工程合同变更的范围-法师兄

工程合同变更的范围

来源：互联网时间： 2023-02-04 18:29:23 262 人看过

一、工程合同变更的范围工程合同变更，是指施工承包合同依法成立后，在工程实施过程中，发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求，以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更，最常见的工程变更有以下几种情况：第一，业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法，因此必须变更原设计方案，同时也要重新修订预算。第二，由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误，必须对设计图纸作重新修改。第三，由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化，必须要重新修改施工方案和变更施工计划。第叫，由于应用新的技术和知识，可以大幅度降低成本，有必要变更原设计、实施方案或实施计划。第五，由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。第六，政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。第七，由于合同实施出现问题，必须调整合同目标，或修改合同条款。第八，合同双方当事人由于倒闭或其他原因不得不转让合同，造成合同当事人的变化。施工合同发生变更在工程实施过程中是不可避免的。这种变更通常不能免除或改变承包商的合同责任，但对合同实施影响很大，造成原“合同状态”的变化，必须对原合同规定的内容作相应的调整。由于合同变更对工程施工过程的影响大，会造成工期的拖延和费用的增加，容易引起双方的争执，所以合同双方都应十分慎重地对待合同变更。

二、工程合同变更的程序在工程项目实施过程中，合同变更的程序一般由合同规定，通常要经过申请、审查、批准到通知（指令）的程序。最理想的变更程序是，在变更执行前，合同双方已就工程变更中涉及的费用增加和工期延误的补偿协商达成一致。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程施工
工程合同变更的表现形式，处理施工合同变更的原则

一、工程合同变更的表现形式工程合同变更的表现形式：1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2.增减合同中约定的工程量；3.增减合同中约定的工程内容；4.改变工程质量、性质或工程类型；5.改变有关工程的施工顺序和时间安排；6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。二、处理施工合同变更的原则处理施工合同变更的原则：1.施工单位与建设单位的地位是平等的，当发生任何超出合同约定的内容时，任何一方均有权提出变更。2.合同变更应本着公平合理、实事求是的原则，任何一方不能夸大变更对已方的影响，从而提出过分的要求。3.变更应本着对工程负责的原则，变更后以工程质量不降低标准，不影响工程效益为前提。工程变更必须技术上可行可靠，变更后的费用及工期是经济合理的。三、工程合同变更的原因工程合同变更的原因：1.施工现场条件发生变化。水利工程施工受自然环境的影响很大，特别是地下水文地质条件，不论是施工单位还

2023-06-21

399人看过
外商投资企业
变更退税登记的范围

变更退税登记的范围包括：·改变名称;·改变企业代码;·改变法定代表人、财务经理、办税员;·增设或撤销分支机构;·改变住所或经营地点;·改变生产经营范围或经营方式;·增减注册资金(资本);·改变隶属关系;·改变生产经营期限;·改变或增减开户银行基本帐号;·改变其他税务登记内容。·企业在办理变更退税登记时，应提交的资料：·变更税务登记申请书;·工商变更登记表及工商执照(注册登记执照);·退税机关发放的原退税登记证件(登记证正、副本、登记表等);4、出口企业发生解散、破产、撤销以及其他情形骗税行为暂缓退税，依法终止退税业务的，应当在向工商行政管理机关办理注销手续前，清算已退税款，追回多退税款，再持有关证件向原退税机关申报办理注销退税登记。出口企业因住所、经营地点变动而涉及改变退税税务登记机关的，应当在向工商行政管理机关申请办理变更或注销登记前或者住所、经营地点变动前，向原退税登记机关申请办理注销

2023-03-02

115人看过
仲裁机构
对于可变更可撤销的合同的范围有哪些

可变更、可撤销的合同的种类有：①因重大误解订立的合同；②订立合同时显失公平的；③一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。对于可变更、可撤销的合同，当人有权诉请法院或仲裁机构予以变更、撤销，当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。一、哪些机构有权确认合同无效？确认合同无效的机构具有法定性。合同效力的确认，事关合同当事人订立合同的目的能否实现，以及当事人合法权益能否得到保护的问题。同时，合同效力的确认，还关系到交易能否正常进行和社会经济秩序稳定的重要问题。因而，对无效合同的确认，应采取慎重态度。因此，法律规定，无效合同的确认归人民法院和仲裁机构，其他任何组织和个人均无此项权利。二、合同被认定无效的处理有哪些？合同一旦被认定无效就自始不发生法律效力，那么合同双方当事人应该怎么办呢。合同被认定为无效的法律后果如

