开发商拒交房只因业主不交物业费开发商败诉-法师兄

开发商拒交房只因业主不交物业费开发商败诉

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 21:52:40 119 人看过

中国法院网讯近日，北京市顺义区人民法院审结一起房屋买卖合同纠纷案件。

原告李某，于2006年8月20日与某房地产开发公司签订了商品房预售合同，合同约定的交房时间为2006年11月31日，逾期（交房）超过15日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金。2006年10月20日，李某一次性付清房款120余万元。

2006年11月31日，李某按时去收房，受开发商委托发放钥匙的某物业公司告知其房门钥匙尚未拿到，让她过几日再来，随后李某又去了几次，还是没能拿到钥匙。一直到2007年9月，李某依然未能拿到房屋的钥匙。李某认为，房地产公司逾期交房，构成违约，遂起诉至法院要求房地产公司立即交付房屋，并支付违约金16万余元。

被告房地产公司则不认可原告所说，称原告之所以未能按时拿到房屋钥匙，是因为李某没有按照双方合同的约定首先签订物业管理委托合同，并缴纳物业费。房屋未能交付是李某个人原因造成的，开发商并没有违约行为。

法院审理后认为，双方签订的商品房预售合同合法有效，双方应依约履行。房地产公司虽辩称，房屋之所以未能如期交付，是因为李某没有履行先签订物业服务合同，而后领取钥匙的手续。但在商品房买卖合同中，卖方交付房屋，买方交付房款是合同双方应当履行的主要义务。李某与房地产公司虽然在合同中约定应当首先交纳物业费才能交付房屋，但是此项义务仅是买方的一项次要义务。在李某已依约履行了交付全部房款的主义务之后，房地产公司不能以其未履行交纳物业费的次义务为由而拒绝履行自己的主义务，其主张的同时履行抗辩权不能成立。因双方约定的违约金数额过高，法院予以酌减。

最终，一审法院判决房地产公司立即交付涉诉房屋，并支付违约金十万元。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

律师事务所
交房不交质保书开发商违约败诉

因交房时开发商未提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(以下称“两书”)，两位较真的业主便将开发商告上法庭。11月15日，九龙坡区法院一审判决开发商在判决生效之日起10日内向两业主交付“两书”，并赔偿相应的违约金。据悉，开发商已向法院提交上诉状。业主拒绝接房去年3月14日，外地来渝发展的张先生看好位于袁家岗奥林匹克体育中心的黄金地段，他认为该地段具有较大升值潜力。为此，他认购了奥体旁边郡都·彩舍的一小户型精装修房。同年4月13日，他同开发商、重庆郡都物业发展有限公司签订了购房合同。合同签订后，张如约支付了11万余元购房款。同时约定：开发商在2003年12月28日将竣工验收合格的房屋交付给张，并向其提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，如果开发商不出示或出示的相关文件不齐全，购房户有权拒绝交接房屋。但是，到了合同约定的交房时间，开发商没有交房。开发商称，房屋要延期到2004年2月才

2023-06-10

115人看过
业主
开发商别拿物业费卡业主

通常来说，交房与收房的日期就应是购房合同上所标注的日期，但当业主一方若想延迟收房，那么按照法律规定物业费和采暖费又应如何交纳呢？购买了碧桂园太阳城的张女士就遇到了这样的问题。两年前，张女士在碧桂园太阳城购买了一套住房，购房合同上明确标明2010年11月25日交房，开发商也很遵守时限，在今年的11月25日前通知张女士可以办理收房入住手续了，但这却让张女士发了愁。11月底已进入冬季，对于装修来说并不是个好时间，况且装修完还需要2个月左右的时间放一放装修材料的有害物质，对此，张女士的理想收房日期想确定在供暖结束的2011年4月份左右，6月份以后入住。对于张女士的这种想法，开发商也表示可以理解，并说可以明年收房，但需要张女士交纳2010年11月26日起至2011年3月末的供暖费用，并从2011年1月1日起开始交物业费。对于这样的缴费项目张女士表示并不认同，认为自己没有收房却要交同已经收房甚至是入住

