合同工期延期说明-法师兄

合同工期延期说明

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-27 17:10:47 289 人看过

XX银行XX市XX支行：

我单位与XX建筑勘察设计有限公司于20XX年XX月签订了XX市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备施工条件，我单位已通知施工单位于20XX年XX月XX日进场施工，工期顺延至20XX年XX月XX日(合同工期120日历天)，请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢!

XX市国有资产投融资经营管理有限责任公司

子尹路南延线项目部

20XX年XX月XX日

工程延期及工期延误的处理方法

一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。

二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。

当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。

三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商。

四、项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：

1、施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期;

2、因非施工单位原因造成施工进度滞后;

3、施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

五、施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

六、发生工期延误时，项目监理机构应按施工合同约定进行处理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

违约金
工程延期违约金主张时效说明

工程延期违约金主张时效是3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护，特殊情况可以申请适当延长。一、民法典民间借贷的诉讼时效是几年民间借贷纠纷的诉讼时效是3年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。二、医疗损害赔偿起诉书有效期是多长时间医疗损害的诉讼有效期是三年，从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。根据《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的

2023-02-20

254人看过
继续履行
长期无限期合同的说明是什么？

无固定期限合同指无固定期限劳动合同。无固定期限劳动合同：用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。这里所说的无确定终止时间，是指劳动合同没有一个确切的终止时间，劳动合同的期限长短不能确定，但并不是没有终止时间。只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件，双方当事人就要继续履行劳动合同规定的义务。一旦出现了法律规定的情形，无固定期限劳动合同也同样能够解除。长期无固定期限合同可解雇吗无固定期限劳动合同可以解除。无固定期限劳动合同只是没有到期终止的情况，只要符合《劳动合同法》的相关规定，用人单位同样可以解除劳动合同。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，

2023-07-03

66人看过
试用期
合同日期和试用期日期的区别说明

签正式合同试用期日期含在里面。《劳动合同法》第十九条规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。后补的借款合同日期怎么写写后补的借款合同日期时有两种方式：1、落款处写现在的时间，但在借条中要写明什么时间借的；2、写原借款的日期，但要注明该借条属于补写的。合同日期主要是根据合同履行的实际情况，双方协商确定在一定时间内，可以履行合同约定的内容所需要的时间。所以需要双方协商确定，而且能够实际履行。《中华人民共和国劳动合同法》第十九条【试用期】劳动合同期限三

2023-07-06

433人看过
有期徒刑
办案期限延长的补充说明

1、由于行政机关公务员违法违纪案件复杂程度、难易情况各不相同，有的案件在6个月内能够如期结案，有的案件可能因案情复杂或者有其他特殊情形，在6个月内不能如期结案，需要适当延长办案期限，以确保办案质量。2、法律规定“案情复杂或者遇有其他特殊情形，办案期限可以延长，但最长不得超过12个月”。“最长不得超过12个月”指的应是正常情况下最长的6个月期限加上延长的办案期限一共不得超过12个月，即延长的办案期限不得超过6个月。“案情复杂”，主要是指：（1）涉及本级人民政府所属部门和下一级人民政府的案件；（2）需要给予本级人民政府所属部门领导人员和下一级人民政府领导人员撤职以上处分的案件；（3）涉外或者涉港、澳、台的案件；（4）涉及金额巨大或者社会影响大的案件。“其他特殊情形”，主要是指以下几种情况：（1）通不便的边远地区的案件；（2）所办案件涉案人员多、涉及面广、取证困难的；（3）案件适用法律、法规、规

2023-08-17

239人看过

仲裁机构
合同交货期违约怎么说明

一、合同交货期违约怎么说明出卖人逾期交付包括两种情况，一是，已经超出交付标的物的期限但仍未交付标的物的；一种是出卖人虽然构成逾期交付，但是标的物已经实现地向买受人交付。出卖人逾期交货的，构成违约，应当承担以下法律责任：1、在出卖人已经为实现交付的情况下，出卖人应当向买受人承担逾期交付标的物的违约责任，包括双方在合同中对出卖人逾期交货约定的违约金。2、在出卖人逾期交付的情况下，买受人可以要求出卖人继续履行交付标的物的义务，在出卖人无法继续履行或者符合法律规定的其他条件下，可以不再适用继续履行，买受人可以请求解除合同，并要求出卖人承担不能交付标的物的违约责任。《民法典》第五百六十六条【合同解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事

2023-04-27

215人看过
重大误解
合同解除权行使期限说明

合同撤销权的行使期限一般是知道撤销事由之日起一年内。有下列情形之一的，撤销权消灭：（一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权。（二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权。（三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。行使合同解除权有期限限制吗根据《民法典》的规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。综上，在我国，合同解除权的行使是有期限限制的。合同的解除必须要有相关的法律依据，否则当事人任意的解除合同肯定是不符合我国法律的，而且是需要承担一定的违约责任，我国法律中赋予当事人约定解除

2023-07-07

476人看过
约定解除
工期延期的解除合同

工期延期是属于合同违约的行为，没有按合同约定完工的，发包人可以解除合同，要求赔偿损失，但合同另有约定的除外。没有时间限制。承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的可以解除合同。一、开发商推迟拿钥匙，业主如何救济延期交房的，业主的救济有：一、要求开发商尽快交房并支付逾期交房的违约金。广大业主可根据合同中的约定起诉开发商要求其尽快交房，并按照业主的实际损失赔付逾期交房违约金。二、业主有权解除合同。法律规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。如果是因为开发商资金链等方面的原因，造成交房遥遥无期，业主可以选择依法或依约定解除合同并要求开发商返还“购房款+利息+违约金”。二、交房延期可不可以退房交房延期可以退房。延期交房退房是可以的，但是应当符合催告后三个月内对方

