无合同拖欠工程款的民事争议-法师兄

无合同拖欠工程款的民事争议

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-10 10:52:17 277 人看过

合同是处理工程款纠纷的重要证据，在没有签订承包合同的情况下出现拖欠工程款纠纷的，当事人可以起诉解决纠纷，但要提供相关的证据。

一、没有签合同是否可以告对方

1.未签订书面合同，但如果双方口头协商一致的，属于口头合同，合同也是有效的。如果在合同履行中发生纠纷，可以到法院起诉解决。

2.在司法实践中没有签订合同是可以起诉的，只要符合民事诉讼法起诉条件的，法院就会受理起诉的请求。

对于合同纠纷，应当到被告所在地法院起诉。双方达成的口头合同中确定了合同履行地的，也可以到合同履行地法院起诉。具体到哪个法院起诉，由原告自由选择。

二、拖欠工程款利息怎么计算

在建设工程中，如果发包方不按合同或结算报告支付工程款，导致拖欠承包方工程的，就可能引起一系列的工程纠纷，受害人可以通过诉讼的方式维护自身权利。那么，拖欠工程款利息怎么计算呢?工程价款包括：1、预付款2、进度款3、结算款4、签证款5、保修款。双方有了争议未能形成签证的，就是索赔款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算”。二、拖欠工程款利息怎么算?(一)利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，并应支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的做为债务人的发包人应承担的法定义务，毋需双方约定。(二)对于拖欠工程款利息的记付标准，司法解释兼顾尊重当事人的意思自治和公平原则，规定当事人对利息计算标准有约定的，按照约定处理;当事人没有约定的，按照中国人民银行同期发布的同期同类贷款利率计算。(三)利息从应付工程款之日计付。

三、工程纠纷最有效的处理

工程纠纷的处理包括：1、用连带责任制度对农民工工资给予特殊保护；2、拖欠工程款应计利息，起算时间按不同情况计取；3、拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告；4、发包人逾期不答复承包人提交的结算报告将被视为已经确认；5、造价鉴定应依法有序进行，人民法院严格控制和审核鉴定结论。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多鉴定结论相关文章

工程造价
工程造价合同争议的产生

施工过程中，业主和承包商在履行施工合同时往往难以避免发生合同争议。如果不善于及时处理这些争议，任其积累和扩大，将会破坏一个工程项目合同各方的协作关系，严重影响项实施，甚至导致中途停工。因此，每个工程项合同双方，应该重视合同争议问题，及时而合理地解决任何争议，善于排除影响项目实施的一个个障碍。合同争议的焦点，是双方的经济利益问题。在合同实施过程中，尤其是施工遇到特殊困难或工程成本大量超支时，合同双方为了澄清合同责任，保护自己的利益，经常会发生一些纠纷，例如：1、对工程项目合同条件的理解和解释不同；2、在确定新单价时论点不同；3、业主拖期支付工程款或不按合同约定支付工程款引起争议；4、在处理索赔问题时发生争议。在工程承包合同中，合同双方应当明确规定争议的解决方式，但不限于选择一种方式，也可以选择两种甚至两种以上方式。合同应当明确选择解决争议方式的顺序，并规定何种解决争议方式具有最终效力。例如，

2023-08-17

388人看过
工资
处理无劳动合同和拖欠工资的建议

没有签劳动合同的工资，可以向劳动争议仲裁委员会申请索要工资，但是需要提供与用人单位有事实劳动关系的证明。可参照下列凭证：（一）工资支付凭证；（二）用人单位向劳动者发放的“工作证”；（三）劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”；等等。在公司干了六年没有劳动合同怎么办？急根据我国劳动合同法规定，用人单位须在一个月内与劳动者签订劳动合同。超过一个月没有签订的，要从一个月开始支付直至一年的每个月双倍工资。超过一年未予签订的，视为已经签订无固定期限劳动合同。你单位这种情况要支付你的每个月双倍工资，经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，最多不超过十二个月。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。你同意可以去你的单位当地的劳动争议仲裁委员会要求仲裁。《中华人民共和国劳动法》第四十八条国家实行最低工资保障制

2023-07-04

430人看过
工程款纠纷
民事案由有拖欠工程款纠纷吗？

一、民事案由有拖欠工程款纠纷吗?民事案由有拖欠工程款纠纷，拖欠工程款纠纷案由有以下种类：1、工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方(发包方、承包方与监理公司)签字的记录，仅凭承包方施工日记进行结算，发包方提出异议。安装工程的工程量之争，主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。2、计费系数之争。该争议主要是由于承包方资质变更或者施工队属于挂靠单位或者承包方由不同资质的单位合作组成，资质之争表现在结算领域就是计费系数之争。3、大型机械租赁费用的计费之争。许多建设工程需要承包方对外租赁大型机械设备，例如台搬等。按照建筑行业惯例，这些大型机械的租金应该在工程款外另行计费，特别是为了赶工期时，更是如此。承包人租赁时一般有说明，发包方为赶工期也不否认，但进行工程结算时发包方总觉得在合同款外另行支付设备租金不合算，认为承包方使用的机械应该由

