房屋使用权到期后该如何解决?
来源:互联网 时间: 2023-07-01 20:41:12 444 人看过

房屋使用权到期后,一般会自动续期。但是如果是非住宅的产权到期,是否能续期,那么需要首先依照法律规定办理。住宅建设用地使用权期限届满的,通常也会自动续期。也就是住宅70年到期后,不需要本人主动去申请房屋续期,房子也会自动续期,仍然可以继续居住。但是需要交纳一定的费用。

房屋使用权转让协议通用版

<p>出让方(甲方):</p>

<p>受让方(乙方):</p>

<p>依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方就房屋使用权等事项在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同,具体条款如下:以资共同遵守:</p>

<p>第一条项目建设依据。</p>

<p>本项目的土地属于,甲方通过合法方式取得该地块的土地使用权,使用期限为________年。该地块土地面积为平方米,用途综合商住。</p>

<p>第二条房屋基本情况。</p>

<p>乙方所选房屋房号为博文公寓____栋____层____号房,该房屋的用途为住宅,属钢筋混凝土框架结构,层高3米。该房屋建筑面积共______平方米,其中,套内面积_______平方米,公共部分与公共房屋分摊面积_____平方米(房屋平面图见附件一;有关公共部分与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。该房屋使用期限从________年____月____日起至________年____月____日止。</p>

<p>第三条计价方式。</p>

<p>该房屋使用权按套出让,按建筑面积计算,该房屋使用权转让单价为(大写人民币)___________________元(小写______元),总金额(大写人民币)____________________整(小写________元)。</p>

<p>第四条付款方式。</p>

<p>乙方在本合同签订前已支付甲方定金_________万元。乙方须在本合同签订后____天内即________年____月____日前一次性缴纳所有剩余款项(除已缴的定金)即人民币______拾____万____仟____佰_____拾_____元整(_____________)。</p>

<p>第五条乙方逾期付款的违约责任。</p>

<p>乙方如未按本合同规定的时间付款,按逾期时间,分别处理(不作累加)。</p>

<p>1、逾期在____日之内,自本合同规定的应付款期限之</p>

<p>第二天起至实际全额支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之一的违约金,合同继续履行。</p>

<p>2、逾期超过____日后,若乙方逾期仍未付款,视作乙方严重违约,甲方有权解除合同。同时,甲方无须事先通知乙方,有权对物业另作安排,乙方已交定金不予退还,乙方对此已知悉并无异议。</p>

<p>第六条房屋交付使用的期限。</p>

<p>甲方应当在________年____月____日前,将本合同约定的房屋交付乙方使用。</p>

<p>第七条甲方逾期交房的违约责任。</p>

<p>甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付乙方使用,按逾期时间,分别处理(不作累加)。</p>

<p>1、逾期不超过____日,自本合同</p>

<p>第六条规定的最后交付期限的</p>

<p>第二天至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付款项千分之一的违约金,合同继续履行。</p>

<p>2、逾期超过____日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按乙方累计已付款按每日千分之一向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同</p>

<p>第六条规定的最后交付期限的</p>

<p>第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交款项千分之一的违约金。</p>

<p>第八条交接。</p>

<p>房屋达到交付使用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。乙方应按甲方要求的时间前来办理房屋交接手续,并与甲方或其委托的物业公司签订《物业服务协议》。</p>

<p>第九条甲方关于装修、设备标准承诺的违约责任。</p>

<p>甲方交付使用的房屋的装修、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,乙方有权要求甲方在____日内按双方约定(附件三)的标准修复。</p>

<p>第十条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。</p>

<p>甲方承诺与该房屋正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑在房屋交付使用时达到使用条件:</p>

