承揽人违约包括哪些情况
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-11 18:21:04 174 人看过

《民法典》第七百八十一条规定:“承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重做、减少报酬、赔偿损失等违约责任。”

1、承揽人交付的工作成果不符合质量标准。承揽合同中当事人约定了质量标准和要求的,承揽人交付的工作成果质量不符合该约定的,即可认定工作成果不符合质量标准。

2、定作人在合理的期限内提出质量异议。承揽人交付工作成果后,定作人应当及时验收,检验工作成果是否符合质量标准。经验收发现工作成果不符合约定的,定作人应当在约定的期限内通知承揽人。

相关知识:如何减少承揽成果的瑕疵

为减少承揽人交付的工作成果存在瑕疵,定作人在其交付工作成果之前,可以采取一定的预防措施。这类预防措施主要有以下几种方式:

1、定作人可以在不影响或妨碍承揽人正常工作的情形下,对承揽人的工作进行监督、检验。《民法典》第七百七十九条规定:“承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验。定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。”作为承揽人,接受定作人的监督检验是其一项义务,即使合同未约定,对于定作人的合理监督,承揽人也应当提供方便和条件,并应当如实地向工作人员反映工作情况。

2、定作人对于承揽人工作中存在的问题可以要求其及时改正。作为承揽人,对于定作人提出的合理建议和指示,应当及时采纳,改进自己的工作,定作人对承揽人提出的问题经过相当期限,承揽人仍未改正的,定作人可以解除合同。

