无效施工合同原告是否能主张违约金
来源:互联网 时间: 2023-02-26 19:21:32 325 人看过

可以,但是具体的还需要看合同的内容

一、施工合同的发包人的责任与权利

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。

发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、安全生产规则

1.凡进入工地人员必须戴安全帽,严禁喝酒上班,或带其它非工地工作人员进入工地。

2.使用梯子不能缺挡,不可垫高使用,梯脚要有防滑措施,超过二米以上梯子要有监护人,严禁二人以上同在梯子上作业,人字梯中间要有绳子扣牢。

3.使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,金属外壳必须接地保护或接零保护。高空作业时要扎安全带、戴安全帽、脚手架外挂安全网封闭施工。

4.现场临时用电,电箱要保持完好无损,损伤的电气元器件必须及时更换。

5.照明动力要分开,并有二级保护,用电设备一机一闸,严禁乱接乱拖,一闸多机。

6.拆除的材料不得乱扔,作业下方派人监护。

7.现场临时电源线应采用橡皮电缆线,禁止使用塑料花线,禁止使用电线直接插入插座内。

8.设备的防护装置要完好,尤其是砂轮切割机,设备外壳要有完好的接地或接零保护。

9.施工设备要加强现场的维护保养,保持完好率,禁止带病运转和超负荷作业。

10.施工现场材料设备堆放整齐,不得存放在主要通道上。

11.施工现场动用电火焊,在作业区周围清除易燃物品,作业后要检查,杜绝火种,以免留下后患。

12.服从工地的安全管理,遵守工地的安全管理的规章制度。

13.特殊工种需持证上岗。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月08日 10:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 没有合同原稿能起诉合同无效吗,合同无效可以主张违约责任吗
    没有合同原稿能起诉合同无效,其他辅助证据构成有效的证据链的情况下也能在法院审判过程中起着重要作用。合同无效的情形下一般不能主张违约责任,除非是无效合同内容并不影响附生效条件的合同成立,附生效条件的合同有约定关于违约责任的承担问题。一、没有合同原稿能起诉合同无效吗没有合同原稿是可以起诉合同无效,但在法庭审判中,证据非常重要,能否起诉成功还需要其他辅助证据,要构成有效的证据链。有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益(三)以合法形式掩盖非法目的(四)损害社会公共利益(五)违反法律、行政法规的强制性规定。因此,只要合同满足以上的情形之一,无论有无合同原稿都可以向人民法院起诉。二、合同无效可以主张违约责任吗一般情况下未生效合同不能主张承担违约责任,除非一方当事人故意阻碍所附生效条件成就。在附生效条件的合同中,条件成就
    2023-06-05
    189人看过
  • 合同无效是否可以主张违约责任,合同生效的要件
    一、合同无效是否可以主张违约责任合同无效的,自始至终无效,不具有法律约束力,所以不存在违约情形,不能主张违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百五十五条【无效、被撤销的民事法律行为自始无效】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、合同生效的要件(1)合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔约能力,才能成为合格的合同主体。若主体不合格,合同不能产生法律效力。(2)合同当事人意思表示真实当事人意思表示真实,是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。合同成立后,当事人的意思表示是否真实往往难以从其外部判断,法律对此一般不主动干预。缺乏意思表示真实这一要件即意思表示不真实,并不绝对导致合
    2023-06-17
    300人看过
  • 工程施工合同无效后违约金是否需要赔偿
    一、工程施工合同无效后违约金是否需要赔偿1、工程施工合同无效后违约金一般情况下是不需要赔偿的。2、虽然施工无效属于违反合同约定的行为,但是违约后并不是只能采取支付违约金的方式来承担违约责任,而是可以采取诸如以下的方式:(1)继续履行。即由人民法院或者仲裁机关作出要求继续履行的判决或下达特别履行命令,强迫债务人在指定期限内履行合同债务。(2)支付违约金。即合同当事人在合同中约定的,债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方当事人支付一定数额金钱。(3)损害赔偿。即因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时,违约方向对方支付经济补偿。(4)支付定金。即合同当事人为了确保合同的履行,依据法律规定或者当事人的约定,由当事人一方按照合同标的额的一定比例,给付对方当事人金钱。(5)其他补救措施。3、法律依据:《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应
    2023-06-17
    398人看过
  • 违约金未在合同中约定,能否作为主张?
    合同中没约定违约金,如果一方违约了仍然可以主张违约金。即使双方没有在合同中约定违约金,但是一方违约的,另一方有权要求对方承担违约责任。没有约定违约金的应当按照违约方实际造成的损失支付违约金。但是合同的违约金一般不能超过合同标的的百分之三十。货款合同能主张违约金吗贷款合同是可以主张违约金的,而且约定违约金也是合法的。《民法典》第五百八十五条规定:”当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。“双方当事人在签订合同时,可以约定违约金,在一方违约时,违约方应当向对方当事人支付违约金,约定的违约金低于
