设备安装合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-13 08:04:40 215 人看过

一、审查建筑工程设备安装合同主体是否合法建筑工程设备安装合同主体是否具备签订及履行建筑工程设备安装合同的资格,是建筑工程设备安装合同审查中首先要注重的问题,这涉及到交易是否合法、建筑工程设备安装合同是否有效的问题。

1、留意建筑工程设备安装合同主体的合法和真实;

2、注意建筑工程设备安装合同主体是否具备相关的资质或许可;

3、注意对资信能力、业绩、人员等进行审查。

二、审查建筑工程设备安装合同条款是否完备。

三、审查建筑工程设备安装合同内容是否完备。

四、审查建筑工程设备安装合同签订的手续和形式是否完备。

设备安装合同范本

甲方:xxx厂法定代表人:厂长

乙方:

甲方因业务需要,由乙方安装部分产品,双方经过协商,达成如下协议书:

一、安装的项目名称和地点:

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬:

名称规格型号数量安装

合计

三、完成安装的期限:

从年月日到年月日

四、安装的质量要求:

五、安装的安全责任:

乙方确保规范、安全地完成上述安装内容,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关;

六、安装报酬的结算支付时间:

七、违约责任:乙方每逾期一天,支付违约金元;甲方逾期付款的,按照每日万分之二点一赔偿利息损失;

八、如因本协议书发生纠纷的,双方协商解决,不成时交由xxx县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效,协议书一式二份,双方各一份。

甲方:xxx厂乙方:

