工程款纠纷阻止对方施工怎么处罚
来源:互联网 时间: 2024-03-22 00:30:24 267 人看过

一、工程款纠纷阻止对方施工怎么处罚?

阻碍施工的处罚如下:

1、阻碍施工属于违反治安管理处罚法的行为,不构成犯罪,通常会被处以警告,或二百元以下罚款;

2、情节较重的,会被处五天以上十天以下拘留,并处五百元以下罚款;

3、聚众实施阻碍施工行为的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

阻碍施工属于违法相关秩序和法律的行为,可以向公安机关举报。

若聚众阻碍施工的行为扰乱了社会秩序,还可能构成聚众扰乱社会秩序罪。

若无故阻碍施工,还可能涉嫌构成寻衅滋事罪。

任何单位和个人不得无故阻碍合法工程的施工,对其自身合理的诉求需要通过合法的途径予以解决,阻碍施工等行为将依法受到法律的惩处。

如果存在工程款欠款纠纷,当事人可以选择起诉等方式解决,建议合法维权。

【法律依据】

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条

有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:

(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;

(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;

(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;

(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;

(五)破坏依法进行的选举秩序的。

聚众实施前款行为的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

二、如果对方拖欠工程款怎么办?

1、协商方式发生工程款拖欠后,承包单位应主动与建设单位沟通,了解拖欠原因,制定相应的对策。然后,由主管领导、承包当事人及财务、计划人员组成谈判小组,与建设单位在平等自愿的基础上协商,确定还款方案或签订还款合同。

2、调解方式工程款拖欠后,承包单位除协商外,还可以请求有关部门,尤其是请政府主管部门调解。因施工中产生种种纠纷而造成的工程款拖欠,更应请政府主管部门、承担担保单位及劳动仲裁机构等进行调解、仲裁。

3、法律方式法律方式主要有两种:一是仲裁,即就工程款拖欠具体事项到仲裁机关,请求仲裁。二是诉讼,即向法律提起民事诉讼,要求返还工程款。

4、经济方式对于一些拖欠较久、清欠较难的款项,可以采取相应的经济方式清欠工程款。

【温馨提示】这是根据当前问题的经验总结,不同地区的法院在审判尺度上有细微差别,遇到法律问题,建议尽快找专业律师咨询,作为您身边的法律服务平台,凝聚全国各地27万+高效率、服务评价好的专业律师团队,直接在线咨询我们,省时省心!

