劳务施工合同补充协议模板是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 09:21:32 398 人看过

一、劳务施工合同补充协议模板是什么?

甲方:(简称甲方)

乙方:身份证号码:(简称乙方)

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家、广东省有关规定,遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的原则,订立此协议,作为劳动合同(合同编号:)的补充条款以其共同遵守,并确认为解决双方争议时的依据:

一、协议前提:

1、乙方愿意成为甲方员工,将其智慧贡献给甲方事业,受雇于甲方不违反其任何约定或法定义务,并具备完全民事行为能力,能够订立本合同。

2、甲方已告知乙方工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度以及乙方要求了解的其他情况。

3、乙方知晓其工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度、录用条件、岗位要求以及其他相关的情况。

4、乙方保证其向甲方提供的与应聘有关的材料信息的真实性、合法性,并保证其执照、证件或资格在受雇期间的维持。

二、工作内容及工作地点:

甲方因工作需要,在合法的前提下有权对乙方工作岗位和工作地点,进行适当调整,乙方应当服从。

1、甲方根据工作需要,可以临时(期限不超过3个月)调整乙方的工作岗位,乙方应当服从,双方无需重新签订新的劳动合同。

2、甲方根据乙方的工作业绩等各方面的能力和表现,经考核乙方不胜任原工作岗位的,甲方可以调整乙方的工作岗位,乙方应当服从,否则,甲方可根据《劳动合同法》及甲方规章制度依法视乙方为旷工,直至解除劳动合同。调整工作岗位后,工资待遇亦根据岗位实际作相应调整。

三、工作时间

双方约定实行计时工作制的,如甲方根据工作需要要求乙方加班的,甲方将安排乙方补休或按国家规定支付加班费用;乙方自行加班的,根据甲方管理制度和具体工作安排,乙方属完成正常工作任务,甲方不再作加班处理。

四、教育培训:

甲方有为乙方提供学习条件的义务,负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育;乙方有义务参加甲方提供的各项培训,以提升自身素养与职业技能/乙方自愿参加甲方提供的培训,正常工作时间外安排的培训不计入加班时间。

五、规章制度:

1、乙方应遵守甲方制定的合理规章制度(见《员工手册》);遵守职业道德;履行所从事职位的职责;服从甲方的工作安排;遵守工作规范;爱护财产;参加甲方组织的培训,提高职业技能。

2、乙方应自觉遵守劳动法律法规和公司的各项规章制度,服从甲方管理,如有违反,甲方有权依据本公司规章制度的规定对乙方作出相应处罚(包括罚款、警告、记小过、记大过、降级、撤职),直至解除劳动合同。

3、乙方因故意或重大过失,给甲方造成损失的,甲方有权依法向乙方要求赔偿。

4、乙方在劳动合同解除(含试用期解除)或终止后三日内,应当按照诚实信用原则及甲方规定和合同约定办理工作交接手续。

5、乙方未按照本协议约定或公司规定履行交接义务的,或者拒不办理工作交接手续、不辞而别造成甲方经济损失的,乙方应当承担赔偿责任,甲方有权从乙方工资、补偿中予以扣除,工资、补偿尚不足以弥补损失的,乙方仍需赔偿损失。

6、乙方正常离职的,甲方应依法为乙方办理离职手续,但有下列情形之一的,致使甲方不能及时为乙方办理相关手续,由此产生的一切责任由乙方承担:

(1)未按甲方规定办妥离职手续;

(2)拒不办理离职手续的;

(3)因无法联络致使甲方无法将有关离职资料送达乙方的。

六、送达条款:

1、甲乙双方向对方送达的任何文件,对方均应配合签收,否则发送方以可确认收悉的方式,邮寄至劳动合同首部载明的甲方地址、乙方现住址或户籍地址,邮件一旦发出,即视为送达。

2、乙方被证实确实违反甲方规章制度的,应在处分通知上签名确认,拒绝承认犯错的,可由人事部门主管会同其上级、同事证明人签字,处分仍然生效,处分通知并将在甲方公告栏公告,乙方认可上述方式的法律约束力。

以上内容为劳动合同补充内容,是劳动合同不可分割的一部分,与劳动合同具有同等法律效力。如与法律、法规相抵触的,或者因法律、法规的变更而不一致的,以现行有效的法律、法规为准。由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方:乙方:

法定代表人(或委托代理人):

