承包人如何应对发包人未付款前不当处分财产-法师兄

承包人如何应对发包人未付款前不当处分财产

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:34:02 140 人看过

发包人在未依约支付工程款的情况下，将自己的财产无偿或以明显低价处分给第三人时，承包人可以对其行使撤销权。

(1)行使撤销权的条件。根据我国《民法典》第五百三十八条的规定，承包人行使撤销权必须具备下列条件：

①发包人依约应支付承包人工程款，而发包人没有支付。

②发包人实施了不当处分财产的行为，即发包人放弃到期债权、无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，且该行为已发生法律效力。

③发包人不当处分财产的行为，导致其责任财产减少，削弱了偿还债务的能力，有害于承包人工程款的兑现。

④在发包人以明显低价处分财产时，撤销权的发生还须以受让人明知该项行为会损害债权为条件。

(2)承包人如何行使撤销权。其方式是通过向人民法院提起诉讼，由人民法院依法作出判决，撤销权才能成立。

(3)承包人行使撤销权的范围：是以承包人没有受偿的工程款总额为限。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多撤销权相关文章

强制执行
应对未付承包工程款的方案

承包工程款不付的话，那么可以通过起诉来要回工程款。这属于典型的工程款债务纠纷，因此诉讼是非常有效的方式，而承包人完成了一定的工程量并质量合格，依法应当获得工程款，如果有建设工程合同，就按照合同的约定计算出应得到的工程款，向法院提交相关证据证明。也应该依法得到相对应的违约金。个人拖欠承包工程款怎么办个人拖欠承包工程款，向法院起诉要求还款，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。个人拖欠承包工程款起诉的程序，具体如下：1、写一份好的起诉书；2、向法院提交证据和起诉书，并支付诉讼费用；3、法院审查受理后开庭；4、法院判决；5、判决的执行，民事案件的审理时间一般为，简易程序应当在三个月内审结，一般程序会在六个月内结束。起诉必须符合的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由，属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中

2023-07-08

78人看过
第三者
设计损失发包人对承包人应有哪些处理

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。二、建设工程转包应遵守哪些规定?建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家

2023-03-03

457人看过
法律综合知识
因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理

发包人拖延结算承包人拒绝交付的部分与欠付工程款数额相当的人民法院应当支持；但承包人拒绝交付工程的部分明显超过欠付工程款数额，给发包人造成损失的，承包人应当承担相应的赔偿责任。因发包人拖延结算承包人拒绝交付的如何处理的法律依据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。第二十一条工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。

2022-07-02

435人看过
要约
总承包人如何防范发包人直接分包的风险？

发包人作为甲方，甲方指定分包和甲方分包是两个不同的概念：甲方分包即甲方直接分包，是指承发包合同本身约定由甲方分包的分部分项工程，如消防、电梯项目等，甲方分包工程引起的工期或质量问题，应由发包人承担责任。而甲方指定分包，又称甲定分包，指的是承发包合同确定的分部分项工程在承包人的承包范围内，分包应由承包人实施，但发包人利用其优势地位直接指定了分包，造成名义上是由承包人实施了分包，而实质上由发包人指定。基于公平原则，因甲方指定分包造成的质量缺陷，由发包人承担责任。发包人直接分包工程后，往往要求总承包人承担管理责任和配合义务，而总承包人收取一定数额的管理和配合费。因而，在面对发包人直接分包工程时，总承包人与发包人签订施工合同时应注意：（1）总包合同列明总承包人承包范围，避免与发包人直接分包工程范围重合，并写明在工程交叉施工时责任如何区分。如材料堆放、水电、道路使用等问题。（2）总承包人应注意施工合

2023-04-23

303人看过

不可抗力
对发包人欠付工程款范围如何确定

发包人付工程款的范围，可以依据承包合同确定，承包合同约定不明确或者没有约定的，双方可以协商约定，协商不成可向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、追讨工程款需要准备哪些证据追讨工程款需要准备以下证据：(1)施工单位资质证书；(2)工程招投标文件；(3)工程报建、规划、国土、施工许可文件；(4)建筑安装工程承包合同书及其补充协议；(5)施工图纸；(6)不可抗力证明文件及损失证

2023-03-25

327人看过
工程施工
承包人在施工过程中发现文物，应当如何处理？

承包人施工中发现文物应当谨慎应对，一旦处理不当，不仅会影响工程进度，如果造成文物的毁坏，还可能被行政部门严厉处罚。实践中，如果双方在建设工程施工合同中没有对文物保护明确约定，承包人应当按以下方式处理：（1）承包人立即停止施工并保护现场，并将情况书面形式通知发包人，由发包人报告给当地文物行政部门，承包人按文物部门的要求采取保护措施，由此发生的费用由发包人承担，同时向发包人提出索赔意向。（2）积极与文物行政管理部门沟通，了解该文物的发现对于整个项目正常进行可能造成的影响评估，以及由此可能产生的不利局面，并拟定初步索赔方案。（3）保护现场的同时，应根据现场文物解决方案的时间需要和方案判断，统筹协调现场人力物力资源配置，避免损失进一步扩大。（4）根据文物部门的答复，计算此事件对自身造成的损失并制定详细的索赔报告，向发包人提出索赔。（5）如果因发现文物导致施工方案发生重大改变等情况，承包人可以据此考