文书推荐:建筑工程劳务合同书通用版2024建筑工程施工合同范本建设工程内部承包协议书安防监控工程合同书专业版

《中华人民共和国军事设施保护法》(2021修正):第七章 法律责任 第六十条 有下列行为之一的,适用《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条的处罚规定:\n (一)非法进入军事禁区、军事管理区或者驾驶、操控航空器在陆地、水域军事禁区上空低空飞行,不听制止的;\n (二)在军事禁区外围安全控制范围内,或者在没有划入军事禁区、军事管理区的军事设施一定距离内,进行危害军事设施安全和使用效能的活动,不听制止的;\n (三)在军用机场净空保护区域内,进行影响飞行安全和机场助航设施使用效能的活动,不听制止的;\n (四)对军事禁区、军事管理区非法进行摄影、摄像、录音、勘察、测量、定位、描绘和记述,不听制止的;\n (五)其他扰乱军事禁区、军事管理区管理秩序和危害军事设施安全的行为,情节轻微,尚不够刑事处罚的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 06:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 阻碍建设施工单位怎么处罚
    阻碍政府工程施工犯法情节严重的,涉嫌构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。根据中华人民共和国刑法,在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制一、当街斗殴会被追究刑事责任吗1、打架斗殴会不会被追究刑事责任,要依据具体案情而定。2、如果当街聚众斗殴或者寻衅滋事进行斗殴,就可能构成聚众斗殴罪或者寻衅滋事罪。3、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百九十二条【聚众斗殴罪】聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)多次聚众斗殴的;(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;(四)持械聚众斗殴的。聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十
    2023-06-23
    116人看过
  • 工地施工受阻怎么处理
    法律综合知识
    一、工地施工受阻怎么处理工地施工受阻的处理:1.迅速通知公安部门,要求他们来协助维持治安。2.迅速与领导取得联系,如实向领导报告,听取领导的指示。3.赶赴工地现场,十分友好地安抚闹事群众的情绪,真诚地请求他们不要着急,先平静下来,把问题说清楚,认真记录他们所反映的问题,并保证如实向领导汇报。二、夜间施工许可证需要哪些资料1.建筑工程施工许可证1份(复印件);2.当地街道办事处或居委会证明1份(原件);3.施工进度表1份(复印件);4.施工扬尘、噪声污染控制措施(验原件收复印件);5.监理单位、商混企业提供的证明材料1份(原件)。《中华人民共和国噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪音污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪音声值以及所采取的环
    2023-09-29
    69人看过
  • 施工方如何防范工程款结算的纠纷
    为防范和减少施工工程款结算纠纷,施工方需从制度上建立起健全有效的法律风险监控机制,建立企业法律顾问制度,配置项目法律顾问或项目法务经理。所配置的法律工作人员,项目经理,现场管理人员及相关人员各司其职、各负其责,分别做好合同评审工作及项目履约指导工作、项目管理工作、现场签证工作等。(一)重视合同审查和评审工作,避免盲目签订合同。施工方由于承接业务心切,往往在建设方的施工图纸尚未全部设计出来,盲目与建设方约定一个开、竣工日期便仓促开工。此类合同签订后往往为项目的后期结算埋下隐患。如前述总承包施工单位乙与分包施工单位丙之间的纷争,假设丙在签订分包施工合同初期,由有经验的法律工作人员对合同进行审查,明确约定是整个工程竣工验收合格还是分包工程竣工验收合格,则完全可避免竣工时间之争。(二)做好现场签证工作,对工程量变更、增减情况应及时书面记录,并妥善收集和保存相关资料,提交建设方和监理公司签收确认。正
    2023-05-01
    330人看过
  • 发生纠纷阻碍施工合法吗?
    一、发生纠纷阻碍施工合法吗?阻止工地施工属于违法行为,可以向建设局投诉,情况严重的构成破坏生产经营罪。一个人阻挠施工不构成犯罪,一般按违反《治安管理处罚法》处理。此外,情节严重的可能会构成破坏生产经营罪,该罪是指由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为。生产经营活动,是指全社会的生产经营活动,包括国有的、集体的、个体的生产经营活动。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第34条的规定:由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者其他方法破坏生产经营,涉嫌下列情形之一的,应当予以立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)破坏生产经营三次以上的;(三)纠集三人以上公然破坏生产经营的;(四)其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形。因此,阻止工地施工的行为属于违法,情节严重的可能构成犯罪,承
    2024-01-09
    242人看过
  • 村民因占地纠纷阻挠施工怎么处罚可以提起诉讼吗?