2023-03-16

212人看过
工程施工监理
工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别

施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中，工期延误的原因很多。从实践来看，工期延长的主要原因如下：1。在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计，由于发包人变更设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工，则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工，停工期间应从工期中扣除。4、一般来说，发包人未按合同支付工程款，当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的，承包人有权停止工作，因此工期延误的责任由发包人承担。

2023-08-08

249人看过

合同条款
工程变更合同的相关知识

一、工程变更合同含义所谓工程变更，在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，统称为工程变更。二、工程合同变更的几种常见情况工程合同变更，是指施工承包合同依法成立后，在工程实施过程中，发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求，以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更，最常见的工程变更有以下几种情况：1、业主刘建筑物的外形或使用功能有新的想法，因此必须变更原设计方案，同时也要重新修订预算。2、由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误，必须对设计图纸作重新修改。3、由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化，必须要重新修

2023-04-13

482人看过
业主
项目合同工程变更的原因

项目合同工程变更一般主要有以下几个方面的原因：1．业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。2．由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。3．工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。4．由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5．政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。一、工程变更的种类工程变更的种类有：1．立即变更：当产品发生重大瑕疵，经追查后是某个关键零件的质量问题，为了不让影响面扩大而采取的果断措施。2．用完变更：大部分的工程变更属于这个种类，意思是说等到旧料用完后再使用新料。3．某批变更：有些行业的工作程序非常严谨，如果工单的用料不同于标准料表中的内容时，必须

2023-03-20

149人看过
法定代表人
如何写工程变更合同

1、示范工程变更合同工程变更协议甲方：XX高速公路隧道管理处乙方：XXX电力工程有限公司乙方：XXX电力工程有限公司。，XX高速公路隧道管理处被盗电缆修复工程中标人。工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量及招标文件，如合同与合同不符，乙方应按实际数量向甲方申请工程变更。经甲乙双方现场调查确认，工程总造价由498570元变更为741381元（实际工程量见《工程变更确认单》）。特此签署本协议。甲方：XX高速公路隧道管理处乙方：XXX电力工程有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

2023-05-07

265人看过
劳动者
合同中的变更条款主要的适用范围有哪些

合同中的变更条款规定：一、当事人协商一致，可以变更合同。二、当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。一、企业签三年合同六个月试用期合法吗劳动者签订3年劳动合同试用期6个月是合法的。员工在入职一家公司的初期，都是要经过试用期。试用期的期限根据签订的劳动合同年限相关，但是最长不可以超过六个月。合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。合同以产生、变更或终止债权债务关系为目的。合同是一种民事法律行为。二、甲方是销售方还是购买方没有明确规定甲方是销售方还是购买方。如果合同中要出现甲方、乙方需要在合同前面注明。合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；7、违约责任；8

2023-02-26

106人看过

营业执照
营业执照经营范围变更的流程，营业执照经营范围变更需要什么资料

一、营业执照经营范围变更的流程营业执照经营范围变更流程如下：1.在公司召开股东会会议，形成变更经营范围的股东会决议；2.按照决议修改公司章程上的经营范围；3.准备好股东会决议和修改后的章程，以及原营业执照正副本前往工商行政管理部门申请经营范围的变更登记；4.领取并无误填写变更登记申请表，最好带上公章，法人章，连同上述资料提交；5.领取变更后的企业法人营业执照就可以了(需要交纳变更登记费用)。6.然后变更公司的税务登记，这一步向税务部门出示变更后的企业法人营业执照原件并提供复印件就行了。二、营业执照经营范围变更需要什么资料营业执照经营范围变更需要如下资料：1.《公司变更登记申请书》工商局接收，公司加盖公章；2.《企业(公司)申请登记委托书》工商局接收，公司加盖公章；3.股东大会决议全体股东签名；根据《个体工商户登记管理办法》第十五条申请个体工商户变更登记，应当提交下列文件：(一)申请人签署的