3、定作人发现承揽人工作中存在问题,该问题的存在将使承揽人不可能完成工作任务的,定作人可以解除合同。

一、是否为承揽合同

雇佣关系是指受雇用人在一定或不特定的期间内,从事雇主授权或者指示范围内的生产经活动或者其他劳务活动,雇用人接受受雇用人提供的劳务并按约定给付报酬的权利义务关系。承揽关系是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的权利义务关系。雇佣关系中雇主与雇员之间的地位是不平等的,双方之间具有支配与服从的关系,雇佣人必须为受雇人提供合理的劳动条件和安全保障,同时对其工作进行监督管,如果自己找的其他人来的话一般还是要签定合同,那么对方和自己是不是就构成了承揽关系。的地位是平等的,不存在支配与服从的关系,在劳动中承揽人一般是自行决定自己的操作规程和劳动过程,不受定作人的组织指挥和监督管理,承揽人在完成工作中具有独立性。雇佣关系中,雇工所付出的主要是劳动力,当然也包含一定的技术成果,但通常其技术含量比较低,其报酬成分也比较单一,仅仅包括劳动力的价值。雇主享有雇工劳动的一切成果,这种成果不是雇主付酬的直接对象。而在加工承揽关系中,承揽人所付出的主要是一定技术成果,其次才是一定的劳动力;承揽事项应具有特殊性,它一般需要具备相应的设备条件,蕴涵一定的技术成分,为此,《民法典》规定承揽事项包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等相类似的工作,同于一般劳务关系中的报酬,其报酬不仅仅包含劳动力的价值,还应当含有技术成分的价值以及一定的利润成分,即定作人接受承揽人物化的劳动成果,该成果是定作人付酬的直接对象。雇佣关系中雇工在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。加工承揽关系中承揽人在完成工作过程中造成自身损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的,应当承担相应的赔偿责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 16:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 土地流转违约情形包括哪些
    土地流转违约情形包括改变土地的农业用途、进行破坏性掠夺性经营、未依合同约定交付承包标的、非法变更解除合同等。土地流转的程序一般经过提出申请、审核、评估、会面签订合同等。一、土地流转违约情形包括哪些土地流转违约情形包括如下:1.承包方改变土地的农业用途,用于非农建设;2.承包方进行破坏性、掠夺性经营,给土地造成永久性损害;3.发包方干涉承包方依法享有的生产经营自主权;4.发包方剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权;5.发包方未依合同约定交付承包标的;6.发包方非法变更、解除合同。二、土地流转的程序是怎样的土地流转的程序为如下:1.提出申请土地转出方向土地流转服务中心提出委托申请并填写农村土地承包经营权流转转出委托申请书,内容包括:姓名,村名,面积,地名,地类,四至,价格,期限,联系电话;2.审核、登记土地流转服务中心对转让方土地情况进行核实,经村集体经济组织同意并办理相关手续后,进行登记。
    2023-06-04
    203人看过
  • 撤资情况包括哪些
    1、在司法实践中,主要的撤资方式有以下几种:1.公司验资登记后,货币出资用于偿还股东个人债务或他人个人债务,通常表现为发起人或股东以贷款或借款作为注册资本,公司成立后,收回所借出资,经验资登记后归还原主,除营业费用或正常营业费用外,公司无正当理由提取出资3.公司一经登记注册,经验资登记后,返还原权利人公司将转让实物、工业产权、专利权等,非专利技术和土地使用权无偿或者以不合理的低价转让给他人第二,退股的民事责任是什么股东的出资是公司资产的重要组成部分。抽逃资金的行为侵犯了公司的财产权。公司有权依法要求返还财产。股东抽逃出资的,应当按照出资额和出资时间承担返还出资和支付利息的侵权责任。抽逃出资行为直接造成公司其他损失的,行为人应当承担相应的损害赔偿责任2.完全履行出资义务的股东的违约责任有学者认为,退资行为侵犯了公司的财产权,已完全履行出资义务的股东,有权要求出资人将出资额及其利息返还公司。公
    2023-05-07
    214人看过
  • 承揽合同当事人中承揽人的义务,承揽合同解除的条件主要包括哪些
    一、承揽合同当事人中承揽人的义务承揽合同当事人中承揽人的义务如下:1.按约定完成工作。承揽人应按合同约定的时间、方式、数量、质量完成交付的工作。2.提供或接受原材料。完成定作所需的原材料,可以约定由承承揽合同承揽人提供或由定作人提供。承揽人提供原材料的,应按约定选购并接受定作人检查;定作人提供的,承揽人应及时检查,妥善保管,并不得更换材料。3.及时通知和保密的义务。对于定作人提供的原材料不符合约定的,或定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应及时通知定作人。对于完成的工作,定作人要求保密的,承揽人应保守秘密,不得留存复制品或技术资料。4.接受监督检查。承揽人在完成工作时,应接受定作人必要的监督和检验,以保证工作符合定作人的要求。5.交付工作成果。承揽人完成的工作成果,应及时交付给定作人,并提交与工作成果相关的技术资料、质量证明等文件。6.对工作成果的瑕疵担保。二、承揽合同解除的条件主要包括哪
    2023-06-28
    347人看过
  • 建设合同承揽合同包括哪些
    根据《民法典》第七百七十条规定,承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。因承揽合同的包容性极强,法律对承揽合同的规定实际上是对一大类合同的规定,这是承揽合同与其他典型合同的一大区别。要确定一个合同是否承揽合同,最基本方法是看当事人的基本权利义务类型。比如在照相合同中,顾客有支付报酬的基本义务,对方有拍摄并交付照片的基本义务,自然而然就可以认定它是承揽合同的一种了。在日常生活中,几类极为普通和常见的承揽合同有:1、加工合同。加工合同是承揽人按照定作人的具体要求,使用定作人提供的原材料或半成品,加工制作出成品,定作人接受该成品并支付报酬的合同。2、定作合同。定作合同是指承揽人按照定作人的具体要求,使用自己的材料和技术制作出成品,定作人接受该成品并支付报酬的合同。3、修理合同。修理合同是指承揽人按照定作人的要
