怎样写工期索赔报告书-法师兄

怎样写工期索赔报告书

来源：互联网时间： 2023-06-14 21:15:31 73 人看过

工期索赔报告书的书写有以下重点：

一、索赔成立理由

1.与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

四、索赔项目

1.人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

2.施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用。

3.管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费。

4.利息：主要为履约保证金拖期付款利息。

5.措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。

五、索赔计算

六、索赔说明

“此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

承包单位

日期：”

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保证相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔报告

一、建筑工程索赔报告（一）总论部分包括以下具体内容：①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;④报告书编写及审核人员。（二）合同引证部分索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容:①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知书的时间;③引证索赔要求的合同条款;④指明所附的证据资料。（三）索赔额计算部分索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。（四）工期延长论证部分工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法;②关键路线法;③进度评估法等等。承包商在索赔报告

2023-06-07

233人看过
工资
申请遗属补助报告怎样书写

关于申请遗属补助报告尊敬的公司领导：本人xxx，我丈夫zz生前是公司的一名在岗职工，2015年4月19日因脑梗塞、呼吸衰竭抢救无效死亡。我丈夫一直是家中经济支助，父母的赡养及小孩学习开销，家庭生计都靠他来维持。本人目前已经退休，只有少量的退休金，而儿子正在读高中正是用钱的关键时期，父母已80好几，体弱多病，整个家庭的经济开销只有我的那点退休金，根本没办法维持。希望公司领导酌情考虑本人的困难情况，给予我丈夫因重大疾病去世的保险补助、工资补助、老人的赡养及未满18岁儿子的抚养予以相应的补助，职工遗属生活困难补助。望予以批准。申请人：xxxx年xx月xx日

2023-05-09

333人看过
有限责任公司
怎样才能写出优秀的工程索赔申请书？

工程索赔申请书，一般需要包括七个内容。具体如下：1、标题。例如，工程索赔申请书；2、劳动者的就职公司；3、购买保险的时间；4、投保号码；5、确诊医院的名称，确诊时间；6、申请人的名字、身份证号码；7、工程索赔申请书的订立时间。工程索赔的时限是指，各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。工程索赔函的范文xx货运有限责任公司：200x年x月xx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人xx（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下

2023-07-19

448人看过
医疗机构
怎样写不认定工伤报告？

一、怎样写不认定工伤报告?工伤事故报告内容包括受伤人受伤的时间、地点、经过、见证人(很重要)、医院的初诊报告。如果复诊与初诊有不同情况,需及时添加复诊医院的诊断报告和相关检查报告。劳动保障相关部门受理工伤申请后,所有的工伤证据就此落实,不产生新的问题。有专门的工伤事故申报表,格式是固定的。而且,一般是由您所在的部门负责人填写《工伤报告》,然后由公司填写由《劳动和社会保障局》制定的《市单位职工工伤认定申请表》交予区级劳动和社会保障局工伤认定部门进行工伤认定。然后再到市级《劳动和社会保障局》进行劳动能力鉴定,也就是伤残鉴定,最后由公司代理申请工伤待遇。二、工伤认定需要材料单位和个人申请工伤鉴定须提供：1、工伤认定申请表;2、受伤害职工的身份证复印件;3、劳动合同文本复印件或其他建立劳动关系的有效证明;4、医疗机构出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书(或职业病诊断鉴定书)及初次治疗病历复印

2023-04-28

475人看过

业主
工程索赔意向书应该怎么写

工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工；经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的管理费；3、机械设备的闲置费；4、材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。施

2023-04-06

446人看过
代理
索要工程款代理词怎样书写

一、索要工程款代理词怎样书写拖欠工程款纠纷代理词范本代理词审判长、审判员：贵院受XXX公司诉XXX公司、XX建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见：一、本案基本事实：原告XXX与被告XXX公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告XXX借用被告XXX公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告XXX公司承包原告位于XXX的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日;质量标准为合格;合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与XXX公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、磨洋工、唆使农民工闹事等

2023-06-08

127人看过
合同条款
工程索赔的抬头该怎样写？

一、工程索赔的抬头该怎样写？工程索赔申请书范本工程名称：致：(监理单位)根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔相关知识(一)工程索赔的程序：1、索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或

2023-04-18

375人看过
工程施工合同
建筑工程工期索赔报告的规定有哪些？

该段内容讲述了建筑工程工期索赔报告的要求。索赔事件发生后的28天内，施工单位需向工程师提交索赔意向通知，并在发出通知后的28天内提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料。工程师收到施工单位的索赔报告后，应在28天内给予答复或要求施工单位提供进一步的索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的要求如下：1.在索赔事件发生后的28天内，向工程师提交索赔意向通知；2.在发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料；3.工程师在收到施工单位提交的索赔报告及相关资料后，应在28天内给予答复，或要求施工单位进一步提供索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的提交要求是什么？根据《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工期索赔的申请应提交至监理单位，并按合同约定的格式填写《工期索赔报告》。如果承包人未在规定期限内提交工期索赔报告