2023-06-08

433人看过
法律综合知识
承包人有哪些措施应对发包人拒签证、拒索赔、拒付款等行为

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外；承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2024-04-24

500人看过
连带赔偿责任
在何种情况下承包人和发包人都应当承担过错责任

一、在何种情况下承包人和发包人都应当承担过错责任1、以下情况中承包人和发包人都应当承担过错责任：(1)提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计;(2)提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准;(3)直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。2、法律依据：《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。二、食堂发包人与承包人的侵权责任纠纷怎么起诉1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内

2023-06-12

216人看过

法律综合知识
工程承包人未按合同支付工程款项如何处理

一、工程承包人未按合同支付工程款项如何处理1．催告对方支付：首先可以向承包人发出催告函，要求其尽快支付工程款项。催告函应当以书面形式发出，并明确说明付款期限和违约责任。2．寻求法律援助：如果催告无效，可以向法院提起诉讼，要求承包人履行合同义务并承担违约责任。在诉讼过程中，需要提供充分的证据证明承包人未按照合同约定支付款项的事实，以及因此造成的损失和影响。3．与发包人协商解决：如果可能，可以与发包人协商解决此事。发包人通常会与承包人签署合同，并对其履行合同义务的行为进行监督。通过与发包人协商，可以寻求达成一种妥协或解决方案，以避免采取法律行动。4．寻求第三方调解：另一种选择是寻求第三方调解。可以邀请一名中立的第三方（如工程师或律师）参与调解，以协助双方达成协议。通过调解解决争议通常比通过诉讼程序更快、更经济。二、工程承包人未按合同支付工程款项打官司流程是什么工程承包人未按合同支付工程款项打官

2023-11-02

372人看过
建筑工程安全
劳务分包合同中发包人对价支付给分包人的包括哪些

劳务报酬(由人工费、简易机械设备费、管理费、利润以及相关税费组成)。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

2023-06-14

274人看过
扶养
赠与的财产未交付，受赠人应该如何应对？

赠与人负有移转赠与标的物的义务。赠与合同以使赠与财产的权利归于受赠人为直接目的，赠与人的主要义务是依照合同约定的期限、地点、方式、标准将标的物转移给受赠人。赠与的财产需要办理登记等手续的，应当办理有关手续。赠与人不交付赠与财产的，对于符合条件的，受赠人可以向人民法院起诉要求其支付。赠与人可以撤销赠与的情况赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。根据相关法律规定，赠与人在下列情形下可以撤销赠与：（一）受赠人严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属。（二）受赠人对赠与人有扶养义务而不履行。此处的扶养义务不论是法定义务、还是约定义务，受赠人都必须履行，其不履行即构成赠与的撤销事由。如果受赠人无扶养能力，那么其不履行扶养义务不构成赠与撤销的事由。（三）受赠人不履行赠与合同约定的义务。在附义务的赠与中，受赠人应当按照约定履行义务，否则赠与人有权撤销赠与。赠与人的撤销权，应当自知道撤销原因之日起1年内行使

2023-07-06

138人看过
仲裁机构
承包人逾期未交付建筑工程应当怎么办

1、合同有约定的应该按照约定承担违约责任，支付违约金等。2、合同无约定的，双方当事人可以协商达成一致，由承包人赔偿发包人相应的工期损失；协商不成的，发包人可以收集相关损失的证据，通过诉讼的方式向承包人追偿。一、装修未完成负什么法律责任装修未完成的，应当负违约责任。双方当事人达成装修合同后，装修未完成的，属于违约行为，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，当事人在合同有约定违约金的，违约方还应当按照合同的约定，向对方当事人支付一定数额的违约金，违约方不支付的，可以通过诉讼的方式强制违约方支付违约金。二、承包人如何索赔可得利益？承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定；没有约定的进行协商；协商不成的申请调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同约定导致工程实施过程中遭受损失的情形。三、

2023-03-02

234人看过

法律综合知识
承包方应如何处理发包方指定签订分包合同

一、承包方应如何处理发包方指定签订分包合同1．明确承包人对于分包工程的管理权利；2．明确分包工程的价款结算方式；3．明确分包工程的工期延误责任；4．明确分包工程的质量缺陷责任的分担。二、无效的分包合同将带来哪些法律后果1．行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；2．能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿；3．有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；4．各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。三、起诉分包合同无效需要满足什么条件起诉分包合同无效需要满足的条件如下：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉

2023-10-25

473人看过
代理权
总承包人收到工程款后再向分包人支付的如何认定

（1）适用本协议的前提是分包合同有效。如果分包合同违反法律强制性规定被视为无效，合同中的支付限制当然无效，不再适用。由于分包商不向建设单位支付工程款，应共担风险，并对建设单位的支付情况享有知情权，总承包商也有义务向分包商提供业主工程款结算支付的相关信息，如未结算支付、拟采取的追索措施等。发生纠纷后，分包人不清楚建设单位与总承包人之间是否结算，建设单位是否支付工程款，支付工程款的金额。如果有证据证明总承包人拖延结算，在合理期限内未能达成结算，或者懒于向建设单位主张工程款债权，或者总承包人与建设单位另行约定推迟付款期限。施工工人与劳务承包人、总承包人、分包人、转包人之间的劳务法律关系劳务承包大致可分企业自带劳务承包、成建制的劳务分包、零散的劳务承包三种情形。所谓自带劳务承包是指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长，劳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由

2023-08-09

433人看过