2023-03-12

386人看过
法律综合知识
延期交房咋样说合理

在面临开发商无法按照约定日期交付房产的困境时，作为购房者，您可以考虑采取以下策略来维护自己的合法权益：首先，您需要向开发商发送一份详实明确的书面催告函，以明确地确立您与开发商之间对于合同最终执行期限的具体商议，同时也需督促开发商尽快履行其应负的合同义务；其次，如果经过催告后，超过三个月仍然没有得到妥善解决，那么您有权依据法律规定，行使解除权，要求开发商承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿金等方式，以补偿您可能遭受的经济损失。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随

2024-05-02

200人看过

扭送
关于延期换证回执书的说明

对机动车驾驶人因服兵役、出国（境）等原因，无法在规定时间内办理驾驶证期满换证的，可以通过互联网平台延期换证业务。办理业务用户类型：互联网实名注册个人用户（通过亲临车管所或大队开户窗口注册的用户为实名注册用户）。受案回执是什么意思一、受案回执是什么意思1、受案回执是报案的机关接受了报案人的报案，给报案人的一个回单。法院受理案件的条件如下：（1）原告必须是与事件直接相关的；（2）被告也必须是明确的；（3）3、对于所要诉讼的事件也要交待清楚，有什么请求或者与事件相关的事实理由都要明确具体；（4）所诉讼的事件也要在人民法院的管辖范围内。2、法律依据：《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条公安机关应当对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案分别作出下列处理，并将处理情况在接报案登记中注明：（一）对属于本单位管辖范围内的案件，应当立即调查处理，制作受案登记表和受案回执，并将受案回执交报案人、

2023-07-20

181人看过
工资
试用期工资支付周期说明

试用期三天是有工资的，根据我国劳动法的相关规定，劳动者即使是在试用期间也是有工资的，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准，而且如果用人单位解除劳动合同的，应按照劳动者的实际工作天数支付工资。试用期有工资吗1、试用期有工资。2、《劳动法》第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。根据我国《劳动合同法》第二十条规定：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工

2023-06-30

238人看过
羁押
延长羁押期限是说明什么的

延长羁押期限是说明有可能出现如下几种情况：：1．案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长1个月。2．因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批推延期审理。3．在规定的期限届满仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长2个月。一、逮捕后多长时间起诉逮捕后多长时间起诉取决于侦查的进度，时间是不一定的。法律规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。侦查结束后移交检察院起诉。二、逮捕后下一步是什么逮捕通知书送达后，会继续侦查。侦查终结后移交检察院审查起诉，检察院决定是否提起公诉，提

2023-02-09

53人看过
刑事拘留
刑事拘留期限延长说明什么

一、刑事拘留期限延长说明什么在司法实践中特殊情况一般指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑，但犯罪事实尚未查明;案情复杂、证据材料的收集尚不足以提请批准逮捕的;作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出，影响确定案件性质的，拘留三十日。“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日”;第二款又规定，“对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日”。《刑事诉讼法》规定：存在以下情况的，可以延长刑事拘留时间。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准的时间可以延长至30日。二、延长拘留期限的规定是什么延长拘留期限的规定：属于流窜作案，多次作案，结伙作案的重大嫌疑分子，类似于这种情况，公安机关提请人民检察院批准逮捕的时间

2023-04-20

133人看过

遗赠
如何写逾期合同登记的说明

商品房买卖合同中逾期未办理房屋登记的情况很多。房屋登记是指房屋登记机关依法将房屋权利和其他应当登记在房屋登记簿上的事项进行登记的行为。房屋所有权登记分为初始登记、过户登记、变更登记和注销登记。买卖、赠与、交换、继承、遗赠的，当事人应当在有关法律文书生效或者事实发生后，申请房屋所有权转移登记。申请转让登记前必须完成初始登记，初始登记是转让登记的前提。过户登记所称房屋所有权证或者房地产产权证，实际上是登记机关在初始登记完成后发给出卖人的初始权利证书。如果出卖人的初始登记逾期，将导致转让登记逾期。因此，一些商品房买卖合同规定了出卖人初始登记的违约条款。首次登记逾期的，出卖人应当承担违约责任。”逾期登记的“期间”既是出卖人义务的终结，也是出卖人违约责任的开始。房屋合同延期登记一般是由出卖人引起的，具体的合同延期说明主要包括：由出卖人说明原因，请求延期，应当说明延期原因是出卖人自己的原因，否则逾期登

2023-05-08

381人看过
试用期
合同试用期6个月说明什么

劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限一、试用期内辞退员工是否需要赔偿试用期内，劳动者被证明不符合录用条件的，用人单位可以辞退，不需要支付经济补偿金。试用期内员工主动辞职的，也不需要赔偿。除此之外，符合法律法规的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。二、如何申请劳动仲裁1、去当地人力资源和社会保障局（原劳动局）内的劳动争议仲裁委，申请劳动仲裁，立案时需携带：仲裁申请书2份、申请人身份证复印件1份；相关证据复印件和证据清单2份；用人单位的工商登记信息（北京

2023-02-09

480人看过