晴天雨天没说清工程延期起纠纷-法师兄

晴天雨天没说清工程延期起纠纷

来源：互联网时间： 2023-06-07 16:04:51 296 人看过

导言：因对晴天、雨天解释不明确，两公司打起了官司。日前，永清县曹家务司法所调解了这起两家公司的纠纷。

今年2月15日，永清县某汽车配件公司因建造厂房及宿舍楼与某建筑公司签订了一份合同书，双方约定，某建筑公司为汽车配件公司建一栋厂房及一栋三层的职工宿舍楼，工期为50个晴天，雨天顺延。后因建筑公司实际延误工期6天，汽车配件公司要求其承担违约金。建筑公司则认为，他们没有延误工期，施工过程中，实际下雨6天，工期应当相应地推迟6天。双方为此对簿公堂。

案件的焦点在于双方对晴天、雨天的理解产生争议。汽车配件公司认为没下雨或下点儿小雨但不影响实际施工为晴天，建筑公司认为只要下雨哪怕是一点点雨都算雨天。

司法所认为，双方明确约定如遇雨天工期顺延，且雨天属客观现象，只要是雨天就应顺延。天气分类中有晴、阴、多云、少云、小雨、中雨、大雨、阵雨、雷阵雨、暴雨等天气，按照通常解释，晴、阴、多云、少云为晴，小雨、中雨、大雨等天气为雨天。而不是机械地按照天气预报所说的晴天计算，也不是按照一方解释只要下雨不足以影响施工即为晴天的说法，应依照晴雨天气的通常解释对此案作出调解。

后经调解，双方自愿达成和解，建筑公司给付汽车配件公司5000元，双方对此结果均表示满意。此案警示人们，在建设工程合同中，要注意合同条款所涉及的名词的明确定义，免得合同履行过程中发生不必要的争议。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程监理
天天出现工期延误怎么办

一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商。一、工期延误怎么办一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工

2023-02-10

232人看过
主债
工程延期情况说明怎么写

致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部，由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天。（开工日期20ＸＸ年4月5日，竣工日期20ＸＸ年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至20ＸＸ年10月20日，望批准！ＸＸ有限公司20ＸＸ年5月25日一、建筑工程延期违约金的上限是多少？1、建筑工程延期违约金的上限是根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第16条规定，违约金最高一般不超过30％。2、违约金的数额是双方预先确

2023-03-29

262人看过
业主
搭建雨棚起噪音影响邻里引纠纷

中国法院网讯底楼业主搭建避暑雨棚，因下雨产生“哒哒”声影响楼上居民休息而引起邻里纠纷，近日，上海市松江区人民法院以不得对他人的正常生活造成妨碍为依据，限期刘先生10天内拆除雨棚。一小区刘先生家住底楼，南面有个20平米的天井。为解决底楼室外晾晒及夏天避暑问题，2009年初，搭建了一个长约4米，宽1米的雨棚，而且高度与二楼的底部相差不多。每次遇到下雨天，雨水落在雨棚上产生的“哒哒”声音影响楼上居民休息，到了晚上下雨不停噪音不断，住在楼上的林女士特别反对。自从这雨棚后，使得林女士家人无法睡眠，而且在夏天还会将室外热量反射至自家，觉得日子不好过。她多次向刘先生提出拆除雨棚，但都遭到拒绝。物业部门及居委均未能调解，为此2010年11月，林女士诉至法院，请求判令被告刘先生拆除搭建的雨棚。刘先生认为，自己确实搭建了雨棚，原因是防止林女士种养花和晾晒拖把的水滴影响到底楼，故才搭建了雨棚，因此要求法院驳回原

2023-04-24

347人看过
勘察设计
合同工期延期说明

XX银行XX市XX支行：我单位与XX建筑勘察设计有限公司于20XX年XX月签订了XX市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备施工条件，我单位已通知施工单位于20XX年XX月XX日进场施工，工期顺延至20XX年XX月XX日(合同工期120日历天)，请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢!XX市国有资产投融资经营管理有限责任公司子尹路南延线项目部20XX年XX月XX日工程延期及工期延误的处理方法一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表

2023-04-27

289人看过

工资
暴雨天迟到扣工资合法吗

一、暴雨天迟到扣工资合法吗1、暴雨天迟到，扣工资是不合法的。一般的用人单位是不具有罚款权的，国家执法机关的权力才可以有经济罚款。用人单位可以不支付迟到的时间的工资，但是不能罚款。2、法律依据：《中华人民共和国行政处罚法》第十七条行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。第十八条国家在城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域推行建立综合行政执法制度，相对集中行政处罚权。国务院或者省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权。限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使。二、劳动仲裁认定克扣工资的情形1、国家的法律、法规中有明确规定的;2、依法签订的劳动合同中有明确规定的;3、用人单位依法制定并经职代会批准的厂规、厂纪中有明确规定的;4、企业工资总额与经济效益相联系，经济效益下浮时，工资必须下浮的(但支

2023-04-21

109人看过
遗产纠纷
天津施工工程纠纷诉讼哪个法院管辖

天津施工工程纠纷诉讼哪个法院管辖这一问题，解答如下：根据民事诉讼法规定，民事管辖大致如下：一、对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权。二、下列民事诉讼，由原告住所地人民法院管辖;原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖。(一)对不在中华人民共和国领域内居住的人提起的有关身份关系的诉讼;(二)对下落不明或者宣告失踪的人提起的有关身份关系的诉讼;(三)对被采取强制性教育措施的人提起的诉讼;(四)对被监禁的人提起的诉讼。三、因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。因票据纠纷提

2023-02-21

345人看过