年月日年月日

用人单位和劳动者之间进行劳动合同的签订就是为了保证双方权利能够得到相应的实现。但是在实际的劳务合同签订的时候,会由于一些特殊的原因导致劳务合同中的内容不能够完全的保护好彼此之间的利益。双方为了避免之间由于权利缺失而发生矛盾,就会制定相应的劳动合同补充协议。因此,我们的劳动者和用人单位管理者就需要知道劳务施工合同补充协议模板形式。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 12:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法定代表人相关文章
  • 劳务外包协议模板
    中海*员对外技术服务有限公司(甲方)与受聘船员____(乙方)就甲方派遣乙方到_____公司______轮任_____职工作事宜,双方自愿签劳务合同如下:第一条、双方义务1、甲方义务a、负责与船东签订劳务外派协议,负责向乙方解释本外派合同,说明工作性质和内容。维护乙方在外派期间的合法权益。b负责办理派遣乙方赴外轮工作的有关出国手续。负责办理乙方的外籍证件。办证费用根据甲方与船东或其管理者签订的合同约定执行。C对乙方有绝对领导权,有责任监督乙方在派出期间的行为。2、已访义务A身体健康,具有符合甲方要求的合格的远洋船员资格。B绝对服从甲方领导,同意并服从甲方与船东或其管理者签订的劳务外派协议,同意并承诺严格履行本合同的各项规定。C遵守所服务的船舶所有者或其管理者的规章制度,服从上级船员的指挥。遵守国际法规,为个人行为负责。D必须具备海员证、护照、船员服务簿、船员专业训练合格证书、适任证书(高级
    2023-04-22
    325人看过
  • 离婚后补充离婚协议书模板
    一、离婚后补充离婚协议书模板关于离婚后的婚姻协议补充条款的约定书甲方(原配偶或离婚双方之一方):[甲方姓名]身份证号码:[甲方身份证号码]乙方(原配偶或离婚双方之一方):[乙方姓名]身份证号码:[乙方身份证号码]鉴于甲方及乙方已经于[离婚日期]达成协议离婚,并且已经完成相关离婚手续的办理,基于对某些未尽事宜的明确需要,特此签订补充协议以规范双方行为。第一条关于家庭财产分配的补充规定:第二条针对孩子抚养问题的补充打算:第三条对于离婚时遗留债务处理方式的补充约定:如在此次婚姻存续期间,发生过债务[具体债务]事项,甲方和乙方共同认为该笔债务应当由[甲方/乙方]负责偿还。双方均郑重承诺,此后不会再因为婚姻存续期中的债务问题,向另一方提出任何形式的财物索求。第四条关于补充协议中其他重点事项的描述:[其他需要补充的事项]第五条关于协议生效的说明:这份补充协议将于甲方与乙方在补充协议上签字的日起正式生效
    2024-07-10
    155人看过
  • 劳务合同模板以及劳动合同模板有什么区别?
    劳务合同模板以及劳动合同模板的区别有:劳动合同与劳务合同是极易混淆的两种合同,两者都是以人的劳动为给付标的的合同。劳动合同依劳动法第16条规定“劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务的协议”。而劳务合同通常意义上是指雇佣合同。两者有一定的区别:(1)主体资格不同。劳动合同的主体只能一方是法人或组织,即用人单位,另一方则必须是劳动者个人,劳动合同的主体不能同时都是自然人;劳务合同的主体双方当事人可以同时都是法人、组织、公民,也可以是公民与法人、组织。(2)主体性质及其关系不同。劳动合同的双方主体间不仅存在财产关系即经济关系,还存在着人身关系,即行政隶属关系。劳动者除提供劳动之外,还要接受用人单位的管理,服从其安排,遵守其规章制度等,成为用人单位的内部职工。但劳务合同的双方主体之间只存在财产关系,即经济关系,彼此之间无从属性,不存在行政隶属关系,劳动者提供劳务服务,用人单位支付劳务报酬
    2023-04-13
    201人看过
  • 施工合同与补充协议的区别
    一、施工合同与补充协议的区别施工合同与补充协议的区别如下:合同与协议是两个既有共同点又有区别的概念,不能只从名称上来区分,而应该根据其实质内容来确定。如果协议的内容写得比较明确、具体、详细、齐全,并涉及到违约责任,即使其名称写的是协议,也是合同如果合同的内容写得比较概括、原则、很不具体,也不涉及违约责任,即使其名称写的是合同,也不能称其为合同,而是协议。合同的特点是明确、详细、具体,并规定有违约责任而协议的特点是没有具体标的、简单、概括、原则,不涉及违约责任。从其区别角度来说,协议是签订合同的基础,合同二、施工合同如何订立1.立项。由业务主管部门或建设单位提出项目建议书,对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益提出初步设想,并报国家计划部门批准。2.进行可行性研究。项目建议书被国家计划部门批准后,成立筹建委员会,委托有关机构对工程方案、选址、资源、资金筹措、经济效益进行可行性研究,编制计
    2023-06-19
    479人看过
  • 施工合同专用条款补充协议
    一、施工合同专用条款补充协议甲方:乙方:应甲方要求,在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上,做相应增项。根据原施工合同,经双方协商,做如下补充协议:一、工程范围__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。二、工期要求__年__月__日至__年__月__日。三、新增工程量详见附表。四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式按原合同执行。六、其它1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议1式2份,甲乙双方各执1份。3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:二、施工合同通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。1.2专用条款
    2021-10-06
    269人看过
  • 施工合同补充协议效力怎么认定
    一、施工合同补充协议效力怎么认定施工合同补充协议效力的认定要从以下几个方面来讨论:1.补充协议是否具备下列条件,只有同时具备下列条件的协议才是有效的:(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。2.补充协议与主合同的内容冲突时,补充合同的效力优于主合同的效力。因为补充协议可以视为合同双方主体对合同的变更协商一致了,不过这个新的约定一定要明确约定,不能模棱两可。补充协议中一般都会在尾部写明“原合同与本补充协议不一致的,以补充协议为准。”原合同明示不得变更的条款,补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。二、建设工程施工合同的特征建设工程施工合同有如下特征:1.须遵守国家的法律和政策。2.签订建设工程施工合同必须具备以下基本条件:工程的初步设计和总概算已经批准;工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划;当事人双方均具有法人
    2023-06-16
    59人看过
  • 解除劳动合同协议书怎么写(劳动合同协议书模板)