<p>1、供水至该房的厨房,在该房交付使用前完成;</p>

<p>2、电接至该房,在该房交付使用前完成。</p>

<p>3、公共电梯在该房交付使用前完成</p>

<p>甲方(签章):________________________</p>

<p>代表人:____________________</p>

<p>____年____月____日</p>

<p>乙方(签章):________________________</p>

<p>代表人:____________________</p>

<p>____年____月____日</p>

《中华人民共和国民法典》第三百五十九条住宅建设用地使用权期限届满的,自动续期。续期费用的缴纳或者减免,依照法律、行政法规的规定办理。

非住宅建设用地使用权期限届满后的续期,依照法律规定办理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属,有约定的,按照约定;没有约定或者约定不明确的,依照法律、行政法规的规定办理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月20日 06:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 到期后如何续约房屋土地使用权?
    土地使用权是最新颁布实施的《中华人民共和国民法典》所规定的一项重要制度之一。根据《中华人民共和国民法典》物权编的相关法律条文规定,房屋土地使用权到期的,自动续期。续期费用的缴纳或者减免,依照法律、行政法规的规定办理。房屋土地使用权制度的规定,有利于贯彻我国民法的公平原则,也是保障平等民事主体合法民事权益的具体体现之一。房屋土地使用权40年到期后怎么办(一)产权到期后土地使用权的处理方法:1、土地使用者向土地管理部门提交续期申请书,除根据社会公共利益需要收回的,应当予以批准。获得批准续期的,重新签订土地有偿使用合同,支付土地有偿使用费。这样,你的房产所有权便得以延续。当然,变成危房强制拆除的除外。2、土地使用者未申请续期的,土地使用权和地上房产由国家无偿收回。房屋所有权也就自然消失。3、土地使用者提出续期申请,根据法律规定没有批准续期的(即根据社会公共利益需要收回的),土地使用权国家无偿收回
    2023-07-01
    371人看过
  • 如何解决房产使用期限到期后的问题?
    按照国家现行规定,70年后房屋将自动续期。土地所有权属于国家。我们只有土地使用权。70年是指土地使用权的期限。期限届满时,只是土地租赁的时间,而不是房地产。到时候可以继续缴纳土地出让金,然后就可以重新获得土地使用权。土地到期的,所有权人有权优先向国家申请土地使用权延期。如果国家没有拆迁计划,原所有人可以按照现行(到期日)地价缴纳土地出让金继续使用土地。如果国家有拆迁计划,土地将被无偿征用,地上物将得到补偿。房子的所有权永远属于买方。房产70年产权到期了怎么办房产70年产权到期了可以通过缴纳土地出让金以及法律规定的方式,对土地使用权进行续期。70年是指开发商购买的土地使用年限。根据《民法典》第三百五十九条规定,住宅建设用地使用权期限届满的,自动续期。续期费用的缴纳或者减免,依照法律、行政法规的规定办理。非住宅建设用地使用权期限届满后的续期,依照法律规定办理。该土地上的房屋以及其他不动产的归属
    2023-07-01
    153人看过
  • 土地使用权证到期后房屋如何再续期?
    房屋的土地使用权到期后,房屋可以继续使用同时可以根据当时的地价水平,补缴土地出让金,再次申请土地使用权。住宅土地使用权到期不等于住宅所有权到期,住宅所有权是永久的。一、买房70年产权之后怎么办房屋产权70年到期后会自动续期,根据相关法律规定,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。房屋产权由房屋所有权和土地使用权两部分组成的,但是房屋所有权的期限为永久,而土地使用权根据有关法规为40年50年或70年不等。在我国,居住用地的使用年限一般应当为70年,40年一般是商用土地。不管是40年、50年还是70年,都有到期的时候,土地使用年限到期后,只要房子还能住,就都得续租土地。但是,我国的这些产权到期后,是自动续期的,无需经特别程序申请。三、小产权房到期了会怎样处理小产权房到期后,第一种是可以续期的,但需要补交土地使用权出让金;第二种是不可续期的,需要将土地使用权回收,但是可以从回收上获得一定的补偿
    2023-03-17
    296人看过
  • 房屋使用期限到期后如何处理
    一、房屋使用期限到期后如何处理房屋使用期限到期后这么处理:1.如果房屋使用权性质是居住,按照法律规定自动续期。2.如果房屋使用权性质不是居住,就要看当初土地转让合同是怎样约定的,有三种可能:(1)可以续期,需补交土地使用权出让金;(2)不可续期,土地使用权收回,对土地上建筑物、构筑物予以补偿;(3)不可续期,无偿收回土地使用权。二、房产年限从什么时候开始计算房产年限从开发商取得土地的使用权之日起开始计算,房屋产权期限实际上是房屋所占土地的使用期限,根据土地性质不同,一般有40年、50年以及70年,其起算时间是从开发商取得土地的使用权之日起开始计算的。房屋产权是指房产的所有者按照国家法律规定所享有的权利,也就是房屋的所有权,即房屋所有者对该房屋财产的占有、使用、收益和处分的权利,根据民法典规定,所有权为永久性权利,无时效的限制。三、房屋产权年限到期后拆迁有补偿吗房屋产权年限到期后拆迁有补偿。