2023-05-22

64人看过
笔录
工程款争议的起诉流程

承包工程的人按照法院要求的起诉状格式起草起诉状，向法院递交起诉状。需要准备的资料包括：1、按照被告人数准备相应的起诉状份数，起诉状需要写明的内容包括原被告的姓名、住址、身份证号、性别等身份信息、诉求等；2、原告的身份证原件及其复印件；3、证明工程关系存在的证据；4、如果是委托律师进行起诉，那么还需要准备授权委托书。工程款拖欠怎么起诉工程款拖欠起诉可以向法院起诉。起诉应该注意诉讼时效为三年，过了起诉时效就不好起诉成功了。拖欠工程款的起诉流程是：1、准确选择被告、发包人和承担连带责任保证担保方式的任何当事人；2、必须准备充分证据资料，有准确合理的诉讼请求；3、提交起诉状，法院作出是否受理决定；4、法院受理后，开庭审理；5、经过法庭辩论、法庭调解等程序后，依法作出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉

2023-07-08

447人看过

工资
工资拖欠：无合同的纠纷

根据劳动法的规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。因此，对于违反劳动法规定拖欠工资的行为，劳动者可以通过以下办法进行维权：（一）向当地的劳动行政部门（劳动监察大队）举报；（二）向当地的劳动争议仲裁机关申请劳动仲裁，要求给付工资和滞纳金；（三）对仲裁裁决不服的，劳动者可以向人民法院提起诉讼。广州兼职减发工资纠纷律师收费要多少（一）按计时收费方式收费的收费标准：200－3000元／小时。（二）按计件收费方式收费的收费标准：不涉及财产的民事、行政诉讼：3000－20000元／件（三）涉及财产的民事、行政诉讼收费标准：在收取基础费用1000－8000元的基础上再按其争议标的额分段按比例累加计算收取：5万元（含5万元）以下：免加收5万－10万（含10万元）：8％10万－50万（含50万元）：5％50万－100万（含100万元）：4％100万－500万（含50

2023-07-18

466人看过
调解委员会
工程合同的常见争议有什么，如何回事

（1）和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。（2）调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据；符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理

2023-02-21

104人看过
法律综合知识
工程款未签订合同如何追讨拖欠工程款

一、工程款未签订合同如何追讨拖欠工程款1．首先进行协商处理；2．协商不成的，可委托律师先行向债务人发送律师函进行催收；3．催收未果的，可以向人民法院提起诉讼，要求对方还款、支付利息或者违约金。二、追讨工程款未签合同还需要什么证据需要准备以下证据：1．施工单位资质证书；2．工程招投标文件；3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；5．施工图纸；6．不可抗力证明文件及损失证明；7．工程进度情况、工程施工日志；8．工程量增减的签证；9．设计变更的文件；10．质量验收的证明；11．工程进度付款凭据；12．工程分包情况；13．工程总决算书或分阶段结算书等。上述的证据都是在诉讼前就已经形成的，所以在施工过程中，要注意这些证据材料的搜集、管理。三、追讨工程款未签合同起诉材料有哪些拖欠工程款起诉需要以下材料：1．起诉状，诉状应当写明原、被告身份，诉讼请求，事实与理由；

2024-02-25

200人看过
法律综合知识
包工头拖欠工程款无合同纠纷如何解决问题

一、包工头拖欠工程款无合同纠纷如何解决问题1．协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2．诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。二、包工头拖欠工程款无合同纠纷案件需要的证据当事人主张对方拖欠工程款的，可以提供以下证据：1．当事人诉讼主体资格的证据，如营业执照或工商查询资料；2．双方签订的工程施工合同；3．当事人对工程量、工程质量共同确认的证据，如工程验收、结算凭证，质检报告等。根据《民事诉讼法》第六十六条规定，证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）

2023-11-27

153人看过

法律综合知识
拖欠工资没有签劳动合同双倍工资争议的仲裁流程是什么

一、拖欠工资没有签劳动合同双倍工资争议的仲裁流程是什么?1、提交申请书：当事人申请仲裁，应当提交书面仲裁申请书，并按照被申请人数提交副本。2、仲裁受理：仲裁委员会应当自收到仲裁申请之日起五日内作出受理或者不予受理的决定。仲裁委员会决定受理的，应当自作出决定之日起五日内将申诉书副本送达被申请人。决定不予受理的，应当说明理由。3、开庭审理：仲裁庭应当于开庭的五日前，将开庭日期、地点书面通知双方当事人。无正当理由拒不到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的，对申请人按照撤诉自理，对被申请人可以做缺席裁决。4、仲裁调解：仲裁庭处理劳动争议应当先行调解，在查明事实的基础上促使当事人双方自愿达成协议。调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议内容制作调解书，调解书自送达之日起具有法律效力;调解未达成协议的，仲裁庭应当及时裁决。5、仲裁裁决：仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动仲裁委员会受理仲裁申请之日起四十五日内结束。

