房屋买卖合同书遗失的应对措施
来源:互联网 时间: 2023-07-08 15:22:20 461 人看过

房屋买卖合同书遗失的,有以下3种处理方法:1、没预售登记前丢失合同的,只需作废剩余合同,重新签订;2、做完预售登记,没办银行按揭前丢失合同的,可刊登作废声明。三个月期满后,拿报纸申请注销所签订的那份合同,重新签订,再做预售登记;3、做完预售登记,已办银行按揭后,丢失合同的,和办贷款的银行签变更协议,并质押合同。

新版农村房屋买卖合同书范文

<p>出卖人(甲方):_____________</p>

<p>身份证号码:___________________________</p>

<p>买受人(乙方):_____________</p>

<p>身份证号码:___________________________</p>

<p>甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。</p>

<p>甲方保证本房屋无查封、无债务纠纷,无产权纠纷,提供的材料齐全、真实有效。</p>

<p>一、甲方自愿将其村证房位于_______市_______区______乡______路_____________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(:_________________元)的价款出售给乙方。(备注:_________)</p>

<p>二、乙方支付甲方合同保证定金_______元(:_________________元),如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。</p>

<p>三、本合同签定时,乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。甲方保证上述房地产权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,不在建设拆迁范围内;已取得其他共有人书面同意;协议有效期内,甲方不得将该房产另行出售给第三人。</p>

<p>若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。</p>

<p>四、本合同签订后,甲方对其出售房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。</p>

<p>五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,合同签订日之后该房屋所发生的一切费用由甲方负责。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。</p>

<p>六、本合同签订后,甲方给乙方办理房屋土地使用证和准建证,一切费用由甲方承担。</p>

<p>七、交房之时,甲方应保证乙方房屋水通,电通,路通,并无任何质量问题。</p>

<p>八、违约责任</p>

<p>1、甲方应当于______年____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过1个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应向乙方支付总房款10%的违约金。</p>

<p>2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过1个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的10%作为甲方的损失赔偿金。</p>

<p>3、如果甲方出售的房屋未按承诺规划建设或者存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的所有损失。</p>

<p>4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。</p>

<p>5、如因规划部门导致房屋使用功能的,甲方应当积极配合,补偿款为乙方所有。</p>

<p>九、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。</p>

<p>十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。</p>

<p>十一、本合同一式三份,甲乙方各执一份,见证人各一份。</p>

<p>甲方:_________________        乙方:_________________</p>

<p>________年____月____日         ________年____月____日</p>

《中华人民共和国房屋登记办法》第八十六条房屋所有权依法发生转移,申请房屋所有权转移登记的,应当提交下列材料:

(一)登记申请书;

(二)申请人的身份证明;

(三)房屋所有权证书;

(四)宅基地使用权证明或者集体所有建设用地使用权证明;

(五)证明房屋所有权发生转移的材料;