2023-06-10

55人看过
房地产开发
开发商不发房怎么拒绝交房

交房时开发商没有以下证件可以拒绝收房：《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》和《商品房预售许可证》或《商品房销售许可证》，以及《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。开发商延期交房，能先交房再起诉开发商延期交房吗开发商延期交房，不能先交房再起诉开发商延期交房。签交房确认书，等于在法律上默认了开发商延期交房的事实，法院不会受理。有关逾期交房，起诉开发商需要在逾期交房2年内，起诉开发商。当发现开发商有以下延期交房行为时，购房者可以起诉维权：1、开发商没有通知交付房屋，或者按约定期限不符合交付条件；2、开发商通知购房人收房时，购房人认为房屋不符合约定的交房条件，并且拒绝领取房屋钥匙，并要求赔偿开发商延期交房损失的；3、购房人按约定收房后，又以房子不符合交付条件为由要求开发商承担逾期责任。《城市商品房预售管理办法》第六条商品房预售实行许可制度。

2023-07-27

178人看过
法律综合知识
开发商“免物业费”只是幌子

开发商免物业费只是幌子别看房地产商说是要免物业费，其实这只是他们在市场压力大的时候采取的一种促销手段。昨日，一家房地产公司的内部人员向记者透露，尽管开发商在广告和对外宣传时均表示要免物业费，但其实房地产公司和物业公司可能是两个各自独立的企业，地产公司无法做到为每户购楼人代交10年甚至更长时间的物业费。如果可以代交，顶多代交2年左右。之所以宣传免物业费，就是不好明说降价优惠。这种说法在记者进一步采访中得到证实。在向富力·又一城楼盘销售人员提问免10年物业费是否属实后，该销售人员立即表示，所谓的免物业费只是在售房时将10年大约2万元的物业费从房屋总价中减去；而东亚·上北楼盘销售人员则干脆表示:免物业费的意思就是买房时给您扣去20年的物业费，这样您买房不就更加实惠了嘛。物业公司是有可能发生变更的，我们也无法确保能否帮你连交20年，还不如折现呢。

2023-06-10

317人看过

收房
开发商交付的商品房不合格业主有权拒绝收房

福州市中级法院日前对一起商品房买卖合同纠纷案件作出终审判决：开发商交付未通过消防验收的房屋，买方有权拒收并要求开发商支付逾期交房违约金。2005年1月，许某与福州一房地产开发商订立《商品房买卖合同》，合同内容约定许某以58．5万元购买一套商品房，开发商在2006年1月31日前将符合政府规定、经验收合格的房屋交付给买方，开发商逾期交房超过90天，买方要求继续履行合同的，开发商从违约之日起每日支付购房款万分之三的违约金。合同订立后，许某依照约定付清购房款。2006年1月13日，开发商向许某发出交房通知函，称商品房已经相关部门验收合格，于1月17日交付使用。1月22日，许某在接收房屋时发现房屋未通过消防验收，房屋在排水、避雷针安装等方面亦存在缺陷。许某因此拒收房屋，并提出整改意见。2006年6月28日，该房屋通过消防验收。同年7月14日，开发商再次发出交房通知函，要求许某在20内收房。7月20日

2023-06-10

434人看过
业主
业主拒交不合理收费开发商有权扣钥匙吗？

反映陴县鹃城*景的业主李女士目前打进本报热线电话咨询称，她于2005年12月与鹃城*景开发商签订了购房合同及补充协议，补充协议中约定房屋在交付使用时要交纳一笔天然气费和光纤费，由于当时她对这些费用的交纳并不知情，便与开发商签定了该协议。今年临近交房时，她才从朋友处得知，物价局早在2005年2月1日就出台了天然气费及光纤费应计入房价，不再单独收取的规定，当李女士据此找到开发商表示拒交天然气费及光纤费时，却被告知双方已在合同中有约定，如果业主不交该费用，开发商便不交钥匙给业主。面对这种情形，李女士不知该如何是好。结果中豪律师事务所蒲建东律师称，根据成都市物价局《关于进一步明确商品住宅销售价格有关问题的通知》(成价费[2005]12号)文件规定的2005年2月1日之后，依据该文件第六条本《通知》下发后，各开发经营企业及相关单位要加强管理，严格执行以上规定。2005年2月1日后，若违反上述规定，物

