建筑工程怎么索赔？-法师兄

建筑工程怎么索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-18 09:19:55 293 人看过

一、建筑工程质量包括什么

建筑工程质量是指在国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对工程的安全、适用、经济、环保、美观等特性的综合要求。

建设工程质量的特性主要表现在以下六个方面：

（1）适用性。即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。包括：理化性能，结构性能，使用性能，外观性能等。

（2）耐久性。即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。

（3）安全性。是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。

（4）可靠性。是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。

（5）经济性。是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用。

（6）与环境的协调性。是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。

二、建筑工程怎么索赔

1、索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。

4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔条款的理解

建筑工程索赔的规定有：1、隐蔽工程隐蔽前，承包商应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失；2、建设工程质量因施工人员原因不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内免费修理、返工、重建；3、修理或返工后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。法律规定，工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。建筑工程索赔有哪些方法建筑工程索赔的方法有：1、协商索赔；2、根据双方签订的施工合同，双方协商处理损失和赔偿问题；3、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务；发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务；未按合同履行义务的，依法承担违约责任；4、起诉索赔；双方协商不成的，可以向法院提起诉讼；实际费用法常用于建

2023-07-02

137人看过
劳动仲裁
工伤建筑索赔攻略

建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定，用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请，并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可确定具体的赔偿标准，并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先，我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定，建筑工伤患者在治疗期间，用人单位应当承担医疗费用。因此，可以先要求用人单位先垫付医疗费用，再申请工伤索赔。根据规定，职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议，用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供：工伤认定申请表，存在劳动关系证明，医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供：工伤认定决定和

2023-11-08

408人看过
法律综合知识
工程停工费用多久可以索赔，建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2024-04-09

200人看过
建筑工程审计
建筑工程审计中如何反索赔

1、强化管理，降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划，推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计)，严格控制工程造价，减少结算和付款风险。国家计委规定，自1991年起，凡因设计单位错误，漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支，要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标，树立全面的招投标理念，把设计和监理推向市场，并对设计进行监理，进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计，不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订内容全面，切实可行的合同，要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程建设管理紧扣

2023-04-16

370人看过

第三者
建筑工程一切险应如何索赔

一、建筑工程一切险应如何索赔建筑工程一切险是工程保险中的一个重要险种，由保险公司视保单承保范围对建筑工程的工程主体、临建设施、建筑材料、人员财产及各类费用等保险标的在施工过程中发生的损失进行赔偿。为了能够非常有效的分散危险和补偿意外事故造成的经济损失，国家明文规定重点工程的建设必须购置建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险是在我国建筑施工中普遍投保的一种保险险种。但多年来，保险公估人在该险种的理赔评估中遇到了各种各样的困难。该险种事故多发、理赔案例复杂、涉案人员多样、信息不对称等特点，以及保险公估人在理赔中所参与的工作;提出了保险公估人的素质要求;分析了对该险种损失调查的方法与需要注意的事项，以期促进业内作进一步的探讨。建筑工程切险附带第三方责任险的理赔案件具有多发性、复杂性、涉案人员多样性、信息不对称性及因此导致的理赔操作困难等特点。多发性。建筑工程如工厂、民用住宅、桥梁、公路、水

2023-04-14

105人看过
建筑工程索赔
如何撰写建筑工程索赔文件

建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料，也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分：索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信，应将索赔文件的各个部分联系起来，包括（1）索赔事件的描述（2）索赔理由的清单（3）索赔金额和理由（4）索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体，一般包括三大部分。第一个是报告的标题，应该简要概括一下索赔的核心内容；第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与索赔损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性；最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面：（1）索赔事件应描述清楚，避免使用“可以”、“也许”等猜测语言，导致索赔说服力不强。（2）报告应强调事件的不可预见性和突发性，承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失，并已采取了可以采取的措施，使索赔

2023-05-02

422人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容

1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程施工索赔证据（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工

2023-03-20

288人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用的组成是什么？

(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。(三)材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损

