装修工程延期的原因有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-24 10:32:04 70 人看过

装修延期原因一:材料进场不及时

装修时,很多业主选择的是半包的装修方式,因此,业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场,那么施工就没有办法正常地进行,这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排,从而导致装修延期。

装修延期原因二:装修方案常改动

在装修施工的过程中,不断地更改设计方案,也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中,在实际中有需要改动的地方,或是业主改变了自己的心意,想要改变设计,这些都会增加装修工程的施工量,更会增加不少的装修预算。

装修延期原因三:人工调度不合理

整个的装修工程需要很多工种之间的相互配合,才能顺利地完成。很多时候,尤其是在装修旺季,人工的调度常常会出现问题,安排的不合理,就很容易出现装修工程延期的情况。

装修延期原因四:验收结款不及时

很多装修公司的收费,是按照装修阶段来收取的,如果完成一阶段的工程后,业主没有及时地缴纳这一部分的装修费用,那么施工团队就可能会停工一段时间。此外,装修中的一些项目完工后,也是需要业主及时地进行验收的,验收合格后,施工队才能进行接下来的施工,如果业主没有及时验收,就很容易导致装修工程的延期。

一、房屋装修延期违约金怎么算

民法典规定,房屋装修逾期未能完成造成违约的,如果合同有约定的,按约定计算违约金,如果没有约定的,按实际损失计算违约金。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

二、因业主原因导致工程延期的装修公司要承担责任吗

其实,就业主自身原因出现延期的,想要装修公司为此承担责任,一般是不可能的,毕竟不是他们的责任,但是装修公司是否需要担责,还应视具体情况认定。

具体情况如下:

(一)如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。

(二)如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的,那么装修公司也应该承担相应责任。

针对这种规定,主要是针对在工程延期中,因为是业主与装修方合作,所以是相互影响的,要是因为业主没及时不足材料,而装修方也不及时提醒,那装修方到底也算是违约了,因此,不能当然免除责任。