2023-06-10

96人看过
业主
朗琴园业主拒交物业费败诉

因认为小区的物业公司未在政府备案，宣武区朗琴园的业主宋先生拒交物业费，被物业公司起诉到法院。记者昨天从市一中院获悉，法院认定物业公司已经与朗琴园小区业主委员会签订了合同，并提供了服务，因此宋先生的拒交理由不成立。2007年9月，朗琴园小区业主委员会与嘉浩物业公司签订了《北京市朗琴园物业管理权信托契约》，约定由该物业公司为朗琴园提供物业服务，合同中同时授权物业公司可以直接起诉拖欠物业费的业主。由于业主宋先生拒绝缴纳物业费2800元，嘉浩物业公司将其告上法庭。在法庭上，宋先生称，嘉浩物业公司是和业主委员会签订的信托式服务协议，只与业委会或业主大会有利害关系，物业公司应当向业委会收取费用，而不是向业主收取物业费。此外，他称该物业公司没有在宣武区政府备案，不认可该公司的服务。根据嘉浩物业公司提交的证据，市一中院认定该公司已经提供了保安、保洁服务。而业主大会或者业主委员会的决定，对业主具有约束力。嘉

2023-06-10

150人看过
房产证
开发商不办房产证可以不交物业费吗

一、开发商不办房产证可以不交物业费吗开发商不办房产证不可以不交物业费，只要小区物业公司提供了物业服务，小区业主就要按照物业管理的规定或者双方签订的《物业管理合同》及时足额缴纳物业费。也就是说，是否应该缴纳物业费，只取决于物业服务的情况，与其他事项无关。房产证下没下来和交不交物业费是不相干的两件事情。开发商不办房产证，业主可以起诉，要求给予赔偿，但不能以此为由拒交物业费。二、新房交房后多久能拿到房产证新房交房后一般90日能拿到房产证，《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条：预售商品房的购买人应当自商品房交付使用之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续；现售商品房的购买人应当自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。三、不办理房产证可否进行房屋买卖

2023-06-19

220人看过

业主
房屋开发商交房时业主应交哪些费用

1、房款尾款：根据双方合同约定。2、面积差额款：根据商品房面积实测技术报告书。3、装修变更费用：根据业主与开发商的补充协议。4、车位款：针对需要购买车位的业主，双方需另行签署合同（原购房合同约定赠送车位的除外，但要注意车位是有产权的）5、宽带、有线电视开通费：可以向自愿接受相关服务的购房人收取，但不应在交房时强行向不希望接受相关服务的购房人收费。建议装修完后再交纳比较合理，否则可能会多交几个月的服务费。6．其它增值服务项目开通费用：商品房买卖合同中没有单独约定的，均可以不交。二手房卖方应交哪些费用1、交易手续费：交易手续费按每平方米计算，5元／平方米，卖方承担50％费用；2、合同印花税：按照房屋产权转移的成交金额的0．05％缴纳；3、房地产经纪费（中介费）：按房屋成交价格总额的0．5～2．5％计收，买卖双方付费总和不超过成交价格的3％；4、转产费：如果房屋是使用权房，则必须转成产权房才能进

2023-08-15

498人看过
小区物业
首例物业启动费案再开庭开发商仍拒绝移交经费

2007年9月13日，健翔园业委会诉北京健翔物业公司一案的二审在北京市第一中级人民法院正式开庭审理。经过近四个小时的审理后，法庭宣布休庭，没有当庭作出宣判。此前，健翔园业主追讨物业启动经费案在海淀区人民法院作出一审判决，健翔园业委会追讨物业启动经费的请求被驳回。在法庭上，双方仍围绕物业启动经费的使用等焦点问题展开激辩，健翔园业委会坚持要求物业公司移交物业启动经费，而健翔物业公司则以已经使用为由拒绝移交。此前，针对物业启动经费的使用情况及渠道，健翔物业公司代理人韩小胜律师曾表示，钱已经花完了，所用项目包括居委会办公室装修、业委会办公室的家具及电话费、小区垃圾运输等，而且健翔物业公司均有发票作证。记者注意到，法院在一审判决中认定，健翔物业公司确认曾收到过开发商拨付的启动性费用，但就该项启动性费用的性质、管理使用却与小区业委会产生了意见分歧。判决书还称，“健翔园业委会未能就其主张的物业管理启动性