    村民因占地纠纷阻挠施工的案由是可以提起行政诉讼来解决的。在实践中民事纠纷的类型是比较多的,比较常见的民事纠纷包括劳动纠纷、合同纠纷、婚姻纠纷等,而民事纠纷解决的途径有很多,而最有效力的是提起诉讼,但是一般来说民事纠纷是不属于犯罪行为的,与刑事案件有着本质上的区别,不能够进行混淆。一、民事纠纷的解决途径有哪些?1、和解:纠纷当事人就民事纠纷自行协商并达成协议,从而消灭争议。2、调解:由第三方(调解组织)就纠纷对双方当时人进行调停、说和,从而解决纠纷。调解达成的协议不具有强制执行力,但是具有法律效力,其效力类似于合同,对双方都有法律上的约束力。3、仲裁:财产纠纷双方当事人达成仲裁协议,将纠纷提交仲裁委员会予以裁决。仲裁机构的性质为民间的组织,但是其所作裁决书具有法律约束力,并且具有强制执行力。4、民事诉讼:通过人民法院在平等主体之间行使国家审判权,解决平等主体之间民事权利义务纠纷。和解是当事人
    2023-06-21
    382人看过
  • 如何合法阻止施工
    你首先得搞明白施工合不合理,有没有正规的审批手续,如果这些手续合法,你是没有权利阻止的,如果施工质量不合格,你又负责监督,你完全可以向你的主管部门反映,叫他们停止并重新施工。或者有证据证明他的施工严重的危害了你的权益,你可以要求他停止施工。一、违规组织施工如何处罚一般是劝导,如果多次阻工且无法定理由的,或相关人员行为过激的,一般会以扰乱单位秩序或破坏生产等进行行政拘留,程度严重的,会立刑事案件。行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人,在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留是最严厉的一种行政处罚,通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪,而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内,较重的不超过15日;行政拘留决定宣告
    2023-03-17
    213人看过
  • 如何防止施工方拖欠工程款
    如何防止施工方拖欠工程款。一些贪污腐化、有权审批工程进度的建设单位领导,为了以权谋私,往往以工程款拨付环节为借口,向建设单位讨要,强迫建设单位做好工作疏通,形成了行业氛围。(2)加强施工合同管理。一些施工单位有严格履行合同、依法办事的不良习惯。无论是否有正当理由,他们总是借口拖延三年半的工程款。他们不能严格按照工程进度付款。发包时签订的合同中的付款条件几乎都是空话,拖欠工程款的现象非常普遍。(3)加强建筑业管理秩序。
    2023-05-02
    467人看过
  • 员工借款纠纷的应对措施及方法
    1、公司安排员工出差,员工出具的借款单上明确载明借款用于公司的项目落实及市场开发,且款项出借的程序不违反法律法规的强制性规定,因此双方之间形成的财产关系在性质上应属于纵向经济关系,借款应为公司内部借款,不属于民间借贷调整的范围。2、如果借款员工非以公司名义,或在公司授权范围以外的时间、地域或事务中使用借款,则该员工所为民事行为应系个人行为而非职务行为。当职工的行为转化为非职务行为时,即否定了其行为的从属性,遂成为平等主体之间的金钱借贷的法律关系,这样公司即可以通过民事诉讼的途径向员工主张返还其所欠款项及孳息。员工与公司有纠纷怎么解决员工与公司有纠纷当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。在用人单位内,可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。协商程序不是处理劳动争议的必经程序。双方可以协商,也可以不协商,完全
    2023-07-08
    206人看过
  •  工程款拖欠纠纷的诉讼应对措施
    当事人诉讼主体资格的证据包括工商登记资料、企业名称变更证明以及建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同等。建设工程合同履行情况的证据包括工程预、决算报告、支付工程款的付(收)款凭证以及当事人对工程量、工程质量共同确认的证据。提交诉讼请求的计算依据包括建设单位拖欠工程款时可要求对方承担违约金以及合同没有违约金条款时可要求对方支付一定金额的逾期付款利息。1.证明当事人诉讼主体资格的证据主要包括双方的工商登记资料,例如营业执照或工商查询资料。如果涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的情况,还需要提交证明双方名称变更的证据。2、证明建设工程合同关系成立的证据,本类证据主要是建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同(或协议、备忘录、现场工程签证单等)。3、证明建设工程合同履行情况的证据:(1)工程预、决算报告;(2)支付工程款的付(收)款凭证;(3)当事人对工程量、工程质量共同
    2023-11-10
    467人看过
  • 施工人员对于建设工程施工合同纠纷案中主张工程款可以
    一、施工人员对于建设工程施工合同纠纷案中主张工程款可以?1、实施施工人完成工程施工后,工程经竣工验收合格的,实施施工人可以向发包人主张工程款。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施
    2024-01-12
    396人看过
  • 阻止施工属于什么案由
    法律综合知识
    (一)阻止施工属于什么案由《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条,扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十七条,公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十八条,公安机关受理报案、控告、举报、投案后,认为属于违反治安管理行为的,应当立即进行调查;认为不属于违反治安管理行为的,应当告知报案人、控告人、举报人、投案人,并说明理由。(二)阻止施工破坏生产经营罪量刑标准是什么量刑标准:阻挡施工破坏生产经营罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期