    2023-07-10
    153人看过
  • 被告主张违约金是否需要反诉
    可以反诉,但不是必须的。《民事诉讼法》第五十一条诉讼请求处分和反诉原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求,有权提起反诉。第一百四十三条按撤诉处理原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。一、交通肇事被起诉被告可以不到庭吗在民事诉讼中,因交通肇事被起诉的,一般情况下,被告是要到庭应诉的,但是,如果被告经法院合法送达传票后拒不出庭的,法院可以做缺席判决,且被告自行承担不利后果。但是,如果构成交通肇事罪的,作为被告人,是必须出庭受审的。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条的规定,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。在此提醒大家,如果因为交通肇事被起诉,且不构成交通肇事罪的情况下,被告可以委托律师代理出庭。二、民事二审原告不出庭怎么
    2023-03-12
    358人看过
  • 能解除合同的情况下,能否主张违约金?
    不解除合同,有违约行为的,可以主张违约金。当事人一方不履行非金钱债务或者非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但有下列情形之一的除外:1、法律或者事实上不能履行;2、债务标的不适合强制履行或者履行费用过高;3、债权人在合理期限内不要求履行。人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系,但不影响违约责任的承担。合同未约定违约金是否能主张违约金违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定,一方当事人违约的,应向另一方支付的金钱。违约金的标准是金钱,但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效,又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果,因此有的国家将其作为合同担保的措施之一,有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。合同未约定违约金条款,若合同向对方违约,也可以根据《民法典》相关条款主张违约金。《民法典》第五百七十七条【违约责任】
    2023-07-15
    53人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    相关咨询
    • 有哪些种类,合同无效能主张违约金吗?
      湖北在线咨询 2022-10-26
      一、合同无效有哪些种类根据《合同法》第五十二条的规定:有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。其中对于第五项“违反法律、行政法规的强制性规定”在《合同法司法解释二》中将其限定为“效力性强制性规定”另外,合同中的下列免责条款
    • 合同无效能主张违约金么?合同法是如何讲的呢?
      甘肃在线咨询 2022-07-26
      根据《合同法》第五十二条的规定:有下列情形之一的,合同无效: (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益; (二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定。其中对于第五项“违反法律、行政法规的强制性规定”在《合同法司法解释二》中将其限定为“效力性强制性规定”另外,合同中的下列免责条款无效:(一)
    • 施工合同原告不生效可否向发包人主张工程款
      广西在线咨询 2023-05-11
      建设施工合同被认定无效,可以向发包人主张工程款。应参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。根据法律法规的相关的规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。法律规定,当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。 风险提
    • 违约金与赔偿金能否同时主张,违约金可否主张双倍赔偿
      江西在线咨询 2022-02-17
      一般情况下,违约责任通常表现为两种形式,一种是按照合同约定要求对方支付违约金,另一种是要求对方赔偿你因此造成的直接经济损失。违约金和直接经济损失只能主张一项,不能同时要求双份赔偿。 那么对于违约金来说,数额应当以合同约定的数字为准。按照法律规定,违约金数额不得超过合同标的额的30%,超出的部分无效,违约金约定的数额过高的,违约方可以要求适当减少。如果合同约定了违约金,那么你可以根据合同约定主张,如
    • 施工合同无效,发包人能否按照合同约定主张工期延误损失
      黑龙江在线咨询 2022-11-20
      施工合同无效,发包人不能按照合同约定主张工期延误损失。 1、在施工合同无效时,合同中关于工期延误后相应违约责任的约定,理应无效,发包人不能再依照该约定向承包人主张工期延误的违约金。 2、同时,施工合同中关于工期约定的条款无效,故不能直接适用该约定工期作为判断是否存在延误的依据。 3、因此,发包人可以主张工期延误损失,但应由其提供因工期延误导致的实际损失的证据,而不能简单参照无效合同的相关约定认定工