡时，如果被继承人的某个子女在被继承人之前已经死亡，但是该去世的子女又有遗留下子女时，就会发生代位继承的情况。代为继承只适用于法定继承，在遗嘱继承中不适用。法律依据：《民法典》第一千一百二十八条被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。继承房产过户有以下要件：（1）继承房屋的不动产权属证书；（2）已经办理好的遗产公证；（3）继承人的身份证明；（4）税务部出具的已缴纳税费的证明。根据《民法典》第一千一百三十三条规定，自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组

2024-01-27

180人看过
法律综合知识
哪些情况下会发生保险继承

当投保人死亡，且没有指定受益人；指定受益人不明确或者受益人先于被保险人死亡的；以及受益人丧失了收益权或者放弃收益权的会发生保险继承。受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。在此种情形下就会发生保险继承，其继承顺序适用民法典的顺序。《民法典》第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。本编所称子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。本编所称父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。本编所称兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。

2024-04-17

59人看过
工程承包
国际工程承包合同发生争议怎么办？

在实际中，你要是遇到这种麻烦，毕竟是合同纠纷，可以比照一般的合同争议解决方式处理，具体如下：1、找人协商。在一般合同纠纷中，因为是双方基于平等自愿的基础上达成的，所以在国际工程承包合同争议中，也可以先找对方就争议的问题协商一下。2、优先去仲裁。要是协商中失败的，在国际工程承包合同中，由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也会比较少采用诉讼的方式解决。所以，当协商和调解不成时，可以优先选择仲裁。3、最后去诉讼。仲裁在解决不下的，就去法院起诉。虽然说最后都可能会去起诉，但是在实际中选择仲裁方式处理的话，也会比较方便一点。而且，有些合同也许没说好怎么处理合同争议，但已经说好仲裁问题，那么现在协商不下的话，只能先去找仲裁机构裁决。寻求仲裁方式解决的话，按照一般的阿仲裁程序解决就可以：1、到合同上约定的仲裁机构申请仲裁。2、

2023-04-30

193人看过

法律综合知识
合同终止后可能会出现哪些情况

一、合同终止后可能会出现哪些情况1．当事人之间的合同关系消灭；2．合同双方产生新的权利义务关系；3．债权债务终止后，当事人应当遵循诚信等原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。4．合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。《中华人民共和国民法典》第五百五十八条债权债务终止后，当事人应当遵循诚信等原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。二、合同终止后是否能够解除合同不能，合同终止后当事人之间的权利义务消灭，没有必要再进行解除了。《中华人民共和国民法典》第五百五十七条有下列情形之一的，债权债务终止：（一）债务已经履行；（二）债务相互抵销；（三）债务人依法将标的物提存；（四）债权人免除债务；（五）债权债务同归于一人；（六）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。三、终止合同与解除合同区别是什么1．适用范围不同。合

2023-11-01

311人看过
直系亲属
什么情况下才能停止工伤鉴定

受理工伤认定申请后，有下列情形之一的，劳动和社会保障行政部门应当中止工伤认定，并向申请人发出中止工伤认定通知书：（一）劳动者与用人单位之间是否存在劳动争议劳动关系是按照法定程序处理的（2）需要有关部门对相应事故的结论作为依据，但有关部门尚未作出结论（3）因其他不可抗力造成的工伤认定难以作出决定（4）法律规定需要中止的其他情形，规章制度工伤认定终止后或者申请人提供新的证据后，恢复工伤认定程序。工伤鉴定中止的时间不计入工伤鉴定期限。劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，经进一步调查核实，不符合受理条件的，应当终止工伤认定，并向申请人出具终止工伤认定通知书工伤认定申请材料（2）受伤职工的有效身份证明（3）与用人单位的文本或有效劳动关系证明（含）复印件（4）事故调查用人单位报告（个人申报无需提供报告）（5）两名或两名以上证人的证词（6）医疗机构出具伤后诊断证明、初始病历和住院病历的，有下列情形之一的

2023-05-07

211人看过