    公司开具离职证明,对公司没有什么影响,但应当按事实开具《解除劳动合同证明书》。员工离职时,单位应当出具终止劳动合同证明,写明员工入、离职时间、工作岗位、离职日期,加盖单位公章。那么离职证明你写对了吗?某企业以员工小明不服从工作安排,对待客户的态度差,给公司的经济造成损失为由,决定开除小明,开具离职证明时额外标注:“工作态度不端正,因工作失职给单位造成损失”的评语。小明拿到离职证明后认为评语不实拒绝签字,并申请了劳动仲裁,要求企业重新出具离职证明,并补偿2个月的失业损失,理由是因企业未出具离职证明,导致无法领取失业保险及入职新公司。企业辩称,离职证明评语,是员工在工作中的真实表现,企业出具了离职证明,是员工拒绝签字,应自行承担损失。最终法院支持了员工的大部分诉求。中嘉律所律师说法:1、《劳动合同法》第五十条第一款“的规定“用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并
    2023-06-04
    82人看过
  • 挂靠协议合同模板
    甲方:__________________________营业执照:______________________注册地址:______________________邮政编码:______________________法定代表人:____________________职务:__________________________乙方:_________________________身份证号:______________________此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利:(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值
    2023-04-23
    65人看过
  • 施工安全协议书模板双方
    一、施工安全协议书模板双方甲方:____________乙方:____________为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,甲乙双方经协商达成一致,并同意按以下条款签订本协议。1、施工单位必须建立安全生产责任制,加强规范化管理,向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动,严格执行安全技术方案。2、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。4、施工机械进场须经
    2021-10-28
    310人看过
  • 合同补充协议合同补充协议怎么写、范本
    合同补充协议可以这样写:1、双方当事人的基本信息,且应与原合同信息一致;2、正文可以表述为“双方,某年某月某日订立的哪一份合同,现对该合同未尽事宜作出如下补充。3、表明该补充协议是原合同的组成部分;4、签字、盖章。根据2021年实施的《民法典》第五百零九条第一款的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同补充协议书范本合同补充协议书合同编号:甲方(全称):乙方(全称):本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。鉴于:(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。一、协议内容
    2023-08-13
    229人看过
  • 施工合同工期补充协议备案是否有必要?
    一、施工合同工期补充协议备案是否有必要不是必须要的,施工合同备案的要求并不属于法律、行政法规的强制性规定,施工合同或补充协议未到主管部门备案,不会导致合同无效。施工合同要求备案是建设部为了整顿和规范建筑市场秩序所作出的规定,补充协议作为施工合同的组成部分,也应按照建设部的规定到主管部门备案,但是建设部所出的规定并不属于法律、行政法规,所以说可以不写备案。二、工程合同的工期计算工程合同的工期计算涉及开工日期和竣工日期,开工日期即是工期计算的起始点,竣工日期即是工期计算的终点。建设工期的计算,就是工期计算的终点减去计算的起始点。(一)开工日期开工是指承包人进场开始施工。开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开
    2024-01-31
    198人看过
  • 施工备案合同允许有补充协议吗
    一、施工备案合同允许有补充协议吗可以有补充协议。施工合同备案后又签补充合同的,要对合同进行重新备案,合同需要合同当事方协商达成一致的意见后才能补充,要将变更的合同或补充合同重新备案。合同中权利义务的变更,以及合同主体的变更,通常来讲都是可以的,只要权利的让与人同意,或者义务的受让人同意,一般即可生效。根据《民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。依据《招投标法》第四十六条规定,“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。第二条规定,“在中华人民共和国境内进行招标投标活动,适用本法”。即虽然不是必须招投标的工程项目,但是,当事人进行了招投标,就适用招投标法,受招投标法的规范和调整。相关法律规定:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规
    2024-01-19
    64人看过
  • 工程施工补充协议怎么写
    一、工程施工补充协议怎么写发包人:_____(甲方)承包人:_____(乙方)工程名称:甲方双方就本工程的施工,于年月日签订了《xx建设工程施工承包合同》(合同编号:,下称原合同),为了便于工程顺利施工,双方同意对原合同补充如下:1、由于原预算造价未包含大石挤淤,因此需要增加大石挤淤约万立方米,造价约万。2、由于存在土方缺口,因此需要增加回填土方约_____万立方米,造价约_____万。3、原合同第页第81.1款变更为:发包人每月15号前,按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后,支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。4、本补充协议一式六份,甲乙双方各执一份,其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。甲方:_____乙方:_____法定代表人:_____法定代表人:_____签订日期:_____年_____月_____日
    2021-12-16
    453人看过
  • 什么情况下要签订建设工程劳务合同补充协议
    一、什么情况下要签订建设工程劳务合同补充协议当各方在签署合同时发现某些条款未予明确规定或达成清晰共识时,在互谅互让、平等协商的前提下,可共同拟订并签署补充协议以作明确。在合同执行过程中若发现仍有欠缺之处,亦可针对具体事项拟定相应的合同补充协议以丰富和完善合同文本。《民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。二、什么情况下立遗嘱要有见证人根据我国法律规定,代书、录音、口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。这是因为这三种形式的遗嘱相对来说,其准确性、可靠性不及自书、公正遗嘱,由见证人见证,可防止遗嘱被伪造、篡改,有助于表达遗嘱人的真实意思表示。而且必须有两个以上的见证人,只有一个或没有见证人的遗嘱无效。《民法典》第一千一百三十五条代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,由
    2024-07-30
    449人看过
换一批
#公司设立
北京
律师推荐
    展开