(六)其他必要材料。

申请村民住房所有权转移登记的,还应当提交农村集体经济组织同意转移的证明材料。

农村集体经济组织申请房屋所有权转移登记的,还应当提交经村民会议同意或者由村民会议授权经村民代表会议同意的证明材料。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 05:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 拍卖合同失窃的应对措施
    合同一般至少都是一式二份的,如果合同弄丢了,建议及时联系合同的另一方拍卖公司,补签一份或者复议一份对方的合同,然后在复印件上签字盖章。一般,委托人和拍卖公司所签订的委托拍卖合同应该注明以下事项:1.委托人提出的保留价。2.价款的支付方式和期限。3.违约责任。4.拍卖标的的处所、名称、状况、建筑面积、使用面积等。5.用尽及其支付的方式以及期限。6.委托人、拍卖人的姓名和住所。7.双方约定的事项。法律、行政法规禁止买卖的物品或者财产权利,不得作为拍卖标的。依照法律或者按照国务院规定需经审批才能转让的物品或者财产权利,在拍卖前,应当依法办理审批手续。委托拍卖的文物,在拍卖前,应当经拍卖人住所地的文物行政管理部门依法鉴定、许可。委托人与拍卖人签订《委托拍卖合同》1、委托人、拍卖人的姓名或者名称、住所;2、拍卖标的的名称、规格、数量、质量;3、委托人提出的保留价;4、拍卖的时间、地点;5、拍卖标的交
    2023-07-07
    206人看过
  • 买卖合同纠纷的应对措施
    买卖合同纠纷的解决方式如下:1、在友好的基础上,合同当事人通过相互协商解决纠纷是最好的方式;2、合同当事人不能协商一致的,可以要求有关机构调解。一方或者双方为国有企业的,可以要求上级机关调解;3、合同当事人协商不成、不愿调解的,可以根据合同规定的仲裁条款或者双方在纠纷发生后达成的仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁;4、向人民法院提起诉讼。二手房买卖合同纠纷如何解决二手房买卖合同纠纷的解决方法:1、在一房多卖的情况下,多方要求履行合同的买受人之一起诉卖方继续履行买卖合同。卖方以房屋已转让给他人为由提出辩护的,法院可以根据案件具体情况决定是否添加其他买受人作为第三人参加诉讼;2、当事人先后签订多份合同或阴阳合同,对房价和履行方式不一致的当事人分别转让同一房屋签订多份销售合同。合同中关于房价和履行方式的约定不一致的,当事人对此有争议的,应当按照当事人真实意图表示的合同继续履行;3、在履行房屋合同履行过
    2023-07-08
    174人看过
  • 遗失购房合同和发票的应对措施
    一、在购房合同没有做预售登记前,如果购房者丢失合同,只需将剩余的合同作废,和开发商重新签订一份合同。购房者需要支付的费用是一份合同的工本费,约二百元左右。二、在购房合同做完预售登记,没开始办理银行按揭前,如果购房者丢失合同,所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废。到三个月期满后,拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同,然后和开发商重新签订一份合同,再去做预售登记。这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用,合同的工本费,新合同的印花税。三、在购房合同做完预售登记,已经办理银行按揭后,如果购房者丢失合同,除需要办理第二种情况所办理的手续外。购房者还要和办理贷款的银行签订一份变更协议,并将新的合同放在银行质押,因为原先的购房合同已经注销了,换成新的合同。也就是说购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了,尽管购房合同里面的内容没有变化。购房合同丢了如何处理一般来讲,分两种情况:
    2023-07-03
    227人看过
  • 房屋租赁合同失效后的应对措施
    房屋租赁合同无效的处理方法如下:1、按照无效合同的处理原则,承租人腾退房屋,租赁房屋在签订合同前恢复状态;2、出租人将多余的租金予以返还,租人负责拆除租赁期内的附件或与出租人协商扣除租金;3、合同无效的过错方也应当赔偿对方的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。房屋租赁合同无效,当事人要求按照合同约定的租金标准支付房屋占有使用费的,人民法院一般应当予以支持。违反房屋租赁合同如何处理依据我国法律的规定,房东违反房屋租赁合同的约定时,要承担违约的责任,一般要向承租人赔偿违约金或者实际造成的损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百六十六条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的