2023-06-04

61人看过

法律综合知识
建筑工程实际施工人怎么追索工程款

1、实际施工人应首先向合同相对方（转包人，违法分包人）主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第一款规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应予受理。”如前所述，实际施工人主要是指转包、违法分包合同中的承包人。实际施工人往往与转包人、违法分包人签订合同，他们是转包或违法分包合同的相对人。实际施工人向转包人、违法分包人起诉主张权利，人民法院应当受理，对此毋庸置疑。最高人民法院认为，《司法解释》第二十六条第一款主要是倡导性地告诉各级人民法院：实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施工人主张权利的主渠道和主导方向。2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉。实践中，承包人与发包人订立建设工程施工合同后，往往再将建设工程转包或违法分包给实际施工人。按照合同的相对性来讲，实际施工人应当向其

2024-05-11

85人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔的基本程序和时限

(一)发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承包方的其他经济损失，承包方可按下列以书面形式向发包方索赔：(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知书；(2)发生索赔意向通知书28天内，向工程师提出补偿经济损失(或)延长工期的索赔报告及有关资料；(3)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据；(4)工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；(5)当该索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告。索赔答复程序同(3)、(4)规定相同。(二)承包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包方造成

2023-06-05

218人看过
直系亲属
建筑工地工伤向谁索赔

建筑工地工伤应该找用人单位索赔，如果没有用人单位，当事人可以直接找包工头索赔。如果用人单位和包工头逃避责任，当事人或者其家属可以去法院起诉。一、债务人坐牢期间如何追讨债权1、可以找债务人的连带责任人索赔。连带责任人包括债务人的合伙人、连带担保人、配偶等。(1)在借钱的时候，有担保人的，债权人可以找担保人要回借款。但是债权人必须要注意担保分为一般担保和连带责任担保，只有承担连带责任担保的担保人，债权人才能索要借款。一般担保必须在确认了债务人没有还款的能力后，才能找担保人还款。(2)如果并没有连带责任的，找其配偶索赔时得先确定是否为夫妻共同债务。2、向法院起诉债务人。如果没有连带责任人，那么现在只能找债务人本人追讨，追讨时选择直接起诉的，首先注意法院的管辖问题。按法律上的规定，一般对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。但现在被

2023-02-22

119人看过
合同条款
建筑施工索赔的起因

建筑施工索赔的主要内容如下：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件；2、工程设计变更；3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款；4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备；5、因施工中断，或发包人工作失误导致工效降低；等等。建筑施工安全：施工机具1、平刨的安全防护装置有哪些答：应有护手安全装置，传动部位防护罩。2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头答：手持电动工具。3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品答：Ｉ类手持电动工具。4、钢筋冷拉作业区有何安全要求答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。5、氧气瓶应有哪些安全装置答：应有防震胶圈和安全帽。6、使用潜水泵有哪些安全要求答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安，漏电动作时间小于0．1秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。7、电焊机应装设哪些电气安全装

2023-07-22

182人看过

欠款
建筑工程延期交付要如何索赔

建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额索赔，或者按照清单计价的工程项目进行索赔；合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付，一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。一、开发商交房违约怎么担责开发商交房违约的话，约定违约金的，可以要求违约金赔偿，商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。二、工程款违约付利息吗如果是一般的民事合同，当一方有违约行为的，是可以要求支付逾期利息的，有的建设单位可能因为资金周转问题，会拖欠工程款，这也是一种违约行为。那么，拖欠工程款可以要求支付利息吗,怎么算利息?工程欠款可以追讨利息。根据《最高人民法院关

2023-06-24

285人看过
法律综合知识
建筑工程索赔的时效性为多久

建筑工程索赔的时效性一般为28天。这种索赔时效，属于消灭时效的一种。建筑工程索赔的时效性为多久的法律依据《建设工程施工合同》2、工程索赔程序《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ－1999－0201）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：①有正当索赔理由，且有有关证据；②索赔事件发生后28（14）天内，向发包人提出索赔意向通知（注意工期索赔的具体天数及其理由（施工关键线路和程序）；③发出索赔意向通知后28（14）天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；④发包人在接到索赔通知后28（14）天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔；索赔事件消失后，应综合进行索赔。

2022-07-16

294人看过