    2023-05-22
    286人看过
  • 房屋产权到期后该如何处置?
    房屋产权年限到期后非住宅建设用地可以提前一年提出续期申请,根据当时的地价水平补缴土地出让金,再次申请土地使用权;住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。一、土地使用权及其年限条款有什么法律意义土地使用权及其年限条款法律意义有:住宅用地的土地使用年限为70年,工业用地、公益事业性、其他用地的土地使用年限为50年,娱乐用地的土地使用年限为40年。非住宅建设用地使用权期间届满可以提前一年提出续期申请,根据当时的地价水平补缴土地出让金再次申请土地使用权;住宅建设用地使用权期间届满,自动续期。二、工业土地使用权到期怎么办?工业土地使用权到期后应该:1、土地使用者需要继续使用土地的,应当迟于届满前一年申请续期,根据社会公共利益需要收回该土地的,应当予以批准。2、准予续期的,应重新签订土地使用权出让合同,依照规定支付土地使用权出让金。3、土地使用权使用年限届满,土地使用者未申请续期或未获批准的,土地使用
    2023-03-27
    211人看过
  • 土地使用权到期后,房屋所有权如何处理
    土地使用权到期后房产应当继续使用,届满自动续期。权利人可以根据当时的地价水平,补缴土地出让金,再次申请土地使用权。住宅土地使用权到期不等于住宅所有权到期,住宅所有权是永久的。土地使用权是指国家机关、企事业单位、农民集体和公民个人,以及三资企业,凡具备法定条件者,依照法定程序或依约定对国有土地或农民集体土地所享有的占有、利用、收益和有限处分的权利。土地使用权是外延比较大的概念,这里的土地包括农用地、建设用地、未利用地的使用权。农民集体土地使用权是指农民集体土地的使用人依法利用土地并取得收益的权利。农民集体土地使用权可分为农用土地使用权、宅基地使用权和建设用地使用权。农用地使用权是指农村集体经济组织的成员或者农村集体经济组织以外的单位和个人从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产的土地使用权。宅基地使用权是指农村村民住宅用地的使用权。建设用地使用权是指农村集体经济组织兴办乡(镇)企业和乡(镇)村公共
    2023-06-25
    266人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 房屋产权到期后应该如何解决
      湖南在线咨询 2022-08-26
      1、土地使用者向土地管理部门提交续期申请书,除根据社会公共利益需要收回的,应当予以批准。获得批准续期的,重新签订土地有偿使用合同,支付土地有偿使用费。这样,你的房产所有权便得以延续。当然,变成危房强制拆除的除外。2、土地使用者未申请续期的,土地使用权和地上房产由国家无偿收回。房屋所有权也就自然消失。3、土地使用者提出续期申请,根据法律规定没有批准续期的(即根据社会公共利益需要收回的),土地使用权国
    • 离婚后房屋使用权纠纷该如何解决
      西藏在线咨询 2022-08-31
      一般情况下,夫妻双方离婚时会就后房屋的使用权进行约定或者由根据具体情况进行判决,离婚后如果产生纠纷,可以按如下方式解决: 1、如果是的,夫妻双方在中就产权房所有权及使用权进行约定的,离婚后,一方拒不履行协议约定的义务,另一方可以起诉至法院要求确认协议的效力,然后再申请法院强制执行。 2、如果是的,法院一般会判决产权房归一方所有,另一方取得房屋折价款并自行解决居住问题,离婚后,如果双方因房屋使用权产
    • 离婚后房屋使用权纠纷应该如何解决
      陕西在线咨询 2022-08-31
      一般情况下,夫妻双方离婚时会就后房屋的使用权进行约定或者由根据具体情况进行判决,离婚后如果产生纠纷,可以按如下方式解决: 1、如果是的,夫妻双方在中就产权房所有权及使用权进行约定的,离婚后,一方拒不履行协议约定的义务,另一方可以起诉至法院要求确认协议的效力,然后再申请法院强制执行。 2、如果是的,法院一般会判决产权房归一方所有,另一方取得房屋折价款并自行解决居住问题,离婚后,如果双方因房屋使用权产
    • 两用房屋产权到期如何解决?
      陕西在线咨询 2022-10-24
      商住两用房产权40年或者50年,与一般住宅的所有权为70年且在到期后可以自动续期不同,商住两用房屋在到期后不是自动续期,并且要补交土地出让金。商住两用住房与一般住房的主要区别:商住两用房无法迁入户口,这就意味着即使周边区域内有好的教育资源,子女因户口不能迁入也无法就近入学;50年产权属于商业地产,政策上是要征收房产税的,每年征收购房价格的0.84%,但是现在实际上没有执行这一条,以至于绝大多数人都
    • 离婚后房屋使用权纠纷如何解决
      浙江在线咨询 2022-06-03
      离婚后房屋的使用权属于夫妻共有的,可以由离婚双方协商处理,无法协商的,可以向法院起诉,由法院根据具体情况,按照照顾弱势一方权益的原则判决处理房屋使用权。对于一方个人享有的房屋使用权,离婚后仍归个人继续享有。根据《民法典》第一千零八十七条规定,离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的,由人民法院根据财产的具体情况,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有