房屋维修合同样本-法师兄

房屋维修合同样本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 14:53:10 118 人看过

甲方：(以下简称甲方)

立合同人：

乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方根据市《公有住宅售后管理暂行办法》和《关于出售公有住房的暂行办法》及相关文件的有关条款，就甲方购买的住房管理维修等事项订立本合同。

一、甲方同意将坐落于**市**区(县)**路(街)**弄(新村)**支弄**号室，建筑面积**平方米的房屋维修委托乙方。

二、乙方将甲方提供的首期住房维修基金和房屋出售单位一次性提供的住房维修基金按规定合并存储，专项用于甲方住房共用部位和共用设备的维修更新，合理地使用住房维修基金。甲方负有监督责任。

三、甲方同意按照公有住宅售后管理暂行办法和出售公有住房实施细则的规定，按照社会化管理的要求，**年按月向乙方缴付管理费**元。乙方用于管理人员经费和办公费用。

四、对不属于住房维修基金使用的部位或设备，乙方提供优质有偿服务。甲方同意按规定支付维修费用，并为乙方修理提供方便(包括公用部位和相邻户室)。

五、乙方对甲方住房维修负责，确保共用部位和共用设施的正常使用。共用设备以及共用设施凡属人为损坏的，由损坏人负责修复或赔偿。

六、甲方同意按住宅售后管理暂行办法的规定，在住房维修基金不足支付维修费用时，按面积支付住房维修基金。如甲方拖延维修基金支付，使乙方不能及时修复房屋和设备的，乙方不承担由此产生的经济赔偿责任。

七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，乙方管理部门一份。本合同经甲乙双方签章后生效。

八、其他需要补充事项：

甲方：乙方：

代表：

签订日期：年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济赔偿相关文章

代理
物业维修工程委托审价合同样本

地址：_____________________________负责人或委托代理人(签字)：_______电话：_____________________________开户银行及帐号：___________________邮政编码：_____________________________________年________月_________日乙方(盖章)：_____________________地址：_____________________________负责人或委托代理人(签字)：_______电话：_____________________________开户银行及帐号：___________________邮政编码：_____________________________________年________月_________日

2023-05-31

345人看过
合同期限
单位空调维修合同范本

一、单位空调维修合同范本甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）本合同为甲方委托乙方进行空调保养及维修专项技术服务之合同，并由甲方向乙方支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商达成以下协议：一、合同期内由乙方负责甲方空调的维修保养服务。二、为确保甲方机器正常工作以提高工作效率及延长机器的使用寿命，乙方每月定期上门对机器进行全方位的保养检修一次。具体内容包括：____________________________________________________________三、合同期内，若甲方机器在日常工作当中遇有故障，乙方接到通知后需免费上门检修，____城区内____小时之内到达现场，区外____小时之内到达现场。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场修。四、经检修确定甲方机器零部件损坏而需更换时，乙方只收取

2023-04-30

110人看过
业主
没有维修基金房屋顶归谁维修

如果业主不维修，有关业主可以自行请施工队维修，费用可以从物业收取的维修基金中支付，当然要做好证据的保留的工作，比如维修所开支的各项开支票据。一、房屋质量问题应该如何投诉房屋质量问题的投诉标准：1、房屋主体结构质量不合格，无法交付使用，房屋质量问题严重影响正常生活使用。这里的严重影响正常生活使用从专业角度解释，即是否对购房者的生命财产安全、健康有重大影响，是否严重干扰居民的正常生活等。如果业主在保修期内不积极整改，可以向法院起诉维护权益；2、如果与开发商不成功，业主可以自己找第三方维修。维修过程中的费用由开发商承担；3、注意保留问题的证据，保留相关费用，事后向开发商索要维修费用。二、新房子有质量问题哪里处理业主在发现购买的商品住宅存在施工质量问题时，应在质量保修期内及时向开发企业主张维修责任，由于业主自身怠于行使权利而造成超过保修期限的，将不能得到法律支持。超过保修期限的房屋需要维修的，要根

2023-03-01

319人看过
产品
最新产品维修合同范本

一、最新产品维修合同范文甲方：________________乙方：________________甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方______________系列产品提供技术维修服务，达成以下协议：（一）产品名称、型号：____________________________（二）技术维修服务网点区域：乙方经营地域范围内。最新的产品维修服务协议（三）乙方作为甲方的产品技术维修服务，应尽技术维修服务的责任，满足苏博泰克（湖南）数据系统有限公司《服务承诺书》的产品维修服务需求。（四）甲方向乙方提供产品维修服务所需的全部资质文件和技术文件，并为乙方从事税控产品技术支持的人员进行上岗培训。（五）其他条款1、有关商务方面的约定，甲乙双方另行签署商务合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：____________乙方：___________签约代表：________签约

2023-04-26

134人看过

工程承包
维修工程承包合同范本

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关规规定的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方共同协商，甲方将内江市第六小学校房屋维修工程承包给乙方进行装饰设计施工。双方达成以下协议，共同遵守。一、工程地址：内江市第六小学校二、工程名称：内江市第六小学校房屋维修工程三、工程承包性质：双包，即包工包料。四、工程项目：多功能教室维修装修。五、工程总造价：元（大写：）六、工期：天，从年月日至年月日止。七、双方责任：1、甲方负责提供水电项目2、乙方负责按甲方所认定的施工方案施工。3、施工期间乙方所用的水电费由甲方负责。在、4、在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。七、关于材料供应的约定：1、乙方提供的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，由甲方进行验收确认。2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量