年月日

《中华人民共和国民法典》

第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月02日 18:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同审查相关文章
  • 设备安装公司注册条件
    法律综合知识
    一、设备安装公司注册条件1、公司注册地址条件公司注册地址与一般的个体工商户的要求是不同的,上海公司注册地址必须是办公性质的,住宅是不能作为注册地址之用的。上海注册公司在办理工商注册登记及税务登记时,需提供注册地址的房产证复印件及租赁协议。2、公司注册资本条件注册公司必须符合法律规定的最低注册资本要求,一人有限公司最低注册资本为10万元人民币,二人及以上注册公司最低注册资本规定为3万元人民币。特殊行业需符合行业最低注册资本要求,注册国际货运代理公司必须符合注册资本最低500万元人民币的要求。股东有缴纳注册资本的义务,注册资本必须经过会计师事务所的验证后,方能登记入工商注册信息。3、企业经营范围条件在上海注册公司,公司经营范围须写在营业执照上。普通的产品销售及咨询服务可以直接写入经营范围,但特殊行业或产品需办理行业许可证后,方能写入经营范围。比如,食品销售就需办理食品流通许可证。4、公司股东、
    2021-09-11
    109人看过
  • 二次加压设备安装成本
    二次供水加压设备由开发商安装,作为小区的配套设施,产权归全体业主所有。“一般情况下,物业服务费都是不包含二次供水费这个项目的。”一位物业公司负责人表示,只有通过小区业委会与物业公司签订《物业服务合同》来具体约定。小高层和高层优缺点中国《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)将住宅建筑依层数划分为:1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层及以上为高层建筑,超过100米的民用建筑为超高层。但一般人们把7~11层的楼房称为“小高层”,10层及以上为高层建筑。小高层和高层的区别?小高层以现浇楼板施工,建筑结构上与高层基本相同,建筑质量好,并由于配有电梯,住户上下方便。小高层的房型、建筑系数接近多层,间距大、得房率高、通风好、采光条件优越。小高层可以通过多阳台、多露台的设计,使住宅的有效使用面积大大增加。具有亲切安宁、房型好、得房率高的特点,又有普通高层结构强度高、耐用年限高
    2023-07-08
    459人看过
  • 如何解决设备装备买卖合同纠纷?
    解决设备买卖合同纠纷有四种途径,即协商、调解、仲裁和诉讼。首先可以通过合同当事人根据法律和合同的有关规定自行协商解决或者通过调解即由民间组织根据自愿和合法原则对合同当事人的纠纷加以解决,这两种方式是最省事、最简便易行的途径。其次,若无法调解或者协商解决的,可以依据合同仲裁条款或事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。仲裁较之向法院起诉来讲有,程序简便,专家断案,一裁终局的优势。最后就是通过法院诉讼解决,诉讼是解决合同纠纷的一种最重要、最权威、最公正的途径。买卖合同纠纷该如何处理1、协商解决合同双方当事人如果在履行合同过程中出现了纠纷,首先应按平等互利、协商一致的原则加以解决。既不应采取消极拖延的办法,也不应采取扣发货物或拒付货款的办法自行行使法律处分权,因为这两种做法都无助于问题的解决。按照法律规定,应该首先通过协商解决纠纷。2、仲裁解决仲裁是指合同双方当事人发生争执,协商不成时,根据有关规
    2023-07-17
    353人看过
  • 非法安装窃听设备的罪责
    安装窃听器侵犯了他人的隐私权,任何未经批准,擅自使用窃听、窃照专用器材的行为,都是违反规定的行为。主要包括两种情形:一是有权使用窃听、窃照专用器材,未经批准擅自使用窃听、窃照专用器材的;二是无权使用窃听、窃照专用器材而擅自使用窃听、窃照专用器材的。当然如果行为人使用普通的录音、摄影器材非法窃听、窃照的,不构成本罪。人防防空工程防护设备安装规范及管理暂行办法福建省人防防空工程防护设备安装管理暂行办法第一章总则第一条为加强我省人防工程防护设备的管理,确保人防工程的质量,根据《福建省人民防空条例》和国家人防办《人民防空专用设备生产安装管理办法》(国人防〔2014〕438号)的有关规定,结合本省实际,制定本办法。第二条在本省行政区域内从事人防工程防护设备生产安装及其相关管理活动,遵守本办法。第三条从事人防工程防护设备的生产安装企业,应根据国家人防办规定获得“人防防护设备从业能力达标企业证书”(以下
    2023-07-16
    276人看过
  • 安装家居设备的保修协议
    在装修工程验收合格之后,业主应该向装修公司索取装修质量保修单。保修单上一般会表明装修工程的竣工日期、验收日期、保修日期、保修记录,以及一些具体装修问题的责任认定等内容。业主拿到保修单后,需要好好保管,以备所需。如何签订合同保修条款虽然说建设部有这样一个强制性规定在,但是规定的内容并不是很详细,因此在与装修公司签订装修合同的时候,合同里一定不能忽视保修条款。保修条款应该对具体的保修项目时间进行细分。有的装修公司的一些保修服务时间就比国家规定的长,而这些都需要在合同里面体现出来。在装修工程验收合格之后,业主应该向装修公司索取装修质量保修单。保修单上一般会表明装修工程的竣工日期、验收日期、保修日期、保修记录,以及一些具体装修问题的责任认定等内容。业主拿到保修单后,需要好好保管,以备所需。《住宅室内装饰装修管理办法》第二十四条装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义
    2023-07-12
    81人看过
  • 建设工程合同是否包含安装合同
    一、建设工程合同是否包含安装合同安装合同不属于建设工程合同建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同的客体是工程。这里的工程是指土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动,主要包括房屋、铁路、公路、机场、港口、桥梁、矿井、水库、电站、通讯线路等。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、哪些情况下建筑工程合同是无效的以下情况下建筑工程合同是无效的:1.承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的;2.存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的;3.建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的;4.违反招标投标效力规定的;5.违反工程建设标准规定的;6.低于成本价中标的;7.未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订建设
    2023-10-10
    277人看过
  • 能否在公共场合安装私人监控设备
    私人不可以在公共场所装监控。如果将摄像头对着公共空间或是他人居所,就有可能涉嫌违法。第三方未经安装者允许获取或传播他人监控内容,属于侵犯他人隐私的行为,可能受到公安机关的处罚。如果擅自传播或非法使用相关视频内容,也可能涉嫌犯罪。私人可以调取酒店监控吗不可以,需要出具协助调查函才可调取监控。协查函是由司法机关部门根据调查需要向其他单位发函请其协助调查的函件。调取酒店监控录像,个人肯定是没有这个权力的。必须是公安机关为了破案需要,才有权调取酒店的监控录像。虽然公安部门有这个权力,但平时也是不存在到酒店随意调取监控录像的。《中华人民共和国刑法》第二百五十三条邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的,处二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪而窃取财物的,依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。第二百五十三条之一违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者