2023-02-09

79人看过
借款
借款合同争议条款注意事项

一、借款合同争议条款注意事项（一）债务人的身份资料(包括营业执照)，作为借款合同的必备附件。《民事诉讼法》第119条规定起诉条件之一有明确的被告打官司的时候，法院第一时间要求我们提供被告的准确身份资料，我们必须提供，否则法院不予立案。如果事先没有债务人的身份资料，等到真的要打官司的时候，才向债务人要身份资料，一般情况下债务人肯定不愿意给。没有资料就立不了案，怎么办?届时只能委托律师去公安机关调查，如果朋上债务人不是本地人，那还得到外地公安机关去调查，相当的麻烦。所以，签订借款合同时一定要债务人提供身份资料。债务人向你借钱的时候，什么要求都是会答应的。（二）要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。根据相关法律规定:“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。”;简单说，一人负债，夫妻偿还。所以，在实践中，借款债务诉讼，我们都是把夫妻俩作为共同被

2023-04-30

435人看过
笔录
工程合同争议的诉讼程序是怎样的？

工程合同纠纷诉讼程序包括：1、诉讼是指与案件有利害关系的当事人向认为有管辖权的法院提起诉讼；2、在准备辩护和请求的实践中，被告一旦对起诉事项进行实质性辩护，就表示接受了法院的管辖权，今后不得以法院无管辖权为由进行辩护；3、证据保全程序是对所有与案件有关的证据。如果将来有丢失、丢失或难以使用的危险，一方可以在起诉前或起诉后向法院提出申请，并要求法院采取必要措施进行保全；4、提供诉讼证据。如果诉讼当事人想证明他在诉讼中主张的事实或要求，必须先提供证据证明，证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验记录等；5、为防止被告隐匿、出售或转让财产，使原告在未来胜诉时一无所获，使法院判决无法强制执行，应及时申请保全程序；6、根据选定的管辖法院进行案件审理，确定具体的审理和答辩；7、法院作出初审判决后，裁判和上诉如有不服，可及时上诉。工程合同纠纷的处理办法1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在

2023-07-04

377人看过
农民工
合同工程款劳动争议：如何依法维权

这段内容讲述了开发商未按照合同或结算报告的要求支付工人工资及相关工程款,导致承包商项目无法在约定的时间内完成,从而引发的项目拖欠事件。这种拖欠工资行为不仅影响建筑企业的生存和发展,而且使拖欠工资的农民工痛苦不堪,影响整个建筑市场的正常运行,给工程质量和安全留下隐患。在没有合同的情况下遇到工程款拖欠,应该及时协商、申请评估鉴定,并委托律师处理。开发商未按照合同或结算报告的要求支付工人工资及相关工程款,导致承包商项目无法在约定的时间内完成,从而引发的项目拖欠事件。它不仅影响建筑企业的生存和发展，而且使拖欠工资的农民工痛苦不堪，影响整个建筑市场的正常运行，给工程质量和安全留下隐患。那么，在没有合同的情况下遇到工程款拖欠该如何维权呢？？按照一般的商业惯例，先签订相关合同再履行合同。在没有签订工程合同的情况下，双方应该只是口头约定而没有签订书面合同。但只要你实际有施工行为，并完成了相应的、合格的工程

2023-09-11

129人看过

强制执行
工程款拖欠无合同，应该采取哪些应对措施

在拖欠工程款的情况下，是否有合同关系着可以通过什么方式维权比较有效的问题。若是当事人之间并没有签订相应的合同，这种情况下比较棘手，但也不是没有办法。此时最好就依法向法院提起诉讼，同时提供担保冻结对方的财产，以免出现转移财产的情况。拖欠工程款怎么办1、明确约定工程款支付期限、逾期利息及调价方法工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。如果使用《建设工程施工合同》示范文本的，其第二节通用条款部分明确约定了各类工程款的付款数额、支付期限、催告期限和计息始期；如未使用的，应当参照约定。因设计变更可能导致工程量增加，为公平起见，承包人应当明确约定固定价风险范围之外合同价款的调整方法，比如将材料价格涨幅度、工程量增减量或工期超过某限度等作为可调条件。另外，承包商不要约定将设计变更、工程量增减导致价款增加部分作为让利，否则不能请求追加工程款。2、合理利用“逾期认可”条款。《最高人民法院关于审理建设工程施

2023-07-02

420人看过
要约
怎样订立无争议的合同

合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力。合同订立的主体应当具有订定约的资格或合法的授权：合同的主体最少应当为两个主体。如果存在多个主体的，应当以“甲方”、“乙方”、“丙方”等等代称分别区分。在企业签订合同时往往双方都有代表签字盖章，这个代表称之为“签约主体”；合同具体权利义务的承受者为“合同主体”。签订合同的主体有自然人和法人的区分。（一）一般自然人作为合同主体签约，需要其本人亲自签名或者摁手印（当事人在合同书上摁手印的也应当认定其具有与签字或者盖章同等的法律效力）。必要是可保存签约人的身份证号或复印件。签约的自然人一般要是年满18周岁的完全民事行为能力人，合同方为有效。（二）法人如企业公司作为主体对外签约的，必须是合法存在的法人，一般需要查验对

2023-03-02

325人看过