建设工程造价纠纷规范-法师兄

建设工程造价纠纷规范

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 11:35:21 85 人看过

1、对建设工程的价格计算标准，有约定的按照约定。例如，按固定价格、约定可调节的价格或者按成本加适当报酬的价格，有合同约定的按约定，是合同意思自治的基本原则。

2、如果建设工程的工程量或者质量标准在合同履行过程中发生变化的，对工程价款可以进行协商确定，如未能协商一致的，可以参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法进行工程价款的结算。

3、建设工合同本身是有效的，但建设工程经竣工验收后的结果是不合格工程，则应当按无效合同的处理原则来结算工程价款。即根据解释第三条的规定，首先由承包人对工程进行修复，修复后通过验收的，则该工程的价款按上述方式结算，如果无法验收的，则承包人不得要求支付工程款，因此的损失承包人和发包人按过错责任分担。

另外，如果承包人与发包人对工程造价产生争议，双方无法协商一致，同时亦不能根据当地政府指导价确定，这种情况只能对工程造价进行司法鉴定，最终确定工程造价。

二、相关法律规定

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。

第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价纠纷相关文章

工程造价
浅议建设工程造价的控制

在项目建设各阶段中进行工程造价全过程控制采用科学的估算方法和合理的管理措施,把建设工程造价的发生控制在合理的范围和核定的限额以内,使投资控制目标能够实现,以求合理使用人力、物力和财力,取得较好投资效益目的.关键词:工程造价:造价控制;造价管理0引言建设工程造价全过程控制包括决策阶段、初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段、工程招投标及承发包阶段、施工阶段,以及竣工验收阶段,通过工程造价的确定与控制,相应形成投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、承包合同价、结算价及竣工决擎1I.这些造价形式之间存在着前者控制后者,后者补充前者这样的相互作用关系.因此只有依靠科学的估算方法和合理的管理措施,把建设工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内,使投资控制目标能够实现,保证每一阶段的造价都被控制在合理范围,才能使投资控制目标能够实现,取得较好投资效益.1项目决策的内容是决定工程造价的

2023-06-10

104人看过
工程造价
建设工程造价包括税金吗

工程造价中税金是由营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加四部分组成。综合税率：＝（3％＋3％×7％【城市建设税】＋3％×3％【教育费附加】＋3％×2％【地方教育附加】）／［1－（3％＋3％×7％【城市建设税】＋3％×3％【教育费附加】＋3％×2％【地方教育附加】）］，＝（市区3．48％城镇3．41％农村3．28％）。一、什么是建设工程造价即工程的建造价格。其含义有两种：第一种含义：是指进行某项工程建设花费的全部费用。（业主角度）第二种含义：为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格。（承包者角度）二、建设工程造价构成1、国内规定建设工程造价费用按其性质不同，一般由建筑工程费、设备安装工程费、设备购置费、工器具及生产家具购置费、工程建设其他费用等八个部分构成。即：（1）建筑工程费；（2）设备购置费；

2023-02-10

94人看过
欠款
造价纠纷源于半截工程

1997年1月，某开发公司（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了一份《建筑工程承包协议书》。协议约定：甲方将花园综合楼工程交乙方承建，合同暂定工程造价400万元。浇二层板时，甲方拨付形象进度款，额度为形象进度工程量的70％；浇六层楼板时，拨付形象进度量的70％；竣工前甲方拨足工程总造价的70％；其余工程款在竣工验收后一个月内全部付清。乙方于1997年5月进场施工，并于同年7月24日前完成了二至六层楼工程，甲方未拨足形象进度款。10月23日前，乙方完成至七层楼工程，甲方暂结工程进度款4，644，000元，尚余2，244，000元。乙方以开发公司未拨足进度款为由多次向开发公司发出停工报告。98年2月，双方形成《会议纪要》，因甲方原因工程不再施工。同年6月，双方向市质监提出中间验收申请。质监站认定：该半截工程，基础、主体结构和已装饰部分的质量为合格。9月9日，开发公司向乙方发出催缴工程结算书和退场函