    2021-10-29
    114人看过
  • 法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?
    一、法院审理工程施工中停工纠纷怎么处理?法院审理工程施工中停工纠纷需要根据双方当事人如何提交的证据材料,还有就是审理查明的一些事实来做出公平的判决。1、《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2、《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》相关规定:(1)因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失,包括停(窝)工人员人工费、机
    2023-05-22
    463人看过
  • 在工地上阻碍施工如何处罚
    一、在工地上阻碍施工如何处罚阻碍单位正常施工属于违反《治安管理处罚法》的行为,可根据具体情节给予相应的治安处罚。二、阻碍政府工程施工犯法吗情节严重的,涉嫌构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人,情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。三、施工现场噪音污染导致损害居民健康可以获得多少赔偿噪音扰民这个问题可谓是到处都存在,很多人会觉得这个是很小的事情,至于说能够索要赔偿更是不敢想象的,不过如果因噪音污染导致自身健康受损的话,是可以要求赔偿的
    2023-04-24
    220人看过
  • 道路施工工程量纠纷怎么办
    如果发生了道路施工工程量纠纷,首先双方当事人可以通过和解的方式来协商,如果协商不能达成一致的话,那么权利受到侵害的这方可以向当地的人民法院提起诉讼,通过法院来审理,当然如果是打官司的话,一定要准备好对应的准备材料,比如起诉状、材料证明等等。一、道路施工工程量纠纷起诉流程(一)当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。(二)根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉应提交下列材料:1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(
    2023-02-26
    132人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 施工单位要账阻止施工单位怎么处罚
      澳门在线咨询 2022-08-20
      施工单位是由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的企事业单位。比如,建设单位自营工程的施工队、房修队、国营建筑公司、安装公司、工程队、市政公司及集体施工企业等组织机构,都可以叫做施工单位。 建设单位是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主,指建设工程项目的投资主体或投资者,它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。 施工单
    • 施工单位要求阻止施工许可经济纠纷
      辽宁在线咨询 2021-10-19
      经济纠纷阻止工地施工,情节严重构成破坏生产经营罪。《刑法》第276条规定,由于愤怒的报复和其他个人目的,破坏机械设备,损害耕畜,用其他方法破坏生产经营,处3年以下有期徒刑,拘留或管制情况严重的,处3年以上7年以下有期徒刑。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定(1)》第34条规定,由于愤怒的报复和其他个人目的,破坏机械设备,损害耕畜,或者用其他方法破坏生产经营,如果有以下
    • 经营过程阻止工地施工
      天津在线咨询 2021-11-25
      经济纠纷阻止工地施工,情节严重构成破坏生产经营罪。《刑法》第276条规定,由于愤怒的报复和其他个人目的,破坏机械设备,损害耕畜,用其他方法破坏生产经营,处3年以下有期徒刑,拘留或管制情况严重的,处3年以上7年以下有期徒刑。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定(1)》第34条规定,由于愤怒的报复和其他个人目的,破坏机械设备,损害耕畜,或者用其他方法破坏生产经营,如果有以下
    • 讨要工程款和阻止施工构成什么罪
      河南在线咨询 2022-02-02
      我猜测,关键是你自己没有说实话。都是讨要款项,但会构成两种不同的罪名。因为讨要款项并阻止施工,这是一种违法行为。要求工地方必须用你们来进行施工,不答应就阻止施工,这又是一种违法,两种违法性质不同。是否构成犯罪,构成什么样的犯罪是不同的。如果你们的行为属于后一种构成强迫交易罪,扰乱工作秩序罪两罪,依法属于牵连犯,择一重罪处罚。
    • 阻止工地施工违法吗
      黑龙江在线咨询 2024-03-16
      阻止工地施工属于违法行为,可以向建设局投诉,情况严重的构成破坏生产经营罪。一个人阻挠施工不构成犯罪,情节严重的可能会构成破坏生产经营罪,该罪是指由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的行为。生产经营活动,是指全社会的生产经营活动,包括国有的、集体的、个体的生产经营活动。