2023-06-10

395人看过
合同终止
因开发遗留问题可以拒交物业费吗

不可以。开发商遗留问题是业主和建设单位之间的法律问题，业主应当与开发建设单位通过协商、仲裁或诉讼途径解决。而物业管理服务费用是业主和物业服务企业之间的法律问题，业主拒交物业费用是违反物业服务合同的行为，要承担违约责任。一、在我国物业合同到期如何解除物业合同到期双方协商按照规定解除即可。1、国务院《物业管理条例》中规定，业主通过业主大会共同决定选聘和解聘物业服务企业;业主委员会执行业主大会的决定事项代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同。2、业主、业主大会选聘物业服务企业之前，建设单位选聘物业服务企业的，应当签订书面的前期物业服务合同。通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业服务企业。3、前期物业服务合同可以约定期限;但是，期限未满、业主委员会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的，前期物业服务合同终止。二、交房时是否需要交物业费？《物业管理条例》第四十一条的规定，业主应当根据物

2023-03-01

407人看过
业主
114名业主状告开发商逾期交房开发商赔付500万

因逾期未交房，汉阳区闽东国际城开发商被114名业主告上法庭索赔违约金。昨日，汉阳区法院一审判决开发商赔偿500余万元。闽东国际城独踞汉阳钟家村核心区域，因项目优良曾被喻为“汉阳地王”。建某等114名业主称，2006年8月16日至2007年11月10日期间，他们分别与武汉楚都房地产有限公司签订《商品房买卖合同》，购买闽东国际城商品房115套（注：有一人买了二套），并按约向开发商支付全部购房款。业主代表称，按合同约定，开发商应在2008年3月31日前交付商品房。但时至今年2月此案开庭时，开发商仍未交房，经查系因竣工备案手续不全造成。法院审理后认为，2008年初湖北境内的雪灾属自然灾害，系不可抗力，开发商因此书面告知业主顺延工期47天，这47天不应计算在逾期交房时间内。开发商在2009年4月10日取得竣工验收备案证，具备了交房条件，故逾期交房应从2008年5月18日起至2009年4月10日止，即

2023-06-10

430人看过

业主
业主因开发商原因办不了房产证

一、业主因开发商原因办不了房产证不管是购房者自己办理房产证，还是购房者委托开发商代为办理房产证，都必须依赖于开发商提供相关的资料，比如土地使有证明、建设工程规划许可证、综合验收合格证明、房产测绘机构出具的房屋建筑测绘成果报告及房屋分户平面图等。如果由于开发商的原因导致不能办理房产证，那么在购房者则可以要求开发商赔偿损失，甚至解除购房合同。（一）要求赔偿损失根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条：由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：(一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;(二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日;(三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房

2023-05-08

95人看过
业主
开发商交房时业主必须交的费用有哪些

一、开发商交房时业主必须交的费用：1、房款尾款：根据双方合同约定。2、面积差额款：根据商品房面积实测技术报告书。3、装修变更费用：根据业主与开发商的补充协议。4、车位款：针对需要购买车位的业主，双方需另行签署合同(原购房合同约定赠送车位的除外，但要注意车位是有产权的)5、宽带、有线电视开通费：可以向自愿接受相关服务的购房人收取，但不应在交房时强行向不希望接受相关服务的购房人收费。建议装修完后再交纳比较合理，否则可能会多交几个月的服务费。6.其它增值服务项目开通费用：商品房买卖合同中没有单独约定的，均可以不交。二、物业管理收取的费用：1、物业管理费用：以合同约定为准。2、北方城市供暖费:物业公司没有权利强行和提前收取这笔费用，更没有权利以此作为不交付房屋的理由。3、水、电费周转金或保证金：有部分物业会收取，但费用较高不宜超过常规家庭3个月的水电费用(分户计量除外)4、停车管理费5、其它增值服

2023-04-16

322人看过