    2023-07-03
    475人看过
  • 商品房买卖合同违约的应对措施
    房屋买卖合同签订后,因一方当事人根本违约致使另一方订立合同的目的不能实现,守约方要求解除合同;并要求违约方赔偿房屋差价损失、转售利益损失等可得利益损失的,应酌情予以支持,但当事人另有约定的除外。在认定和计算可得利益损失时,应从守约方主张的可得利益赔偿总额中扣除守约方未采取合理措施不当扩大的损失;守约方亦有过失所造成的损失、守约方因此获得的利益以及守约方取得利益需要支出的必要的交易成本,并综合考虑守约方的履约情况等因素予以确定。商品房买卖合同违约规定(一)预期违约1、预期拒绝履行,指合同有效成立后至合同约定的履行期届至前,一方当事人以言辞或行为向另一方当事人表示其将不按约定履行合同义务。如:开发商在约定的交房期限届至前因房价上涨等原因明确表示不愿卖房,即构成预期拒绝履行,其应承担相应的违约责任;2、预期不能履行,指在合同履行期届至前,有情况表明或一方当事人根据客观事实发现另一方当事人届时不能
    2023-07-06
    228人看过
  • 房屋合同纠纷应对措施
    房屋合同纠纷应该先进行协商,协商不成的可以起诉。双方协商达成一致意见的,按照双方的约定进行处理。不管是什么纠纷,在前期都是以协商调解为主要方式,不会在一开始就太强硬去提起诉讼,在自己的合理的可以忍受的范围之内,可以达成调解的,尽可能达成调解。如果双方协商不成的,可以向法院提起诉讼。拆迁安置房屋合同纠纷怎么处理可以上诉到人民法院解决。1.关于履行合同,限期拆迁纠纷,被拆迁人与拆迁人订立拆迁补偿安置合同后,未按期搬迁,拆迁人起诉要求被拆迁人拆迁的,受案后,拆迁人还可以依法申请人民法院先予执行。因为政府的房屋主管部门向拆迁人核发的房屋拆迁许可证是一项具体行政行为。具体行政行为一经作出即具有先定力,拘束力和执行力。拆迁人与被拆迁人在房屋拆迁许可证确定的期限内签订了合同,必须按期拆迁。行政诉讼法第44条规定“诉讼期间,不停止具体行政行为的执行”。这条规定体现了行政行为在行政程序执行中的高效率要求。2
    2023-07-01
    494人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 房屋买卖合同遗失应该怎么办?
      甘肃在线咨询 2022-08-11
      购房合同如丢失可以登报挂失,不用公开房产证编号,因购房合同有自身的合同编号。 可以到开发商或房屋所属房地局补办,一般是将留底的一份合同的原件拿给你看然后给你一份复印件,相关机构再在此复印件上盖章,法律效力同等原件。这里指的相关机构原则上是房地局也叫房屋土地资源管理局。如果房产证丢了可就麻烦了。无论银行抵押贷款还是出售房产必须见到房产证原件才可办理。
    • 房屋买卖合同遗失应该怎么按嗯?
      吉林省在线咨询 2022-07-13
      1、可以到开发商或房屋所属房地局补办,一般是将留底的一份合同的原件拿给你看然后给你一份复印件,相关机构再在此复印件上盖章,法律效力同等原件。这里指的相关机构原则上是房地局也叫房屋土地资源管理局。2、购房合同如丢失可以登报挂失,不用公开房产证编号,因购房合同有自身的合同编号。3、购房合同丢失一般不会带来很大风险,如果房产证丢了可就麻烦了。无论银行抵押贷款还是出售房产必须见到房产证原件才可办理。 房屋
    • 房屋买卖合同遗失应该怎样按嗯?
      吉林省在线咨询 2022-07-29
      购房合同如丢失可以登报挂失,不用公开房产证编号,因购房合同有自身的合同编号。 可以到开发商或房屋所属房地局补办,一般是将留底的一份合同的原件拿给你看然后给你一份复印件,相关机构再在此复印件上盖章,法律效力同等原件。这里指的相关机构原则上是房地局也叫房屋土地资源管理局。如果房产证丢了可就麻烦了。无论银行抵押贷款还是出售房产必须见到房产证原件才可办理。
    • 房屋买卖合同的遗失怎么办
      江西在线咨询 2022-07-07
      房屋买卖合同丢失该怎么办,购房合同遗失该如何补办如未登记备案,重新签订合同时,购房者可根据原购房合同的复印件,要求开发商不得变更原合同中的内容,并和开发商在约定时间内到房管局将购房合同登记备案。再次提醒购房者:购房者和开发商签订购房合同后,该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证。一份完整的购房合同共有四本:开发商二本,房管部门备案一本,购房者一本。如果购房者要办理银行按揭的话,购房者所有的那本合同
    • 房屋买卖合同书遗失法律是否有效?
      江苏在线咨询 2022-10-29
      您想证明什么问题。如需法律帮助,可以电话联系。