    2023-07-07
    396人看过
  • 设备装备买卖合同纠纷该怎么处理
    解决设备买卖合同纠纷有四种途径,即协商、调解、仲裁和诉讼。首先可以通过合同当事人根据法律和合同的有关规定自行协商解决或者通过调解即由民间组织根据自愿和合法原则对合同当事人的纠纷加以解决,这两种方式是最省事、最简便易行的途径。其次,若无法调解或者协商解决的,可以依据合同仲裁条款或事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。仲裁较之向法院起诉来讲有,程序简便,专家断案,一裁终局的优势。最后就是通过法院诉讼解决,诉讼是解决合同纠纷的一种最重要、最权威、最公正的途径。一、解决租赁合同纠纷的方法有哪些?解决租赁合同纠纷的方法有:1、协商合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷是最好的办法;2、调解合同当事人不能达成协议的,可以要求有关机构进行调解。如果一方或双方都是国有企业,可以要求上级进行调解。上级机关应当在平等的基础上区分是非,不得进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法院进行调
    2023-02-12
    91人看过
  • 非法安装窃听设备如何处理
    一、非法安装窃听设备如何处理非法安装窃听设备的,是属于违反治安管理的行为,可以给予治安管理处罚。如果情节严重,构成犯罪的,可以追究刑事责任。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严
    2023-02-06
    413人看过
  • 机电设备安装二级资质标准
    一、机电设备安装二级资质标准1、企业近5年承担过2项以上单项工程合同额500万元以上机电设备安装工程,工程质量合格。2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有中级职称;技术负责人具有8年以上从事机电设备安装技术管理工作经历并具有本专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于60人,其中工程技术人员不少于30人;工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于20人。企业具有的二级资质以上项目经理不少于10人。3、企业注册资本金800万元以上,企业净资产1000万元以上。4、企业近3年最高年工程结算收入2000万元以上。5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。二、什么是机电设备安装机电安装是个工程规模比较大的工作,有些大型企业迁移,一个工程就需要花近半年来实施,而且,对于安装的技术要求,也是相当大的。工程内容包括锅炉、通风空调、
    2021-09-08
    428人看过
  • 设备安装了,不验收怎么处理
    关于未通过验收工程项目的处罚标准如下所述:首先,由上级主管部门勒令整改,对于相关责任人进行行政处分;若情节严重构成犯罪的,将依法追究其刑事法律责任。其次,倘若建设单位在未取得竣工验收许可证的情况下,擅自启用或运营未经验收的建筑物,有关部门应依法予以纠正,同时对其实施罚款处罚。《中华人民共和国建筑法》第七十九条负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的,负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的,由上级机关责令改正,对责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成损失的,由该部门承担相应的赔偿责任。《建设工程质量管理条例》第五十八条违反本条例规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未组织竣工验收,擅自交
    2024-04-24
    149人看过
  • 装饰和设备不合约定
    买卖合同经常约定出卖人提供精装房,并在合同附件三和补充协议中约定装饰材料与工艺标准。房屋交付时,买受人发现材料低档、做工粗糙,因此与出卖人发生争执。材料与工艺标准应当依合同约定为准,无约定或约定不明的,根据《》62条确定。装修不符合合同约定的,由出卖人承担更换、重做、维修和赔偿损失的责任。交付房屋时,出卖人必须提供室内空间检测报告,否则买受人有权拒绝接受。装修物存在有害物质如氨气、甲醛、氡气,造成室内空气污染,危及人体健康时,出卖人应当承担赔偿责任。装饰工程转包转包这个问题,在工程行业,几乎是一个公开的秘密。大公司即使接到工程,也有可能会把工程层层转包下去,越大的工程,转包层数就越多。所以,不但选择那家装修公司会成为一件头痛的问题,选择装修公司后,头痛的问题也还不能完全的解除。首先,我们要明确几件事情:一、不管是大公司,还是小公司,那怕是小装修队,都是有好有坏的。我们不能说大公司就是黑心,
    2023-08-17
    198人看过
  • 风力发电设备是否适合私人房屋安装?
    是可以民营发展的,但是准入门槛就比较高,主要涵盖三方面内容:新建风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5兆瓦以上、年产量100万千瓦以上所必需的生产条件和全部生产配套设施;企业进行改扩建应具备累计不少于50万千瓦的装机业绩;新建风电机组生产企业应具备5年以上大型机电行业的从业经历。个人或者民营企业想要从事风力发电的事业发展,除非在技术上特别的创新,或者服务于风电行业,比如设备保养,调试,地质勘探检测。风力发电占用耕地补偿风力发电占地补偿标准如下:1、征收耕地补偿标准,旱田平均每亩补偿5.3万元。水田平均每亩补偿9万元。菜田平均每亩补偿15万元;2、征收基本农田补偿标准,旱田平均每亩补偿5.8万元。水田平均每亩补偿9.9万元。菜田平均每亩补偿15.6万元;3、征收林地及其他农用地平均每亩补偿13.8万元;4、征收工矿建设用地、村民住宅、道路等集体建设用地平均每亩补偿13.6万元;5、征收空
    2023-07-04
    108人看过
  •  居家隔离时如何合法地安装监控设备?
    一名警察在未经许可的情况下对居民进行24小时监控并在家中安装摄像头,这种行为侵犯了当事人的合法权益。当事人可以向上级公安机关或检察院举报,要求纠正该行为。同时,如果行为给当事人造成损失,应承担赔偿责任。虽然该行为没有涉及犯罪行为,但警察仍对其进行24小时监控,并在家中安装摄像头,这完全违反了法律法规。当事人可以向中国上级公安机关或检察院举报,要求纠正该行为。如果给当事人造成损失的,应承担赔偿的责任。【素材素材:某市政府发布通知,要求所有企事业单位和居民必须使用公筷公勺,对于不遵守此规定的单位或个人,将进行严格的处罚。分析:该市政府的通知内容符合我国《传染病防治法》的相关规定,体现了政府对公共卫生问题的关注和负责任态度。通知中提到的公筷公勺的使用,有助于减少病毒传播,降低疫情传播风险。同时,对于违反规定的单位或个人,将进行严格的处罚,这也体现了政府的法律意识和执法能力。然而,我们也需要注意到
    2023-11-24
    109人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同审查指的是:按照法律法规以及当事人的约定对合同的内容、格式进行审核。要审查合同如何成立或者是否成立,如何生效,或者是否生效,有无效力待定或者无效的情形,合同权利义务如何终止或者是否终止,相应的合同约定或者条款会产生什么样的法律后果呢,会... 更多>