    法定代表人是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人(如公司的董事长、企业的厂长、经理等)。法定代表人的地位是由法律赋予的,其代表企业法人参加民事活动,并承担相应的民事责任。... 更多>

    #法定代表人
    相关咨询
    • 借款合同补充协议模板有哪些?
      辽宁在线咨询 2022-12-14
      贷款人: 借款人: 抵押担保人: 贷款人与借款人、抵押担保人就抵押借款合同中关于抵押物等事宜,经协商达成补充协议,内容如下: 一、三方同意:此次签订借款协议时,对抵押物的评估价格为三方确认的抵押物价值,在借款方违约不能还款时,三方同意对抵押物不再另行评估作价。 二、借款人和抵押人在签订本协议时,即同意在借款方不能按时还款,经贷款方催促后在十个工作日仍不能还款时,将抵押物由借款方委托给具有法定资质的
    • 采购合同延期补充协议模板二
      天津在线咨询 2023-06-28
      1、定点(协议)产品供货意向单 2、xxxx采购情况统计表 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人或受委托人(签字):______________法定代表人或受委托人(签字):______________ 地址:______________ 电话:______________ 传真:______________ 签约时间:____年____月____日
    • 车辆租赁合同补充协议模板是如何的
      黑龙江在线咨询 2022-08-09
      目前租赁合同补充协议模板,是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。在当事人中,提供物的使用或收益权的一方为出租人;对租赁物有使用或收益权的一方为承租人
    • 施工合同补充协议要按照补充协议范本吗
      辽宁在线咨询 2022-03-30
      不是一定要按照施工合同补充协议范本来补充其他事项。想要对合同进行补充,除了签订补充协议,还可以通过对原合同添加附录的形式进行。但是两者之间存在区别,并且一般采取签补充协议的方式。如果原合同说明补充协议具有同等法律效力,那么补充协议经双方签字盖章便具有同等法律效力;如果原合同明确规定不准修订,那么补充协议无效,除非双方废止原协议另行签订完整协议。而附件的话一般是用来解释原合同,并且要服从于原合同。
    • 房屋买卖补充协议的模板
      云南在线咨询 2023-06-21
      一般来说房屋买卖合同的履行周期比较长,经常会遇到新的情况,比如遇到政策性调整,或者贷款审批延迟,导致无法按照主合同约定继续履行的,则需要双方本着平等协商,诚实信用原则进一步协商,除了最初约定的房屋买卖合同以外,还需要针对具体的情况签订补充协议。补充协议和主合同具有同等法律效力。与主合同不一致的地方,一般以补充协议为准。房屋买卖补充协议是否有效,首先要看主合同是否有效。 如果主合同无效,签订的房屋买