实际中,通常就是装修方因为能够确定延期责任主要在业主,就不按实际情况确定违约责任,这就使得业主的损失变得较大。因此,建议就是业主发现装修方对延期违约也有责任,但是却不认,损失较大的,建议就是可以找个擅长解决合同纠纷的律师处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 22:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁机构相关文章
  • 工期延误原因司法鉴定的相关规定有哪些?
    一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二:1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误,需要专业工程技术知识。在施工进度计划中,一些分部分项工程处于关键线路上,构成关键工作,而另一些分部分项工程则处于非关键线路上,属于非关键工作。承包人完成进度计划中全
    2023-06-04
    220人看过
  • 装修施工延期装修公司可以重新收钱吗
    装修公司违反合同约定延期交工的,当事人可以依约扣钱,每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金。装修工程的进度没有按照预期进行的,可以要求支付相应的违约金,一般按照超出十日结付工程款。一、逾期支付工程款,违约金和利息是否可以同时主张逾期支付工程款的,违约金和利息能同时主张。如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款,承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的,则逾期付款时可以同时主张违约金和利息;如果合同没有明确约定的,则同时主张不会获得法院的支持。二、工程欠款是否应当支付利息?工程欠款应当支付利息。利息属于法定孳息,发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,还应支付拖欠工程款的利息。当事人对利息计算标准有约定的,按照约定处理;当事人没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。三、没有签合同被拖欠工程款怎么办出现拖欠工程款的纠纷时,有以下几个解决方案:1
    2023-06-20
    190人看过
  • 装饰装修工程保修期不得低于
    工程竣工验收合格之日起,便处于保修期内,不同的部分质保时间不同,但最少是两年,出现问题要尽早发出保修通知,对于保修费用由质量缺陷的责任方承担。建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后,在规定的保修期限内,因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷,应当由施工承包单位负责维修、返工或更换,由责任单位负责赔偿损失.建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。一、建设工程施工合同由哪些组成建设工程施工合同由以下内容组成:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任。二、湖南省建筑工程质保期是多久国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定:在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限:1基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该
    2023-03-31
    322人看过
  • 装修延期要到哪里投诉
    属于合同关系,可以投诉12315。面对装修施工频频延期的行业恶习,消费者应该如何应对?履行合同义务不完全或是违约,违约方应当承担违约责任,其违约责任的承担是法定的,并不因当事人之间约定与否而免除。基于装修逾期及业主待新房入住之情形,业主可要求装修公司承担逾期期间的租房租金损失,若协商不成,业主可通过法律途径予以维权。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
    2023-06-15
    238人看过
  • 装修后的地板发软的原因
    地板发软是由多方面的原因造成的。不同类型的地板产生的原因也不一样。强化地板铺装方法及要点:通常装修后地板“发软”的原因是地面不平引起的。安装强化地板、实木复合地板对地面平整度要求:允许误差为2-3毫米/延长米,实际上,大多数地面不符合要求。安装地板前应该测量地面误差范围,如果误差5毫米/延长米以内,用户对铺装质量要求不高,可以不做找平处理,直接铺设;如果误差超过5毫米/延长米,建议用户做找平处理。实木复合地板铺装方法及要点:除了上述地面不平的原因外,还有可能是由于地板的变形产生的发软现象。比如地板两头起翘,铺后顶头接缝处踩下去就会发软。地板越厚,这种现象越明显。不过这种现象不可怕,绝大多数会慢慢消失。实木地板铺装方法及要点:多采用龙骨铺设法,与强化地板和实木复合地板直铺法有很大不同。首先是龙骨与地面连接不实,其次龙骨的表面没有找平,再则地板的顶头缝没有搭在龙骨上,处于悬空状态。以上都可能出
    2023-04-22
    286人看过
  • 装修工期总是延期责任在谁
    装修工期总是延期责任如下:1、装修公司延误工期时可要求装修公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。2、如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。3、在房屋装饰装修工程中,根据造成工期延误的原因,分为顺延与不能顺延工期,应视具体情况追究责任人的责任。一、房屋装修公司的违约责任包括哪些房屋装修公司的违约责任包括:1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的,都要赔偿给业主因此造成的全部损失;2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的,业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿
    2023-03-19
    479人看过
  • 装修合同工期延期后是扣谁的钱
    装修公司延期交工是可以扣钱的,主要是按照装修合同上约定的违约金要求对方赔偿。如果没有约定违约责任及违约金,可以按照实际损失要求对方赔偿,双方可以协商,协商不成的可以向被告所在地的人民法院提起诉讼,要求对方承担违约责任并赔偿给你方造成的实际损失。【法律依据】根据《民法典》第五百八十五条:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。一、租房后装修合同期满房主应否补偿装修款租赁合同期满,承租人请求出租人补偿附合装饰、装修费用的法律不予支持。解释第十二条规定:承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满时
    2023-02-16
    293人看过
  • 住宅装饰装修工程质量控制的内容有哪些
    装饰装修工程项目的质量要求和质量验收方式,由装修人与装饰装修企业在签订书面合同中约定,同时必须符合工程建设强制性标准。装饰装修企业要按照施工技术标准施工。对工程的施工质量负责,对于施工中出现的质量问题要负责返修。装修人或者装饰装修企业违反《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)的,由建设行政主管部门按照有关规定处罚。工程竣工后,装修人按照工程设计合同约定和相应的质量标准进行验收。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容(1)委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话;(2)住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积,装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式;(3)装饰装修工程的开工、竣工时间;(4)装饰装修工程保修的内容、期限;(5)装饰装修工程价格,计价和支付方式、时间;(6)合同变更和解除的条件;(7)违约责任及解决纠纷的途径;(8)合同的生效时间;(9)双方认为
    2023-08-05
    396人看过
  • 装修工程延期运行如何计算赔偿金
    装修施工延期属于违约行为,应当按照双方约定的违约条款来申请赔偿。如果合同没有约定的,应当按照因违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。装修工程延期的原因有哪些装修延期原因一:材料进场不及时装修时,很多业主选择的是半包的装修方式,因此,业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场,那么施工就没有办法正常地进行,这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排,从而导致装修延期。装修延期原因二:装修方案常改动在装修施工的过程中,不断地更改设计方案,也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中,在实际中有需要改动的地方,或是业主改变了自己的心意,想要改变设计,这些都会增
    2023-08-13
    96人看过
  • 住宅装修违规装修有哪些
    一、住宅装修违规装修有哪些(一)未经物业公司批准擅自装修(没有物业公司开出的装修施工许可证)(二)擅改房屋结构、管线、管道等设施设备;(三)擅自改变房屋的使用功能;(四)擅动明火、吸烟;(五)装修材料,垃圾通道堆放;(六)装修材料走客梯;(七)违规搭建(封阳台、防盗网、玻璃阳光房)(八)超过装修期;(九)不按时间装修;(十)不配备必要的消防器材;二、什么是装修装修又称装潢或装饰。是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、景观等所实现的,依据一定设计理念和美观规则形成的一整套施工方案和设计方案。三、装修之施工步骤(一)水电:比如装修前没有出图纸,所以最后露台上的一个插座就忘记装了。还有床头灯的开关被床头挡住了。所以在装修前要预计一下你要买什么样的家具,预算一下尺寸。电视等的插座、视频线最好在客厅两面墙上都预装,以防买了沙发等家具后发现本来的地方放着不好看,要换方向。厨房
    2023-04-26
    346人看过
  • 装修合同工期拖延及罚款
    关于装修延期是应赔偿的违约金的相关法律法规:在装修合同中,法律有所规定:若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作,如果一方当事人违约,另一方当事人可以要求其承担违约责任,双方可以进行协商,若双方协商不成,这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时,都要对合同的相关条款加以了解,了解违约以后,对违约金的赔偿标准,如果有其中一方违约的,另一方应当支付其违约金。装修合同违约金20%法律规定装修合同违约金的数额当事人可以与装修公司可以自由约定,可以约定一定金额,也可以约定违约金的计算方法。约定的金额没有一个固定的计算方式,但违约金有一个上限,即最高不能超过违约导致的实际损失的30%,如果超过这个标准,违约方固然因违约需要付违约金,但同时也可以向法院申请
    2023-07-17
    172人看过
  • 民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因
    一、民法典中工程合同延期可以多长时间不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二、工程延期的原因(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准
    2023-04-18
    241人看过
  • 装修工程承包中承包的权利有哪些
    一、建设工程合同发包人有哪些权利义务(1)按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。(2)与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。(3)组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。(4)接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人
    2023-03-25
    359人看过
  • 装修可以包装装修工程吗
    不可以转包装饰装修工程。转包是违法行为,当事人签订的建筑工程转包合同无效,因非法转包建设工程所获取的非法所得要予以没收并可处以罚款、责令停业整顿。一、施工单位承包工程转包怎么处罚,承包单位转包怎么办根据《民法典》和其他法律规定,承包人经发包人同意将其部分工程分包给他人的行为是允许的,但不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正。二、工程转包会有哪些法律后果将建筑工程违法转包的法律后果有:首先,违法转包行为无效。其次,转包人因非法转包建设工程所获取的非法所得要予以没收。再次,建设工程质量合格的,转承包人可以直接向发包人主张工程价款。最后,转包工程的,转包人还可能受到行政处罚。三、违法转包工程的如何处置违法转包工程的按照下列方式进行处置:1、对违法转包的单位责令改正,没收违法所得,并处罚
    2023-06-21
    193人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁机构是依法设立,独立于行政机关,以仲裁方式解决纠纷的机构。它由当事人自愿选择,依据仲裁协议进行仲裁,对纠纷进行公正、公平、合理的解决。 仲裁机构具有专业性、独立性和高效性,能够为当事人提供便捷、高效的纠纷解决途径。... 更多>

