合同编号:(工业主支付)字第号
保证人(以下称甲方):
住所:
电话:传真:
债权人(即承包商,以下称乙方):
住所:
法定代表人:
电话:传真:
债务人(即业主,以下称丙方)
住所:
法定代表人:
电话:传真:
鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%,数额最高不超过(大写),币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。
第四条保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。
第五条各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任:
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同,并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后,享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
一、乙方向甲方提出书面索赔请求,必须采用书面形式,并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准,乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告,否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲乙丙三方约定的其它条款:
第十条附则
本合同正本一式份,甲乙丙三方各执份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
(或授权代理人)(或授权代理人)
年月日年月日
丙方:
法定代表人:
(或授权代理人)
年月日
-
合同范本的支付方式
214人看过
-
赠与合同范本:无需支付费用
315人看过
-
业主支付保函(试行)
181人看过
-
支付信托报酬支付协议范本
141人看过
-
主机托管合同范本
360人看过
-
企业财产保险单(合同范本)
456人看过
保证合同是为保障债权的实现,保证人和债权人约定,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。保证合同的当事人是保证人和债权人。保证合同属于从合同,从属于主合同,主债权债务合同无效的,保证合同无效,但是... 更多>
-
业主工程支付担保合同有哪些作用?江西在线咨询 2022-08-29业主工程款支付担保,是指为保证业主履行合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包人提供的保证业主支付工程款的担保。业主工程款支付担保和承包商付款担保应当采用第三方保证担保的方式。担保人对其出具的保函或担保书承担连带责任。
-
支付主合同主合同无效担保合同的法律后果陕西在线咨询 2022-04-28主合同无效的,作为担保合同的从合同同样无效,担保合同无效的,担保人需视其过错程度承担相应的民事赔偿责任。 您在网上咨询,律师是无法给您出具精确的法律意见,因为一审中原告出具了什么证据、您又出具了什么证据,这些影响官司成败的关键材料律师需要当面审查。 不服一审判决的,可在收到判决书之日起十五日内通过原审法院向中院提交上诉状,要求二审。
-
保证合同的证明材料范本湖南在线咨询 2023-09-02一、合同履行证明模板:写清建筑工程公司,签订购销合同的日期,收到货款的金额,公司已按时完成付款义务,合同已履行完毕,债务关系解除,署名。 二、具体原则: 1、适当履行原则。 2、协作履行原则。 3、经济合理原则。 4、情势变更原则。 5、诚实信用原则。
-
施工现场的支付担保合同范文安徽在线咨询 2022-08-09债权人:XXX(写明姓名、性别等情况;单位保证的,写明单位名称、法定代表人姓名、职务、住址)。 债务人:XXX(写明姓名、性别等情况;单位保证的,写明单位名称、法定代表人姓名、职务、住址)。 债权人与债务人之间就保证主合同债务的履行达成协议如下: 第一条主债务情况 XXXXXXX(一项一项写明主债务的种类、数额)。 第二条债务人应当认真、全面地履行主合同规定的义务。当债务人不履行义务时,债权人有权
-
和工程保证金合同范本吉林省在线咨询 2022-08-21甲方:××××工程有限责任公司 乙方:××市××人民医院 甲方与乙方就市××医院门诊楼工程保证金纠纷一事,现经双方友好协商,自愿达成如下协议: 1.甲方因没有达到原合同有关“××杯”工程质量约定,自愿放弃××××××万元保证金。 2.乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。 3.甲方承诺今后不再就伍拾万元“××杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。 4.本协议一式二份,甲、乙双