    2023-03-03
    206人看过
  • 建设工程施工哪些情况属发包人违约
    一、建设工程施工哪些情况属发包人违约(一)工程施工中发包人违约的情况有:未在计划开工日期前7天内下达开工通知的;(二)未按合同约定支付合同价款的(三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的;(四)造成暂停施工的;(五)无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。6、法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民法典》第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工
    2023-06-12
    162人看过
  • 违约责任的免除情况包含哪些
    违约责任的免除情况有:1、正当防卫;2、不可抗力;3、守约方免除对方的违约责任。根据2021年实施的《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第一百八十一条规定,因正当防卫造成损害的,不承担民事责任。正当防卫超过必要的限度,造成不应有的损害的,正当防卫人应当承担适当的民事责任。一、什么叫不可抗力不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同,在我国《民法典》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者
    2023-03-05
    179人看过
  • 审查发包人与承包人履约情况
    1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。一、履约管理之工期(一)工期和施工进度1、实际开工日期的认定①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高
    2023-03-30
    336人看过
  • 借款人的违约情况有哪些?
    实践中常遇到的借款人违反义务的情况有如下几种:1、按约定接受借款占多数借款人没有按约定接受借款,应赔偿贷款人因此而造成的损失。由于贷款人的损失实际上是利息损失,所以《民法典》第六百七十一条第二款规定,借款人未按约定的日期、数额收取借款的,应按约定的日期、数额支付利息。2、按约定用途使用借款借款人不按约定用途使用借款是一种违约行为,会损害贷款人的利益。如金融贷款合同中,某些贷款是根据国家宏观调控政策、国家的信贷政策、国家的产业政策发放的,如果借款人不按借款约定用途使用借款,将使国家对经济的宏观调控流于形式,最终影响经济安全和国家经济政策的贯彻落实,同时也可能造成部分产业投资过热,影响金融运作。因此,法律明确规定,借款人不按约定使用借款,给贷款人造成损失的应予以赔偿。同时,贷款人还可以停止发放贷款、提前收回贷款或解除合同,体现了不同于自然人借款合同的强制性。3、有按约定支付利息借款合同多为有偿
    2023-02-11
    309人看过
  • 施工合同中承包人违约情形有哪些
    施工合同中承包人违约情形包括但不限于以下几种:1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部或部分义务转移给其他人;2、未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;3、使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误;5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,又拒绝按监理人指示再进行修补;6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。施工合同一般违约与根本违约的区别有哪些1、根据我国法律法规的相关规定,一般违约与根本违约的不同在于:(1)违约后造成的结果不同,一般违约不会造成合同的不能履行,所以法律对其只赋予了非违约方追究违约责任的权利,但是根本违
    2023-08-18
    288人看过
  • 开发商违约可能包括哪些情形
    一、重庆产权纠纷要怎幺处理关于房屋产权产生的纷争,当事人可以采取如下方式予以化解:达成和解协议,通过平等互惠的原则私下商议,若无法顺利达成合意可选择请求第三方介入协助调解;如果两者都无法达成共识的话,可以依据房屋买卖合同中约定的条款,将争议提交给特定的仲裁机构进行裁决;倘若经过仲裁仍未能妥善解决争议,最后便可发起民事诉讼,寻求司法途径来解决问题。《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。《民事诉讼法》第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。二、房屋产权纠纷怎么处理房屋产权纠纷的处理:1、协商解决。2、调解解决。3、仲裁解决。4、行政解决。5、诉讼解决。《民法典》第四百八十八条【承诺对要约内容的实质性变更】承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有关
    2024-03-25
    122人看过
  •  明确预期违约的情形包括哪些?
    在合同成立后,在合同履行期到来前的这段时间内,必须明确表示预期违约的构成条件。这意味着,在合同履行之前,有一方必须明确表示不履行合同的主要义务,并且没有正当理由。此外,必须是一方明确肯定地向对方作出毁约的表示。因此,如果合同中存在这些要素,那么在合同履行之前,任何一方都可以提出不履行合同义务,并且不需要提供正当理由。合同成立后,在合同履行期到来前的这段时间内,必须明确表示预期违约的构成条件。2.必须是一方明确肯定地向对方作出毁约的表示。3.当事人表示的必须是不履行合同的主要义务。4.提出不履行合同义务无正当理由。 预期违约构成条件有哪些?预期违约构成条件包括:首先,当事人之间存在合同关系;其次,合同中存在可以构成违约的条款或者行为;第三,当事人未能按照合同约定的方式履行其应尽的义务;最后,该违约行为已经对合同关系产生了实际影响。如果以上条件满足,则可以认定当事人之间存在预期违约行为,并可能