2023-05-01

63人看过
房屋装修
房屋装修工程维修合同违约金怎么确定

房屋装修合同违约可以根据损失来获得赔偿，但赔偿金额是不能过高，必须要在一个合理的范围内，损害赔偿也必须要遵循一定的原则。装修合同违约赔偿标准，具体如下所述：1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。2、当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。一、合同违约责任的形式有什么？1、实际履行。对“实际履行”之界定，各国存在较大分歧。要言之，大陆法把实际履行作为主要救济方法，一方当事人违约，另一方当事人可要求其履行或请求法院判决其履

2023-02-26

168人看过
合同期限
维修维护合同

甲方：_____________________乙方：_____________________甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。一．该合同所包括的信息产品如下：产品名称：______________________产品序列号：____________________台数：____________________金额：（人民币）_________________备注：___________________________二．由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：1．合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。2．如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。3．合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。4．除乙方的节假日外，每

2023-06-09

232人看过
违约金
房屋维修可以开维修费发票吗

一、房屋维修可以开维修费发票吗房屋维修属于地税征收业务，征收营业税，不能开具增值税专用发票。如果需要开，可以开成建筑材料，但如果建筑材料不是用于增值税应税项目，进项税还是不可以抵扣的。二、房屋漏水诉讼需要哪些证据1、因漏水对你方产生的影响或造成损失的证据。可以是现场照片、维修单位或物业证明、证人证明等。对于所造成的损失金额，如果已经进行了维修的，可以提供所支付的维修费发票;如果没有维修的，也可以向法院提出申请，由法院委托评价机构对造成的损失进行估价。2、你方的影响或损失是由楼上的漏水所造成的证据。主要是要提供对方漏水的证据等，如果对方否认是由其漏水而造成的，则你方可以申请法院进行鉴定，以确定是因对方的漏水而对你方产生了影响或造成了损失。一般民事诉讼，需准备1、起诉状(一式三份，被告人数增加一人，则增加起诉状一份)2、原告身份证原/复印件;3、被告身份证(或企业营业执照/组织机构代码)复印件

2023-03-27

370人看过

房屋装修
一般正规房屋装修合同范本

一、一般正规房屋装修合同范本包方（简称甲方）_________________________承包方（简称乙方）_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。（一）工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：房型房厅x套，施工面积xxx平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。（二）工程价款及结算的约定工程总价款：￥_________元，大写（人民币）________________详见本合同装修工程报价单。（三）关于材料供应

2023-06-10

227人看过
保证
房屋装修保证书样本

房屋装修保证书范文xx住宅小区管理处:本人系xx住宅小区________号楼________单元________室的业主,现拟对该房屋进行装饰装修,并委托________________________(施工单位)负责具体施工。为维护本小区的生活秩序和全体业主的公共利益,本人保证在装饰装修过程中严格遵守下列各项规定:1,服从物业公司管理,接受物业公司指导,检查和监督,规范装修,文明施工。2,委托有资质的装修单位和个人实施房屋装修。施工前,向物业公司送交相关备案资料,申报办理齐全装修《开工许可证》,施工人员《出入证》,并按要求张贴和佩戴。否则,不准施工和出入小区。住宅竣工后，在规定使用年限内正常使用情况下，经市有关专业主管部门鉴定，属危险房屋的将予以退还或调换。3,开工前,备好合格的灭火器并摆放在显眼位置,按要求制定现场安全负责人,确保施工安全。4,安装好带回水弯头的临时抽水马桶,并将其他下

2023-05-10

473人看过
违约金
房屋进行装修改造合同范本

一、房屋进行装修改造合同范本发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.装饰施工地点：2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方

2023-06-04

387人看过
仲裁机构
房屋维修合同违约处罚标准是什么?

房屋维修合同违约需要承担违约责任，不会有什么其他的处罚措施。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事实上不能履行；(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者

2023-06-24

488人看过

房屋装修
最标准的房屋装修合同范本

发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：______房型______房______厅______套，施工面积______平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。5、工期：______自________年______________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认

2023-06-04

407人看过
房屋装修
不签装修合同房屋装修出现质量问题难维权

近日，一位市民向市消委会反映，他家刚装修完一个月的房子出现质量问题，由装修公司代购的家具也出现质量问题，但是在维权过程中却遇到了棘手难题。据该市民介绍，由于是熟人介绍的装修公司，压根没有想到会在以后遇到麻烦，而且该装修公司在我市还小有名气，因此，出于对熟人的信任和对公司的信任，该市民没有与公司签订装修合同。在装修过程中，也很少到现场监工，没有对房屋进行验收就将装修尾款全部付与了装修公司。房屋装修完成一个月后，该市民到新房查看，发现家中有漏水等情况，而且由装修公司代购的家具也有一些出现了质量问题。与装修公司联系时，装修公司却不接该市民的电话，当初的介绍人打电话，该公司也拒不接听。市消委会相关负责人表示，尽管装修公司确实对市民造成了损失，但由于没有合同，因此消委会也无法进行协调。如果消费者遇到这种情况，一旦私下无法达成协议，消费者想要挽回损失只能通过诉讼途径，由专业机构鉴定给予证据，最终由法院

2023-06-10

144人看过