2023-06-21

496人看过
立遗嘱
遗嘱变更，撤销范围

遗嘱的变更和撤销的条件包括以下三个：1、遗嘱变更、撤销时，遗嘱人须具有遗嘱能力。2、遗嘱的变更、撤销须为遗嘱人的真实意思表示。3、遗嘱的变更、撤销须由遗嘱人亲自依法定的方式和程序办理。一、谁知道怎样写个人遗嘱才有法律效力啊？写个人遗嘱具有以下要素才有法律效力：1、遗嘱是基于遗嘱人单方面的意思表示即可发生预期法律后果的法律行为；2、遗嘱人必须具备完全民事行为能力；、遗嘱的设立是不能进行代理的。即遗嘱的内容必须是遗嘱人的真实意思表示，应由遗嘱人本人亲自作出，不能由他人代理。因为遗嘱是遗嘱人生前以遗嘱方式对其死亡后的财产归属问题所作的处分，死亡前还可以加以变更、撤销。所以，遗嘱必须以遗嘱人的死亡作为生效的条件。二、遗嘱的特征是什么？1、遗嘱是单方法律行为，即遗嘱是基于遗嘱人单方面的意思表示即可发生预期法律后果的法律行为。2、遗嘱人必须具备完全民事行为能力，限制行为能力人和无民事行为能力人不具有遗

2023-06-23

159人看过
抚养权
变更抚养权的管辖范围

一般情况下，变更抚养权的，管辖区人民法院通常会是被监护人住所地的人民法院。根据民事诉讼法规定，如果公民提起的民事诉讼，那么通常会让被告住所地的人民法院进行管辖。依据最高院民诉意见规定，不服指定监护或者变更监护关系的案件，一般会让被监护人住所地的人民法院进行管辖。一、监护人变更程序是怎样的首先：申请变更监护人需要向法院申请。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和民事诉讼法〉若干问题的意见》第10条的规定，变更监护关系的案件，由被监护人住所地人民法院管辖。其次，申请人要向法院递交申请变更监护人的民事起诉状，提交证明原监护人不能履行监护职责或不再具备监护人资格，以及申请人如果作为监护人更有利于被监护人的证据。最后，法院会根据具体情形，从有利于被监护人的原则出发，依法作出裁决。二、离婚后孩子抚养权能变更吗？形式有哪些？1、变更孩子的抚养权的两种形式。孩子抚养权的变更，有两种形式：一是双方协议变更

2023-03-06

460人看过
有限责任公司
经营范围变更申请书，经营范围变更需要哪些资料?

一、经营范围变更申请书是什么样的?项目原登记事项申请变更登记事项名称住所邮政编码联系电话法定代表人姓名注册资本(万元)(万元)实收资本(万元)(万元)公司类型经营范围许可经营项目：一般经营项目：许可经营项目：一般经营项目：营业期限长期/年长期/年股东出资时间出资方式备案事项□董事□监事□经理□章程□章程修正案本公司依照《公司法》、《公司登记管理条例》申请变更登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。公司盖章：法定代表人签字：年月日二、经营范围变更需要哪些资料?1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章);2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。3、关于修改公司章程的决议、决定;有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议;股份有限公

2023-04-13

500人看过

仲裁机构
变更合同范本是怎么样的哪些可以变更合同

变更合同应包括下列内容：1．甲乙双方的基本信息。2．原合同条款。3．修改后的条款。4．生效及其它。5．双方的签名。下列情况下可以变更合同：1、订立合同时存在意思表示不真实的情况。2、在提出变更或撤销前，合同已经成立，但因欠缺某些对社会，对他人无影响的有效要件，如果当事人无异议，则可以正常履行，视为有效合同。3、意思表示不真实的一方对合同的变更或撤销有选择权。土地变更合同范本土地变更协议书甲方（卖方）：协议人：乙方（买方）：由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币（大写）元。双方同意就下列房地产变更事项，订立本协议，共同遵守。（一）甲方自愿将座落在区路（街）的房地产（房屋建筑面积平方米；土地使用面积平方米）出售给乙方，该房地产的基本情况已载于本协议附件一。乙方已乙方已对甲方所要出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。（二）甲乙双方议定的上述房地产成效价格为人民币（大写：元）；元。乙方由年月

2023-07-23

110人看过
不可抗力
合同变更指南：变更合同的要求与程序

一、条件：平等民事主体之间订立合同之后，因为一些不可抗力或者其他原因，双方可以进行合同变更改变原合同权利义务。但并不是所有情况下合同都可以变更，变更合同要遵循以下条件：1、由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。2、当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。二、程序：（1）变更合同也应贯彻协商的原则。（2）变更合同的协议最好采用书面形式。变更合同价款的程序（一）合同价款变更程序1、变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价。2、若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更。3、监理工程师收到变更价款报告起14日内应对其予以确认。若无正当理由不确认时，自收到报告之日起14天后，该报告自动生效。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当

2023-07-11

159人看过