    #合同审查
    相关咨询
    • 安装设备合同诉讼时效
      广东在线咨询 2022-08-20
      诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权力即丧失请求司法机关强制力保护其权利的法律制度。 目前,因租赁合同的履行过程中因为延付或拒付租金引起的纠纷应当适用1年的诉讼时效外,其他基于租赁合同所引起的纠纷均适用2年的诉讼时效。
    • 设备装备安装可以分包吗
      上海在线咨询 2022-08-12
      我国的劳务分包很早便实施开来,随着我国的不断发展,对劳务分包也在法律上作出了相关的规定。劳务分包是市场经济的选择,尤其是一些建筑工程,通过劳务分包不仅可以减轻负担,并且也可以获得更加优质的服务。劳务分包需要一定的资质条件。那么,设备安装可以劳务分包吗?通常通过资质就可以。依照建设部《建筑业企业资质管理规定》及《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》等规定,承接劳务分包的企业,必须获得相
    • 建筑工程安装设备合同是什么
      贵州在线咨询 2022-11-10
      1、建筑工程设备安装合同有以下内容:工程的概况;门窗面积,最终结算的时候按实际面积结算;开工、竣工的具体日期;双方的责任与义务;对于相关工程的质量把握与检验;工程款的支付以及保修责任等。 2、法律依据《民法典》 第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量;工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证
    • 安装设备的税率?
      贵州在线咨询 2022-11-01
      设备及其配件的增值税税率17%,安装按照简易计法的增值税税率3%开具。文件依据如下:税务总局公告2017年第11号:一、纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,不属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号文件印发)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。四、一般纳税人销售电梯的同时提供安装服务,其安
    • 摄像头设备安装施工合同怎么写?
      福建在线咨询 2023-06-08
      甲方: 乙方: 经过甲乙双方友好协商达成一下协议,本协议双方签字后生效。 1、乙方委托甲方安装摄像头监控系统,用于监控菜地以内范围,乙方承诺该范围为乙方所使用。 2、甲方征求乙方同意一下内容: (1)走线的方式:固定在棚架上走线。 (2)供电方式:220V供电传输,在摄像头位置转12V给设备供电。 (3)安装位置:乙方指定位置。 3、甲方安装调试完毕后,由乙方验收,验收合格后视为乙方同意该系统的配