    #仲裁机构
    相关咨询
    • 装修延误有哪些赔偿?
      澳门在线咨询 2022-09-13
      一、在装修合同中,法律有所规定:若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。二、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《中华人民共和国》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根
    • 审查起诉延期有哪些原因?
      新疆在线咨询 2022-05-18
      延期审查起诉,应当是证据不足,案件已经退回公安机关补充侦查了。公安机关补充侦查完毕后,案件再移送检察院审查起诉,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件,应当在1个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。该条对审查起诉的期限以及改变管辖后审查起诉期限的计算,都作出了明确的规定。
    • 装载机对原因有哪些
      浙江在线咨询 2022-10-29
      规范临时电源使用管理,完善停送电程序,严禁口头通知送电或约时停送电。2、严格执行工作监护制度,停送电工作必须至少应由两人进行。各分厂配备4套高温防烫伤工作服,并要求清灰工作必须穿高温防烫伤工作服。2、调整副司炉岗位巡检路线,每两小时查看冷灰斗积灰情况,并及时向司炉、班长汇报。3、将冷灰斗处检查孔更换成可视透明玻璃,运行人员能方便判断锅炉冷灰斗有无积灰。4、要求机组运方发生变化时,分厂、车间分析危险
    • 国家装修延期有哪些补偿标准
      河南在线咨询 2023-01-03
      开发商延迟交房已构成违约,需要赔偿违约金,但不能超过损失的百分之三十。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 《民法典》第五百八十八条:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的,对方可以请求赔偿超过定金数额
    • 房子装修延期赔偿有哪些规定
      安徽在线咨询 2023-05-14
      装修延期赔偿标准法律没有明确的规定。 很多项目中,时间是施工的基本要素,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。