2023-07-02

421人看过
工程造价纠纷
如何避免工程造价纠纷

避免工程造价纠纷应注意对工程款计算方法和计价标准进行明确约定，注意对造价纠纷的免责条款进行明确约定，注意对造价纠纷违约责任的承担进行明确约定。一、签订旅游合同会有哪些风险签订旅游合同的风险防范有：1、旅游行程，包括乘坐交通工具、游览景点、住宿标准、餐饮标准、娱乐标准、购物次数等。2、旅游价格。注意自费问题、购物问题、擅自增加项目问题。3、对双方的违约责任进行约定。4、明确提供线路的对象。二、如何避免买二手房的交易陷阱买二手房避免交易陷阱应注意是否存在多个共有人；注意已出租房屋的转售是否经过承租人同意；注意房屋手续是否齐全、产权是否明确；注意合同约定尤其关于违约条款的约定是否明确；注意房屋质量是否真实；注意物管费用是否有拖欠；注意房屋是否被限制交易等。三、厂房租赁合同应包括什么内容厂房租赁合同除了合同双方的当事人信息外，还应包括以下内容：１、租赁物基本情况。如：租赁场所的位置、租赁场所实际有

2023-06-28

99人看过

工程造价纠纷
建筑工程造价纠纷起诉需要多久解决？

一、建筑工程造价纠纷起诉需要多久解决?1、建筑工程造价纠纷起诉可能需要三个月、或者是六个月。《民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。第一百六十四条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长一个月。2、常见的建筑工程纠纷有:(1)发包方拖欠工程款违约纠纷。主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。(2)关于违法分包问题引起的工程款纠纷。主要表现为承包方分包在程序上存在违法性或者名为分包实为转包，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。(3)竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷。根据《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意

2023-06-15

409人看过
工程造价
河北省出台条例规范建筑工程造价

建立完善管理体系。一是明确政府职责。要求县级以上人民政府应当建立建筑工程造价管理制度，完善监督管理机制，督促有关部门依法做好建筑工程造价管理工作。二是分工明确。明确住房城乡建设部门负责建筑工程造价的监督管理，具体工作可委托工程造价管理机构负责，其他部门按照职责分工做好相关监督管理工作。三是强化监督管理。要求住房城乡建设主管部门加强日常监督监察，通过备案审查、现场检查、专项检查和巡查等方式，对建设、施工等单位和工程造价咨询企业的工程造价活动及其成果文件进行检查，及时纠正违法行为。强化对工程造价全过程管理。在形成阶段，明确了工程造价的计价内容、依据，并对编制计价依据提出了要求。在确定阶段，要求建设各方在建设不同阶段分别编制投资估算、设计概算、施工图预算、工程结算和决算等建筑工程造价计价文件。为提高国有资金的使用效率，对使用国家资金或者国家融资的建筑工程的工程造价加强控制，要求其批准的投资估算、

2023-04-23

443人看过
招标文件
建设工程工程量清单计价规范强制性条文

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第63号现批准《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，编号为GB50500-2008，自2008年12月1日起实施。其中，第1.0.3、3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6、3.2.7、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.3.2、4.8.1条为强制性条文，必须严格执行。原《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部二○○八年七月九日1.0.3全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下二者简称“国有资金投资”）的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。3.1.2采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。3.2.1分部分项工程量清单应包括项目编码

2023-06-10

324人看过
工程造价
建设工程造价可分为哪几类

工程造价的直意就是工程的建造价格，工程计价的三要素：量、价、费。分类：1、建设工程造价（土建专业和安装专业）；2、公路工程造价；3、水运工程造价；4、铁路工程造价；5、水利工程造价；6、电力工程造价；7、通信工程造价；8、航空航天工程造价等。一、什么是工程造价工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用，其核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。工程造价的主要任务：根据图纸、定额以及清单规范，计算出工程中所包含的直接费（人工、材料及设备、施工机具使用）、企业管理费、措施费、规费、利润及税金等等。二、从事工程造价需要具备哪些从事工程造价的工作人员主要涉及到的能力应包括：熟悉各专业工程技术规范、造价定额及有关建设管理制度，熟悉各专业工程的计量规则，具有较强的工程量计算能力，能编制项目各阶段造价文件（投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、招标控制价（工程量