    2023-08-24
    306人看过
  • 承揽合同纠纷哪些情况定作人有责任
    一、承揽合同纠纷哪些情况定作人有责任1、如果发生承揽合同纠纷,定制人需要对定作、指示或者选任中的过失行为承担赔偿责任。2、法律依据:《人身损害赔偿司法解释》第十条。二、承揽合同定作人未履行付款义务怎么办1、根据民法典规定,承揽合同定作人未履行付款义务的,承揽人可以留置工作成果,或者拒绝交付工作成果。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百八十三条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付,但是当事人另有约定的除外。
    2023-06-14
    242人看过
  • 帮信罪的违法所得情况包括哪些
    帮助信息网络犯罪活动的违法所得,其范围通常囊括了犯罪分子支付的酬劳、佣金及其他以提供帮助这一方式直接获取的各种形式的财产资源;同时,还须包含犯罪行为中所间接获得的、借助于相应的帮助行为所产生的利益,如利用犯罪所得进行投资所带来的收益。总而言之,只要是由于参与帮助信息网络犯罪活动而获得的任何形式的经济利益,均有可能被视为违法所得。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2024-08-08
    60人看过
  • 承揽人是否包括其雇员
    人身损害赔偿
    承揽人不包括其雇员。承揽关系和雇佣关系不是相同的两种法律关系,存在较多区别。雇佣合同是以直接提供劳务为目的,承揽合同则是以完成工作成果为目的,提供劳务仅是完成工作成果的手段。一、雇佣合同的显著特征所谓雇佣合同(劳务合同),是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。劳务合同(雇佣合同)具有以下两个显著特征:1、雇佣关系是提供劳务的合同,以完成一定的劳动为标的,雇主为其提供的劳务支付报酬,至于工作成果则不是合同的标的;2、雇员的工作不具有独立性。他一般以雇主的设备、技术为依托而工作,受雇主的指挥管理;3、雇佣关系中所从事的事项范围比较广,包括生产经营活动及其他各项劳务活动,活动技术含量比较低,受雇用人付出的主要是劳动力,其报酬成分也单一,仅仅包括劳动力的价值;4、雇员在从事雇佣活动中的风险由雇主承担。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11条
    2023-02-25
    118人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些属于情况包括哪些情况包括哪些形式
      山东在线咨询 2022-10-26
      一、《工伤保险条例》第十四条规定下列情形下发生的人身伤亡事故应当认定为工伤事故: 1、在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; 2、工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到损害的。 3、在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的; 4、患职业病的; 5、因工外出期间,由于工作原因受到事故伤害或者发生事故下落不明的; 6、在上下班途中,受到机动车事
    • 哪些情况下能够免除承揽合同中的违约责任?
      广东在线咨询 2022-10-27
      1、不可抗力1)构成不可抗力事件必须符合法律规定的要件,即不可预见性、不可避免性、不可克服性等。2)不可抗力事件发生后,当事人应采取一切可能的有效措施,尽量避免或减少损失。如果当事人不采取必要措施,则对此负有相应的责任。3)不可抗力事件发生后,当事人应及时向对方通报不能履行、部分履行或延期履行的情况和理由,使对方及早采取补救措施。如未及时通报情况和理由,由此而加重对方损失的,加重部分不在免责范围之
    • 合同中包括哪些违约情形
      台湾在线咨询 2022-08-24
      违约情形划分为两大类:一是不履行合同义务。所谓不履行合同义务,又称毁约行为,指债务人拒绝履行任何合同义务。二是履行合同义务不符合约定。所谓履行合同义务不符合约定,是指迟延履行合同义务、履行合同义务有瑕疵或者不完全履行合同义务的行为。《》第五十八条或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各
    • 承揽工作可以由第三人完成的情形包括哪些
      江西在线咨询 2023-07-18
      承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,产生两个法律关系:一是定作人同承揽人之间的承揽合同关系;二是承揽人同承担承揽任务的辅助工作的第三人之间的“次承揽”关系,也称之为“转包”。 第三人完成的辅助工作,对于定作人而言,也只是承揽人完成的工作,承揽人应当就第三人完成的工作成果向定作人负责,如果第三人完成的工作成果存在问题,作为承揽人应当向定作人承担责任,而承揽人也要依照其同第三人签订的合同追究第三
    • 共同承揽人履行的义务包括哪些
      北京在线咨询 2023-11-12
      共同承揽人的主要义务包括以下几个方面: 一是完成工作的义务。承揽人应当按照合同约定的时间着手工作,要在规定的期限内完成工作;承揽人要保质保量地按照定作人的要求完成工作;承揽人要以自己的设备、技术和劳力完成工作的主要部分。 二是按照合同约定提供材料或者接受并妥善保管定作人提供的材料。 三是对承揽的工作保密,承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。 四是共同承揽