2023-09-06

64人看过

业主
如何写工程索赔通知书

如何写工程索赔通知到：这是我们建筑公司的工程。3月1日，当地大批村民进入施工现场，阻止我们建筑公司进行施工作业。随后，建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民，期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民，政府部门出面后，配合设计单位改变了地基的形式，当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意，我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度，停工期间，现场机械设备、周转材料全部停在施工现场，现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育，等待复工。在此停工期间，将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下：1。施工人员延误费用；2。项目管理人员的管理成本；3。机械设备闲置成本；4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序，向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位：日期：

2023-05-07

285人看过
自首
不立案报告书怎么写

呈请不予立案报告书200X年11月3日早7时15分，我局接到XX电话报称：11月2日晚在XX西北加油站发生一起盗窃案。接报后，我局立即组织民警前往调查。现根据初步调查情况，呈请对西北加油站盗窃案不予立案侦查，理由如下：据报案人XX陈述，200X年11月3日凌晨6时50分，西北加油站保险柜丢失财物20000元，XX核帐发觉后立即到我所报案。经查，(写明事情前后及误会原因或者不予立案的法定原因)综上所述，此案系工作疏忽引起的误会，根溯《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定，不符合立案条件，拟不予立案侦查。妥-否，请批示。XX刑警大队白XX李XX二OOX年十一月三日相关知识：报案后立案需提供证据吗举报或者投诉人只需有有证据证明有犯罪事实就可以立案。《刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

2023-04-21

220人看过
中国人民银行
工程索赔报告的组成包含

一、工程索赔报告的组成包含工程索赔报告的组成包含总论、根据、计算和证据四个部分。1.总论本部分主要是参照相关政策法规，该工程项目的合同文件，阐明自己具有的索赔权利。2.根据部分索赔事件的发生情况;已递交索赔意向书的情况;索赔事件的处理过程;索赔要求的合同根据;所附的证据资料。3.计算部分计算部分能够决定应得到多少索赔款额和工期索赔，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。4.证据部分证据部分包含了该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。二、工程索赔的步骤工程索赔的步骤如下：1.索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4.工程师在收到施工单

2023-04-25

228人看过
直系亲属
工伤索赔申请书该如何写

一、工伤索赔申请书该怎么写申XX市劳动局:我叫张XX，系陕西省宁强县人。2007年元月，我来到离石区西属巴燕沟煤矿做煤矿内液压支柱顶柱工作。2007年2月7日，由于液压住倾斜压断右手小指，环指皮肤裂伤。后送太原长城医院手术治疗10天，按医嘱在家养伤5个月。事故发生后，煤矿包工队陈安均队长只支付了全部医药费用，但没有解决我伤前劳动20天的工资、我工伤期间的工资，以及一次性伤残补助金。根据我和包工队陈安均的口头协议，劳工一天工资水平为80元。那么，陈现欠我20天工资1600元。我受伤治疗共5个月，陈应当支付我工伤期间工资12000元。事故给我个人及其家庭带来了很大痛苦，现我小指不能弯曲，环指不能伸直，形成了功能性障碍。按照劳动部、卫生部、中华全国总工会关于颁发《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)》，“器官部分缺损，形态异常，轻度功能障碍，无医疗依赖，生活能自理者为九级伤残。”九级伤残的赔

2023-06-04

155人看过

业主
水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?一、水利工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人

2023-05-01

418人看过
工伤赔偿程序
发生工伤怎样索赔工伤索赔后被索赔

发生工伤后可按照下列步骤来索赔：用人单位，工伤职工或者其近亲属、工会组织依法提出工伤认定的申请；工伤职工经治疗伤情相对稳定后，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请；之后携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料申请工伤保险待遇。工伤索赔的程序是什么工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。第一步，工伤认定程序，从工伤发生之日起，一般骨折大约为3各月1．发生工伤后单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。；单位未按规定提出工伤认定的，职工必须在1年内提出工伤认定的申请（假设职工是在受伤5个月后提出工伤申请）。2．劳动者提出工伤认定申请后，劳动部门可以根据情况依法决定是否受理。如果劳动部门受理了申请并在60日内作出了工伤认定结论。第二步，工伤受理的行政诉讼程序（可能耗时6个月，如果

2023-07-29

184人看过