2023-04-06

452人看过

工程造价
建设工程造价是如何定义的？

1、从投资者或业主的角度来定义建设工程造价是指有计划地建设某项工程，预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用。即有计划地进行某建设工程项目的固定资产再生产建设，形成相应的固定资产、无形资产和铺底流动资金的一次性投资费的总和。2、从承包商、供应商、设计时常供给主体来定义。建设工程造价是指为建设某项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中，形成的工程承发包（交易）价格。一般是指进行某项工程建设花费的全部费用，即该建设项目（工程项目）有计划地进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。它主要由建筑安装工程费用、设备工器具的购置费、工程建设其它费用组成。建设项目投资，亦称建设工程造价，是指建设项目从筹建到竣工交付使用所需的全部费用，即该建设项目有计划地进行固定资产再生产和形成相应的无形资产和流动资金的一次性费用总和。我国现行的制度规定：建

2023-06-10

300人看过
工程施工合同
建设工程施工合同出现纠纷，哪些可以请求造价司法鉴定

司法鉴定是鉴定的一种形式，除此以外，鉴定还包括自行鉴定、行政鉴定等。最高人民法院2001年11月16日发布的《人民法院司法鉴定工作暂行规定》，将司法鉴定界定为：“在诉讼过程中为查明案件事实，人民法院依据职权，或者应当事人及其他诉讼参与人的申请，指派或委托具有专门知识的人，对专门性问题进行检验、鉴别和评定的活动。”从上述规定中可以看出，鉴定程序的启动主体包括两种，一是人民法院，二是当事人及其他诉讼参与人。但是具体到工程造价的司法鉴定，笔者认为，应以当事人申请为原则，严格限制人民法院依职权提起。这是因为无论在理论上，还是审判实践中，鉴定结论都被视为一种重要的证据，我国《民事诉讼法》第六十三条也把鉴定结论明确规定为证据的一种形式，因此，申请鉴定属于当事人举证责任的范畴。而《证据规定》第二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证

2023-08-12

249人看过
工程造价
建设工程造价咨询合同样本

_________________（以下简称委托人）与______________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：××2.服务类别：××二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件。2.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自×年×月×日开始实施至×年×月×日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：

2023-04-23

234人看过
工程造价纠纷
处理工程造价纠纷的途径

解决工程造价纠纷的方法包括和解、协商、调解和诉讼。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁,仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。解决工程造价纠纷的方法包括和解、协商、调解和诉讼。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁，仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。解决工程造价纠纷途径：私下协商、第三方仲裁、法院诉讼工程造价纠纷是建筑行业中常见的一种纠纷,可能会对建筑工程的进度和成本造成严重的影响。为了解决工程造价纠纷,可以采取私下协商、第三方仲裁和法院诉讼等途径。私下协商是解决工程造价纠纷的常见方式。双方当事人可以坦诚地沟通,找到解决问题的办法。这种方式可能需要第三方作为

2023-09-10

351人看过

工程结算
建设部工程结算规定及其对工程造价的影响

第六条招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据招标文件、中标人的投标文件，由发包人与承包人（以下简称发、承包人）订立书面合同约定。非招标工程的合同价款依据审定的工程预（概）算书由发、承包人在合同中约定。合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。第七条发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（一）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；（二）工程进度款的支付方式、数额及时限；（三）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式；（四）发生工程价款纠纷的解决方法；（五）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；（六）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限；（七）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限；（八）安全措施和意外伤害保险费用；（九）工期及工期提前或延后的奖惩办法；（十）与履行合同、支付价款相关的担保事项。

2023-07-07

358人看过
误工费
建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算？

一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应

2023-04-28

189人看过